Тендер - Поставка химии №317172816

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация.doc
• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть16 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Московская облМесто поставки (адрес):В соответствии с документацией о закупке
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Техническое_заданиеxx

РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химии для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»

1.1. Необходимо поставить следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

1.2. Если иное прямо не предусмотрено п. 1.1 настоящего технического задания или не следует из характера товара, то товар на момент его принятия покупателем должен:

1) не иметь повреждений (вмятин, царапин, сколов, следов иных механических и температурных повреждений, а также ржавчины и иных следов проявления коррозии или порчи и т.п.);

2) не иметь следов гидрофильных и гидрофобных загрязнений (грязи, подтеков, пятен и т.п.);

3) не иметь следов восстановления (следов устранения естественной убыли, износа, эксплуатации, повреждений и т.п.).

Поставщик предоставляет Покупателю во временное пользование оборудование для дозирования химии, приобретаемой у Поставщика (без дополнительной оплаты). В состав Оборудования, передаваемого Поставщиком Покупателю как иные сопутствующие товары, могут входить: системы для разбавления и дозации химии и другое оборудование, используемое для дозирования химии.

В случае указания в техническом задании товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, наименования места происхождения товара или наименования изготовителя, следует читать «или аналог» («или эквивалент»).

В случае предложения аналогов необходимо предоставить сравнительную характеристику с обоснованием идентичности или превосходства аналога над запрашиваемым предметом закупки.

x

Федеральное государственное автономное учреждение

«Оздоровительный комплекс «Шереметьевский»

Управления делами Президента Российской Федерации

Утверждаю:

Генеральный директор

ФГАУ «ОК «Шереметьевский»

________________И.И. Керимова

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА № 61/25-ЭЗКСМП

на поставку химии для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

РАЗДЕЛ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное автономное учреждение «Оздоровительный комплекс «Шереметьевский» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГАУ «ОК «Шереметьевский»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице должность (при наличии) Фамилия Имя Отчество, действующего на основании документ-основание, с одной стороны, и

☑[ВЫБОР ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ]

▼Вариант № 1▼

Условие выбора: если договор заключается с юридическим лицом.

Полное наименование юр. лица (сокращенное наименование юр. лица), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице должность (при наличии) Фамилия Имя Отчество, действующего на основании документ-основание, с другой стороны,

▼Вариант № 2▼

Условие выбора: если договор заключается с индивидуальным предпринимателем.

Индивидуальный предприниматель Фамилия Имя Отчество (ИП Фамилия И.О.), именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны,

▼Вариант № 3▼

Условие выбора: если договор заключается с индивидуальным предпринимателем, от имени которого действует представитель.

Индивидуальный предприниматель Фамилия Имя Отчество (ИП Фамилия И.О.), именуемый в дальнейшем «Поставщик», от имени которого действует должность Фамилия Имя Отчество на основании документ-основание, с другой стороны,

☑[КОНЕЦ ВЫБОРА]

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а каждый по отдельности «Сторона», в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, Положением о закупке для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский» и на основании решения закупочной комиссии ФГАУ «ОК «Шереметьевский» (итоговый протокол _________________________(№ извещения ____________), заключили настоящий договор поставки (далее по тексту именуемый «Договор») о нижеследующем:

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик обязуется в течение срока действия Договора, по отдельным заявкам Покупателя, передавать Покупателю продукцию указанную в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), далее именуемую «Товар», а Покупатель обязуется принимать и оплачивать этот Товар в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

Количество, наименование, ассортимент Товара определяются согласно заявкам Покупателя Заявка направляется по адресу электронной почты Поставщика, указанному в разделе 16 Договора. Электронные письма от Покупателя признаются направленными надлежащим образом, если они направлены с электронных адресов с доменным именем sheremetevsky.ru.

