Тендер - Поставка химстойких лакокрасочных материалов №304977672

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦ.xlsx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть72  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

Договор поставки товара № _______________

- Посмотреть таблицу с данными

Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Певченко Бориса Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего(-ая) на основании _____________, с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор на поставку товара (далее - «Договор») на следующих условиях:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется на условиях Договора и в соответствии с требованиями Спецификации (Приложение №1) и Технического задания (Приложение №2) поставить Покупателю химстойкие лакокрасочные материалы (далее - Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его.

1.2. Поставщик заверяет Покупателя, что имеет право на поставку Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации, в частности, Поставщиком получена лицензия (сертификат, разрешение и т.п.) от ______________ № ____________ сроком действия до ______________. Заверенная Поставщиком копия лицензии (сертификата, разрешения и т.п.) представлена Покупателю в день заключения Договора.

1.3. Основанием для заключения Договора является протокол закупочной сессии от _______________ № _______________.

1.4. Страна происхождения Товара - Российская Федерация. Регистрационный номер Товара в реестре российской промышленной продукции № ________________.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет ____________ (Сумма прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС по ставке 20% в сумме ____________ (Сумма прописью)/Цена Договора не облагается НДС в соответствии со статьей ________ Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии со свидетельством/патентом № _____________ от ___.___.______ года.

2.2. В цену Договора входят стоимость Товара, налоги, сборы, все расходы Поставщика, необходимые для исполнения Договора, включая, но не ограничиваясь: расходы на изготовление, упаковку и транспортировку Товара до склада Покупателя, в том числе расходы на его погрузку, страхование рисков случайной гибели и случайного повреждения Товара, обеспечение сохранности Товара до момента его приемки Покупателем, уплату обязательных платежей в связи с поставкой Товара.

2.3. Оплата Товара производится Покупателем единовременным платежом в безналичной форме путем 100% постоплаты в течение 7 (семи) рабочих дней после приемки Товара на основании выставленного Поставщиком счета и подписанной Сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. Порядок поставки и приемки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется в течение 21 календарного дня с даты заключения договора.

3.2. Товар может быть поставлен досрочно с согласия Покупателя. Досрочная поставка Товара не влечет обязательства Покупателя по его досрочной оплате.

3.3. Покупатель вправе отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена более чем на 2 дня, уведомив Поставщика об отказе от принятия Товара.

3.4. Поставщик уведомляет Покупателя о готовности Товара к поставке по электронной почте и после получения письменного подтверждения Покупателя доставляет Товар по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 1, АО «ФНПЦ «Алтай». Поставщик осуществляет доставку за свой счёт и самостоятельно определяет способ транспортировки Товара.

3.5. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке Товара в момент подписания Сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12).

3.6. Одновременно с Товаром Поставщик обязан передать Покупателю без взимания какой-либо платы следующие документы:

3.6.1. Подписанную со своей стороны товарную накладную (по форме ТОРГ-12 минимум в трех экземплярах).

3.6.2. Транспортные документы (транспортная накладная и т.п.).

3.6.4. Счет на оплату Товара [1] .

3.6.5. Документы о качестве Товара в составе сертификата качества.

3.6.6. Сертификат СТ-1 или декларация о происхождении товара.

При непредставлении указанных в настоящем пункте документов Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке.

3.7. Тара и упаковка Товара должны обеспечивать сохранность Товара.

3.8. При приемке Товара проверяется целостность упаковки каждого грузового места и соответствие количества грузовых мест сведениям, указанным в товарной накладной (по форме ТОРГ-12). Проводится осмотр Товара, проверка его соответствия условиям Договора, а также проверяется соответствие Товара сведениям, указанным в сопроводительных документах. Если по итогам осмотра Товар и сопроводительные документы признаны Покупателем соответствующими Договору, Покупатель обязуется подписать товарную накладную (по форме ТОРГ-12) в двух экземплярах и направить один подписанный экземпляр в адрес Поставщика. Предусмотренная в настоящем пункте процедура осуществляется в отношении каждой партии Товара.

3.9. По согласованию с Покупателем допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с тем качеством и характеристиками, которые указаны в Договоре.

3.10. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникновении обстоятельств, затрудняющих или препятствующих исполнению ими обязательств по Договору. Соответствующее Сообщение должно быть направлено другой Стороне не позднее дня, следующего за днем возникновения таких обстоятельств, посредством электронной почты.

4. Качество и комплектность Товара.

4.1. Поставка Товара по количеству и качеству, а также ведение претензионной работы должны проводиться в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6 и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7 с изменениями и дополнениями на дату приемки товара.

4.2. Поставляемый Товар должен быть новым и ранее не использованным. Не допускается поставка Товара с восстановленными потребительскими свойствами.

4.3. Качество поставляемого по настоящему Договору Товара, должно соответствовать условиям настоящего Договора, требованиям документации изготовителя Товара, нормативно-технической документации и удостоверяться паспортом качества, сертификатом качества или иным документом, предусмотренным производителем Товара и заверенным оригинальной печатью Поставщика.

4.4. Товар должен иметь сертификаты о соответствии требованиям качества и безопасности (в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации). Копии сертификатов и прочих документов, подтверждающих качество и безопасность Товара, в том числе гарантийные талоны на Товар должны быть заверены оригинальной печатью Поставщика и переданы Покупателю при передаче Товара.