В случае отсутствия соответствующей Заявки Покупателя в отношении Товара, у Покупателя не возникает обязанности по приобретению и оплате такого Товара, у Поставщика не возникает обязанности по поставке Товара. Обязанность по приемке и оплате Товара, возникает у Покупателя лишь в отношении Товара, указанного Покупателем в Заявках. По настоящему Договору у Покупателя не возникает обязанности приобрести Товар в полном объеме, определенном в Спецификации на всю общую сумму Договора, предусмотренную п. 6.1. Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

2.1. Поставщик обязан поставить весь Товар по каждой заявке единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Покупателем заявки на поставку.

2.2. С истечением срока поставки обязанность Поставщика по поставке непоставленного или недопоставленного Товара не прекращается. Поставщик обязан восполнять недопоставку за пределами срока действия Договора.

2.3. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем передачи Товара Покупателю на складе Покупателя, расположенном по адресу: Московская область, г. Химки, микрорайон Новогорск, ул. Ивановская, владение 2, отель «Планерное».

Передача Товара Покупателю в месте поставки осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 17:00 часов по местному времени Покупателя. Поставщик обязан передать Покупателю Товар с соблюдением указанного режима. Передача Товара Покупателю в другое время, в выходные или нерабочие праздничные дни, может производиться только с согласия Покупателя.

2.4. Поставщик обязан собственными или привлеченными силами и средствами доставить Товар на склад Покупателя, а также выполнить погрузочные и разгрузочные работы в процессе доставки Товара и передачи его Покупателю.

2.5. Не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до прибытия Товара на склад Покупателя, Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени прибытия Товара, а также о виде транспорта.

2.6. Обязанность Поставщика передать Товар Покупателю считается исполненной в момент вручения Товара Покупателю, который определяется датой подписания Покупателем товарной накладной или универсального передаточного документа.

2.7. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента принятия Товара Покупателем по качеству и иным предъявляемым к нему требованиям (п. 5.9 Договора).

2.8. С момента перехода к Покупателю права собственности на Товар и до его оплаты он не признается находящимся в залоге у Поставщика, и Покупатель вправе отчуждать его без согласия Поставщика независимо от осуществления оплаты.

- Посмотреть таблицу с данными

3.1. Поставщик обязан поставить Покупателю Товар, соответствующий приложению к Договору. При этом если иное прямо не предусмотрено приложением к Договору или не вытекает из характера Товара, то Товар на момент его передачи Покупателю должен:

1) быть полностью пригодным для использования по назначению;

2) быть новым (изготовленным не ранее 2024 года), не бывшим в употреблении (эксплуатации), не являться выставочным или иным образцом;

3) не иметь повреждений (вмятин, царапин, сколов, следов иных механических и температурных повреждений, а также ржавчины и иных следов проявления коррозии или порчи и т.п.);

4) не иметь следов гидрофильных и гидрофобных загрязнений (грязи, подтеков, пятен и т.п.);

5) не иметь следов восстановления (следов устранения естественной убыли, износа, эксплуатации, повреждений и т.п.);

6) принадлежать Поставщику на праве собственности и быть свободным от любых прав третьих лиц.

3.2. Тара и упаковка, в которых Поставщик обязан передать Товар, не подлежат возврату Поставщику (невозвратная тара и упаковка).

- Посмотреть таблицу с данными

4.1. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю относящиеся к Товару документы, предусмотренные приложением к Договору, законом и иными правовыми актами.

Кроме того, Поставщик обязан передать Покупателю предусмотренные п. 4.2 Договора документы, необходимые Покупателю для надлежащего принятия Товара, правильного учета Товара и совершения операций с ним.

☑[ВЫБОР ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ]

▼Вариант № 1▼

Условие выбора: если договор заключается с НДС.

4.2. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю товарную накладную по унифицированной форме № ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 25 декабря 1998 г. № 132, в двух оригинальных идентичных экземплярах, подписанных со своей стороны.

На предъявленную к уплате Покупателю сумму налога на добавленную стоимость (НДС) Поставщик обязан выставить (передать) Покупателю счет-фактуру в порядке и в сроки, установленные Налоговым Кодексом РФ (НК РФ). Счет-фактура должен быть оформлен в соответствии с требованиями закона и иных правовых актов, в том числе в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ и Постановления Правительства РФ «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» от 26 декабря 2011 г. № 1137.

Поставщик вправе оформить передачу Товара универсальным передаточным документом, который объединяет в себе первичный учетный документ и счет-фактуру. В этом случае вместо товарной накладной и счета-фактуры Поставщик вправе одновременно с передачей Товара передать Покупателю универсальный передаточный документ в двух оригинальных идентичных экземплярах, подписанных со своей стороны.

Товарная накладная и универсальный передаточный документ должны быть оформлены (составлены) Поставщиком с соблюдением требований, установленных законом и иными правовыми актами для первичных учетных документов. Универсальный передаточный документ должен содержать все необходимые (обязательные) реквизиты счета-фактуры и соответствовать требованиям, предъявляемым к счету-фактуре. В случае если универсальный передаточный документ не содержит всех необходимых (обязательных) реквизитов счета-фактуры или не соответствует требованиям, предъявляемым к счету-фактуре, Поставщик обязан выставить (передать) Покупателю счет-фактуру.

В любом случае по требованию Покупателя Поставщик обязан выставить (передать) Покупателю надлежащим образом оформленный счет-фактуру, в том числе корректировочный и исправительный счет-фактуру.

При несоблюдении Поставщиком требований настоящего пункта, касающихся выставления надлежащим образом оформленного счета-фактуры или универсального передаточного документа, счет-фактура считается невыставленным, а сумма налога на добавленную стоимость считается не предъявленной Покупателю к уплате.

▼Вариант № 2▼

Условие выбора: если договор заключается без НДС.

4.2. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю товарную накладную по унифицированной форме № ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 25 декабря 1998 г. № 132, в двух оригинальных идентичных экземплярах, подписанных со своей стороны.

Поставщик вправе оформить передачу Товара универсальным передаточным документом. В этом случае вместо товарной накладной Поставщик вправе одновременно с передачей Товара передать Покупателю универсальный передаточный документ в двух оригинальных идентичных экземплярах, подписанных со своей стороны.

Товарная накладная и универсальный передаточный документ должны быть оформлены (составлены) Поставщиком с соблюдением требований, установленных законом и иными правовыми актами для первичных учетных документов.

☑[КОНЕЦ ВЫБОРА]

4.3. Если Поставщик не передает или отказывается передать Покупателю документы, которые он должен передать в соответствии с п. 4.1 Договора, Покупатель вправе назначить Поставщику разумный срок для их передачи.

В случае, когда документы не переданы Поставщиком в указанный срок, Покупатель вправе отказаться от Товара.

4.4. Если Поставщик передал Покупателю документы, которые он должен передать в соответствии с п. 4.1 Договора, однако эти документы оформлены ненадлежащим образом, в том числе, если в таких документах наименование Товара, единица измерения или его цена не соответствуют условиям Договора, либо сведения, содержащиеся в таких документах, не соответствуют действительности, Покупатель вправе требовать от Поставщика переоформления таких документов и назначить ему для этого разумный срок.

В случае, когда переоформленные документы не переданы Поставщиком в указанный срок, Покупатель вправе отказаться от Товара.

- Посмотреть таблицу с данными

5.1. Принятие Товара Покупателем осуществляется на складе Покупателя с соблюдением установленного режима времени (п. 2.3 Договора).

5.2. Покупатель приступает к принятию Товара после его разгрузки Поставщиком на складе Покупателя. В случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной п. 2.5 Договора, Покупатель вправе приступить к принятию Товара в течение 2 (двух) рабочих дней с момента прибытия Товара на склад Покупателя, но в любом случае не ранее его разгрузки Поставщиком.

5.3. Поставщик, с учетом положений п. 7.4 Договора, обязан обеспечить участие своего представителя, уполномоченного на участие в принятии Товара Покупателем и составление (подписание) соответствующих документов, в том числе акта выявленных несоответствий или недостатков товара.

При неявке (отсутствии) представителя Поставщика, получения сообщения от Поставщика о неявке по каким-либо причинам, Покупатель вправе осуществить принятие Товара самостоятельно в отсутствие Поставщика (в одностороннем порядке). При этом Поставщик несет все риски, связанные с отсутствием своего представителя при принятии Товара Покупателем.