4.5. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, а также Товара в ассортименте, количестве, несоответствующем условиям Договора, Покупатель вправе по своему выбору:

• потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков Товара;
• потребовать от Поставщика заменить некачественный Товар;
• потребовать от Поставщика возмещения расходов на устранение недостатков Товара, произведенных своими силами или силами третьих лиц;
• потребовать от Поставщика возврата денежных средств, уплаченных за Товар.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и данным Договором.

5.2. В случае нарушении Покупателем сроков оплаты Товара, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации исходя из стоимости обязательства, исполнение которого просрочено. Покупатель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации исходя из стоимости обязательства, исполнение которого просрочено. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя.

5.4. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств.

5.5. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе при существенном нарушении условий Договора Поставщиком.

Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:

1) поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 5 дней;

2) неоднократного нарушения сроков поставки Товара более чем на 2 дня в каждом случае нарушения.

5.6. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе при существенном нарушении условий Договора Покупателем. Нарушение Договора Покупателем предполагается существенным в случаях неоднократного (2 раза подряд и более) нарушения сроков оплаты Товара более чем на 5 дней в каждом случае нарушения.

5.7. Сообщение об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется другой Стороне одним из способов, указанных в Договоре. Договор считается расторгнутым через 15 дней с даты надлежащего уведомления.

5.8. Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности по обязательствам до полного проведения ими взаиморасчетов и погашения задолженностей.

5.9 Покупатель имеет право проводить оценку деятельности Поставщика на предмет наличия у него необходимых условий и возможностей для выполнения требований договора.

6. Разрешение споров

6.1. При возникновении между Сторонами любых споров в связи с Договором, в том числе вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами обязательств по Договору, соблюдение претензионного порядка является обязательным.

Претензия должна содержать:

6.1.1) обоснование претензии;

6.1.2) соответствующие требования, а при денежном исчислении – их сумму с расчетом по каждому отдельному виду требования (факту нарушения);

6.1.3) почтовый адрес для направления ответа на претензию;

6.1.4) список прилагаемых документов;

6.1.5) реквизиты счета для перечисления денежных средств (при денежном исчислении предъявленных требований);

6.1.6) дату составления претензии.

К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих обоснованность претензии.

Претензия, оформленная и/или направленная с нарушением требований, установленных настоящим пунктом, возвращается вместе с приложенными документами и указанием причин возврата не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения.

6.2. Претензия подлежит рассмотрению Стороной, получившей ее, в течение 5 рабочих дней со дня получения. Письменный ответ на претензию должен быть отправлен Стороне, направившей ее, до истечения указанного срока.

6.3. При невозможности разрешения споров при помощи переговоров или в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Алтайского края.

7. Антикоррупционная оговорка

7.1 При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

7.2 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После получения письменного уведомления, соответствующая Сторона должна подтвердить, что нарушение не произошло или не произойдет, о чем сообщает в письменной форме в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

8. Заключительные условия

8.1. Срок действия Договора устанавливается с даты его заключения и до 31.12.2025 года включительно. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств Сторон по нему, в том числе в части взаиморасчетов, ответственности и гарантий, которые действуют до полного их выполнения.

8.2. Для взаимодействия при исполнении Договора, в том числе при обмене сообщениями в связи с исполнением Договора, Поставщик назначает следующего представителя:

ФИО:_______________________

Адрес: ______________________

Электронная почта: ____________

Телефон: ____________

8.3. Для взаимодействия при исполнении Договора, в том числе при обмене сообщениями в связи с исполнением Договора, Покупатель назначает следующего представителя:

ФИО: Малкова Дарья Сергеевна

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Адрес: г. Бийск ул. Социалистическая, д. 1 (АО «ФНПЦ «Алтай»)

Телефон:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-88-45

8.4. Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.

8.6. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Положением о закупке товаров, работ, услуг ГК «Роскосмос».

8.7. Сторонами согласованы и подписаны следующие приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение №1 Спецификация Товара;

Приложение №2 Техническое задание.

9. Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1
к Договору № ________________ от ___.___.20____

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Стоимость Товара составляет ____________ (Сумма прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС по ставке 20% в сумме ____________ (Сумма прописью)/НДС не облагается НДС в соответствии со статьей ________ Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии со свидетельством/патентом № _____________ от ___.___.______ года.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2
к Договору № ________________ от ___.___.20____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет договора: Поставка химстойких лакокрасочных материалов

Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Алтайский край, город Бийск, ул. Социалистическая, д. 1, АО «ФНПЦ «Алтай»

Контактное лицо: ведущий инженер Малкова Дарья Сергеевна 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-88-45

Количество поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг):

- Посмотреть таблицу с данными

Характеристика поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг).

- Посмотреть таблицу с данными

6. Требования, предъявляемые к поставляемому товару (выполняемым работам, оказываемым услугам):

6.1 На товар Поставщиком должен быть предоставлен сертификат качества.

6.2 Упаковка товара в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.3

6.3 Остаточный срок годности поставленного товара должен быть не менее 75% от назначенного срока годности согласно ГОСТ 7313 или ТУ.

6.4 Фасовка лакокрасочных материалов – не более 25 кг.

- Посмотреть таблицу с данными

В случае 100% авансирования счет на оплату Товара в момент поставки не предоставляется. ↑