5.4. Принятие Товара Покупателем осуществляется в два следующих этапа:

1) принятие Товара по наименованию и количеству;

2) принятие Товара по качеству и иным предъявляемым к нему требованиям.

5.5. Принятие Товара по наименованию и количеству осуществляется Покупателем при передаче Товара Покупателю на основании товарной накладной по унифицированной форме № ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 25 декабря 1998 г. № 132, либо на основании универсального передаточного документа, и включает в себя осмотр и проверку Товара на соответствие наименованию и количеству.

Если количество или ассортимент Товара не позволяют Покупателю осуществить принятие Товара при его передаче Покупателю, то Покупатель вправе осуществлять принятие Товара по наименованию и количеству в течение разумного срока, необходимого для надлежащего осмотра и проверки Товара на соответствие наименованию и количеству.

5.6. Подписание Покупателем товарной накладной или универсального передаточного документа может свидетельствовать только о принятии Товара Покупателем по наименованию и количеству и не свидетельствует о принятии Товара Покупателем по качеству и иным предъявляемым к нему требованиям, а также не свидетельствует о передаче Покупателю принадлежностей к Товару, документов, относящихся к Товару, и прочих документов.

5.7. Товар считается принятым Покупателем по наименованию и количеству со дня подписания Покупателем товарной накладной по унифицированной форме № ТОРГ-12 либо со дня подписания Покупателем универсального передаточного документа.

5.8. Принятие Товара по качеству и иным предъявляемым к нему требованиям осуществляется Покупателем в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия Товара по наименованию и количеству, и включает в себя осмотр и проверку Товара на соответствие предъявляемым к нему требованиям качества, безопасности, комплектности (комплекта), тары и (или) упаковки, маркировки и иным предъявляемым требованиям.

5.9. Товар считается принятым Покупателем по качеству и иным предъявляемым к нему требованиям со дня истечения срока, предусмотренного п. 5.8. Договора, если в указанный срок Покупатель не направил Поставщику уведомление о выявленных несоответствиях или недостатках Товара (п. 5.12. Договора), либо не приостановил принятие Товара в соответствии с п. 5.13. Договора.

5.10. Осмотр и проверка Товара в ходе его принятия Покупателем осуществляются на предмет наличия недостатков, относящихся к явным, видимым, обнаружение которых возможно при простом визуальном осмотре и проверке. Принятый без замечаний Товар считается не имеющим недостатков, за исключением скрытых недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычных для данного Товара осмотре и проверке, и могут быть выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к использованию, использования или хранения Товара.

5.11. При принятии Товара Покупатель вправе провести экспертизу соответствия Товара предъявляемым к нему требованиям.

Если по результатам экспертизы будет установлено, что Товар не соответствует предъявляемым к нему требованиям, то все расходы, которые Покупатель понес на проведение экспертизы Товара, подлежат возмещению Поставщиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя.

В случае невозмещения или неполного возмещения указанных расходов, а равно в случае просрочки возмещения указанных расходов, Покупатель при осуществлении расчетов по Договору вправе в одностороннем порядке удержать невозмещенную Поставщиком сумму расходов из суммы, подлежащей уплате Поставщику по Договору. В этом случае Покупатель производит выплату причитающейся Поставщику суммы, уменьшенной на сумму понесенных расходов.

5.12. В случае выявления в ходе принятия Товара несоответствий или недостатков поставленного Товара, течение срока принятия Товара приостанавливается со дня направления Покупателем Поставщику уведомления о выявленных несоответствиях или недостатках поставленного Товара и до момента полного и надлежащего исполнения Поставщиком своих обязанностей, предусмотренных законом, иными правовыми актами или Договором в связи с выявлением Покупателем несоответствий или недостатков поставленного Товара, в том числе обязанностей, вытекающих из требований Покупателя, которые тот вправе предъявить Поставщику в соответствии законом, иными правовыми актами или Договором в связи с выявленными несоответствиями или недостатками поставленного Товара.

5.13. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, приостановить принятие Товара в следующих случаях:

1) в случае проведения Покупателем экспертизы соответствия Товара предъявляемым к нему требованиям. В этом случае течение срока принятия Товара приостанавливается со дня направления Покупателем Поставщику уведомления о необходимости проведения экспертизы Товара до момента получения Покупателем результатов экспертизы;

2) в случае если Поставщик не передал, не передает или отказывается передать Покупателю документы, предусмотренные п. 4.1. Договора, оформленные надлежащим образом. В этом случае течение срока принятия Товара приостанавливается до момента получения Покупателем указанных документов, оформленных надлежащим образом.

5.14. Если Товар был заменен, то срок принятия этого Товара Покупателем начинается заново.

5.15. Если обязательные правила принятия Товара установлены законом или иными правовыми актами, то принятие Товара Покупателем осуществляется в соответствии с такими обязательными правилами. При этом условия принятия Товара, предусмотренные Договором, применяются в части, не противоречащей обязательным правилам к принятию Товара.

- Посмотреть таблицу с данными

6.1. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, определенного приложением к Договору. Гарантийный срок на Товар исчисляется с момента принятия Товара Покупателем по качеству и иным предъявляемым к нему требованиям.

Если на Товар установлен срок годности, то Поставщик гарантирует качество Товара в течение его срока годности (остаточного срока годности).

6.2. Объем гарантийных обязательств Поставщика включает:

1) диагностику Товара на наличие недостатков;

2) устранение выявленных недостатков Товара в разумный срок;

3) выезд (выезды) специалиста (специалистов) к месту нахождения Товара;

4) дистанционное обслуживание Покупателя;

5) замену Товара, включающую вывоз некачественного Товара, доставку качественного Товара, а также сопутствующие работы и (или) услуги, неразрывно связанные с заменой Товара;

6) возврат уплаченных за Товар денежных средств, в случае невозможности устранения недостатков Товара или его замены;

7) возмещение расходов Покупателя по устранению недостатков Товара (в случае если Покупатель устранил недостатки Товара собственными или привлеченными силами и за свой счет);

8) иные обязательства, предусмотренные законом или иными правовыми актами.

6.3. Исполнение гарантийных обязательств в установленном объеме осуществляется Поставщиком, его собственными или привлеченными силами и средствами.

Все расходы на исполнение гарантийных обязательств несет Поставщик за свой счет, без взимания с Покупателя дополнительной платы.

- Посмотреть таблицу с данными

7.1. В случае выявления несоответствий или недостатков поставленного Товара, Стороны оформляют (составляют и подписывают) двусторонний акт выявленных несоответствий или недостатков товаров.

7.2. Акт выявленных несоответствий или недостатков товаров не оформляется в случаях, когда:

1) Поставщик, получивший уведомление Покупателя о выявленных недостатках поставленного Товара, без промедления произвел замену поставленного Товара Товаром надлежащего качества (п. 1 ст. 518 ГК РФ);

2) Поставщик, получивший уведомление Покупателя о некомплектности поставленного Товара, без промедления доукомплектовал Товар либо произвел его замену комплектным Товаром (п. 1 ст. 519 ГК РФ).

7.3. Кроме случаев, предусмотренных п. 7.2. Договора, Поставщик, получивший уведомление Покупателя о выявленных несоответствиях или недостатках поставленного Товара, обязан направить своего представителя, уполномоченного на участие в осмотре Товара и подписание акта выявленных несоответствий или недостатков товаров, в срок, предусмотренный уведомлением Покупателя, а при отсутствии такого срока – незамедлительно.

Представитель Поставщика должен прибыть по адресу, указанному в уведомлении Покупателя, а при его отсутствии по адресу, указанному в п. 2.3. Договора.

7.4. Представитель Поставщика должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, а также оригинальный экземпляр документа (документов), удостоверяющего его полномочия совершать необходимые действия от имени Поставщика, либо копию такого документа (документов), заверенную законным представителем Поставщика.

По требованию Покупателя Поставщик обязан посредством электронной почты подтвердить полномочия своего представителя (направить Покупателю электронную копию документа, удостоверяющего полномочия представителя Поставщика совершать необходимые действия от имени Поставщика).

Представитель Поставщика признается отсутствующим, если он не может подтвердить свою личность или полномочия. Представитель Поставщика признается отсутствующим также в случае, когда Поставщик по требованию Покупателя не подтвердил полномочия представителя.

7.5. При неявке (отсутствии) представителя Поставщика, получения сообщения от Поставщика о неявке по каким-либо причинам либо при отказе или уклонении Поставщика от подписания акта выявленных несоответствий или недостатков товаров, Покупатель вправе составить указанный акт самостоятельно (в одностороннем порядке) и один экземпляр акта направить Поставщику. При этом Покупатель вправе составить акт выявленных несоответствий или недостатков товаров с привлечением третьих лиц и (или) на основании заключения экспертизы.

Если будет установлено, что выявленные несоответствия или недостатки Товара явились следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком, то все расходы, которые Покупатель понес в связи с выявлением несоответствий или недостатков Товара (в том числе расходы на привлечение третьих лиц и проведение экспертизы Товара) подлежат возмещению Поставщиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя.

В случае невозмещения или неполного возмещения указанных расходов, а равно в случае просрочки возмещения указанных расходов, Покупатель при осуществлении расчетов по Договору вправе в одностороннем порядке удержать невозмещенную Поставщиком сумму расходов из суммы, подлежащей уплате Поставщику по Договору. В этом случае Покупатель производит выплату причитающейся Поставщику суммы, уменьшенной на сумму понесенных расходов.

7.6. В случаях, когда подлежащий маркировке Товар передается Покупателю без маркировки либо с ненадлежащей маркировкой, Покупатель вправе потребовать от Поставщика промаркировать Товар надлежащим образом либо заменить ненадлежащую маркировку Товара надлежащей (перемаркировка Товара).

В случаях, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, Покупатель вправе вместо предъявления Поставщику требований, указанных в этом абзаце, предъявить к нему требования, вытекающие из передачи Товара ненадлежащего качества.

7.7. К Товару, поставленному с нарушением условия Договора о сроке годности, применяются последствия поставки товаров ненадлежащего качества, предусмотренные ст. 518 ГК РФ.

7.8. Помимо существенных нарушений требований к качеству Товара, предусмотренных п. 2 ст. 475 ГК РФ, существенными нарушениями требований к качеству Товара являются:

1) поставка Товара с нарушением условия Договора о сроке годности Товара;

2) поставка Товара с нарушением условия Договора о годе производства (выпуска) Товара или его отдельных принадлежностей.

В случае существенного нарушения требований к качеству Товара право Покупателя предъявить Поставщику требования, предусмотренные п. 2 ст. 475 ГК РФ, не лишает Покупателя возможности, при наличии тех же недостатков, воспользоваться правом предъявить требования, перечисленные в п. 1 ст. 475 ГК РФ.

7.9. В случае неустранения Поставщиком недостатков Товара в разумный срок по требованию Покупателя, Покупатель вправе отказаться от Товара.

7.10. Расходы Покупателя, которые он понес на устранение недостатков Товара, подлежат возмещению Поставщиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком соответствующего требования от Покупателя.

В случае невозмещения или неполного возмещения указанных расходов, а равно в случае просрочки возмещения указанных расходов, Покупатель при осуществлении расчетов по Договору вправе в одностороннем порядке удержать невозмещенную Поставщиком сумму расходов из суммы, подлежащей уплате Поставщику по Договору. В этом случае Покупатель производит выплату причитающейся Поставщику суммы, уменьшенной на сумму понесенных расходов.

7.11. Во всех случаях, влекущих замену Товара или его возврат Поставщику вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, такие замена и возврат осуществляются Поставщиком, его собственными или привлеченными силами и средствами, включая транспортировку, погрузочные, разгрузочные и прочие сопутствующие работы и (или) услуги, необходимые для осуществления замены или возврата Товара. При этом все расходы по замене или возврату Товара (транспортные расходы, расходы на погрузку, разгрузку и прочие расходы) несет Поставщик за свой счет без взимания с Покупателя дополнительной платы.

- Посмотреть таблицу с данными

☑[ВЫБОР ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ]

▼Вариант № 1▼

Условие выбора: если договор заключается с НДС.

8.1. Цена Договора в соответствии с приложением к Договору составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (Один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС.

▼Вариант № 2▼

Условие выбора: если договор заключается без НДС.

8.1. Цена Договора в соответствии с приложением к Договору составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (Один миллион пятьсот тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается в связи с ____/на основании ____.

☑[КОНЕЦ ВЫБОРА]

8.2. Цена Товара определена в приложении к Договору, и включает в себя, помимо стоимости Товара, также:

1) расходы Поставщика на доставку Товара;

2) расходы Поставщика на погрузку и разгрузку Товара в процессе доставки Товара и передачи его Покупателю;

3) стоимость невозвратной тары и упаковки, а также расходы Поставщика на затаривание, упаковку и маркировку Товара;

4) расходы Поставщика на оформление документов, относящихся к Товару, в том числе расходы на подтверждение соответствия качества (безопасности) Товара установленным требованиям (сертификация, декларирование и т.п.);

☑[ВЫБОР ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ]

▼Вариант № 1▼

Условие выбора: если договор заключается с НДС.

5) НДС по ставке, установленной в соответствии с НК РФ, а также иные налоги, сборы и обязательные платежи;

▼Вариант № 2▼

Условие выбора: если договор заключается без НДС.

5) налоги, сборы и обязательные платежи;

☑[КОНЕЦ ВЫБОРА]

6) прочие издержки Поставщика, необходимые ему для своевременного, полного и надлежащего исполнения всех своих обязательств по Договору.

☑[ВЫБОР ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ]

8.3. Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем в течение 7 (семи) рабочих дней с момента принятия Товара Покупателем по наименованию и количеству (п. 5.7. Договора).

[+] [ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ]

Условие дополнения: если договор заключается с НДС.

При этом сумма НДС уплачивается Поставщику только в случае предъявления НДС к уплате и выставления (передачи) Покупателю надлежащим образом оформленного счета-фактуры или универсального передаточного документа в соответствии с требованиями п. 4.2. Договора.

[+] [КОНЕЦ ДОПОЛНЕНИЯ]

8.4. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной на дату списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

8.5. Оплата Товара осуществляется по цене, не превышающую цену Товара, определенную приложением к Договору.

- Посмотреть таблицу с данными

9.1. В соответствии со ст. 431.2 ГК РФ каждая из Сторон заверила другую Сторону о том, что:

1) она является надлежащим образом учрежденным и (или) зарегистрированным юридическим лицом либо индивидуальным предпринимателем, осуществляющим предпринимательскую деятельность;

2) она обладает необходимой правоспособностью, имеет все необходимые для заключения и исполнения Договора разрешения (допуски, одобрения, согласия, лицензии, аттестации, аккредитации, свидетельства, членства и пр.), предусмотренные законом, иными правовыми актами, Договором, учредительными документами или локальными нормативными актами, а указанные разрешения получены ею в установленном порядке и оформлены надлежащим образом;

3) не существует правовых и иных актов постоянно или временно, прямо или косвенно запрещающих, ограничивающих или приостанавливающих деятельность Стороны по исполнению Договора;

4) она добросовестно и своевременно уплачивает все налоги, сборы и иные обязательные платежи, а так же надлежащим образом ведет и своевременно подает бухгалтерскую (финансовую), налоговую, статистическую и иную отчетность.

9.2. Помимо вышеуказанных заверений Поставщик также заверил Покупателя о том, что:

1) он обладает необходимыми и достаточными ресурсами (материально-техническими, трудовыми, финансовыми и пр.) для своевременного, полного и надлежащего исполнения всех своих обязательств по Договору;

2) лицо, заключающее (подписывающее) Договор от имени Поставщика, на день заключения (подписания) Договора, имеет все необходимые для этого полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле Договора;.

[+] [ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ]

Условие дополнения: если договор заключается с юридическим лицом.

4) его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица.

[+] [КОНЕЦ ДОПОЛНЕНИЯ]

9.3. Заверения Поставщика, предусмотренные п. 9.1. и 9.2. Договора, имеют для Покупателя существенное значение.

9.4. Кроме заверений, предусмотренных п. 9.1. и 9.2. Договора, Поставщик гарантировал Покупателю, что:

1) он надлежащим образом, добросовестно отразит все операции по изготовлению Товара, либо приобретению Товара у третьих лиц, а также операции по продаже Товара Покупателю, в первичной учетной документации, в бухгалтерской (финансовой), налоговой, статистической и другой отчетности, обязанность по ведению которой возложена на него;

☑[ВЫБОР ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ВАРИАНТОВ]

▼Вариант № 1▼

Условие выбора: если договор заключается с НДС.

3) он своевременно передаст Покупателю надлежащим образом оформленные документы, относящиеся к Товару, предусмотренные законом, иными правовыми актами или Договором, а также документы, необходимые для правильного учета Товара, надлежащего принятия Товара Покупателем и совершения операций с ним, в том числе первичные учетные документы и счета-фактуры;

▼Вариант № 2▼

Условие выбора: если договор заключается без НДС.

3) он своевременно передаст Покупателю надлежащим образом оформленные документы, относящиеся к Товару, предусмотренные законом, иными правовыми актами или Договором, а также документы, необходимые для правильного учета Товара, надлежащего принятия Товара Покупателем и совершения операций с ним, в том числе первичные учетные документы;/.

☑[КОНЕЦ ВЫБОРА]

[+] [ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ]

Условие дополнения: если договор заключается с НДС.

4) он надлежащим образом, добросовестно отразит в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Покупателем в составе цены Товара.

[+] [КОНЕЦ ДОПОЛНЕНИЯ]

9.5. По запросу Покупателя Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие заверения и гарантии, предусмотренные Договором, в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя соответствующего запроса.

- Посмотреть таблицу с данными

10.1. В случае непоставки или недопоставки Товара, а равно в случае просрочки поставки Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от цены не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

В случае непоставки или недопоставки Товара, а равно в случае просрочки поставки Товара, с нарушением срока поставки Товара более чем на 3 (три) рабочих дня, Покупатель, помимо неустойки в виде пени, вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки в виде штрафа в размере 10 % (десяти процентов) от цены не поставленного в срок Товара.

10.2. В случае поставки Товара, не соответствующего предъявляемым к нему требованиям (требованиям качества, комплектности (комплекта), тары и (или) упаковки, маркировки), Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки в виде штрафа в размере 10 % (десяти процентов) от цены такого Товара.

10.3. В случае непередачи или просрочки передачи Покупателю относящихся к Товару принадлежностей или документов, предусмотренных разделом 4 Договора, а также в случае, если передаваемые документы оформлены ненадлежащим образом, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки в виде штрафа в размере 5 000,00 рублей (пяти тысяч рублей 00 копеек).

[+] [ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ]

Условие дополнения: если договор заключается с НДС.

В случае непередачи или просрочки передачи Поставщиком оформленного надлежащим образом счета-фактуры (универсального передаточного документа), Покупатель, помимо неустойки в виде штрафа, вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы, указанной в счете-фактуре (универсальном передаточном документе), за каждый день просрочки.

[+] [КОНЕЦ ДОПОЛНЕНИЯ]

[+] [ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ]

Условие дополнения: если договор заключается с НДС.

10.4. В случае недостоверности заверения или нарушения гарантии, предоставленных Поставщиком в соответствии с разделом 9 Договора, повлекшего для Покупателя негативные налоговые последствия, отраженные в решениях налоговых органов (требования о доначислении НДС, отказ в применении налоговых вычетов, пени, штрафы и пр.), Покупатель по своему усмотрению вправе:

1) требовать от Поставщика возмещения убытков, причиненных Покупателю недостоверностью заверения, по меньшей мере, в размере сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Поставщику в составе цены Товара, либо на основании решений (требований) об уплате этого НДС Покупателем в бюджет, либо на основании решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС;

2) требовать от Поставщика уплаты штрафной неустойки в виде штрафа в размере сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Поставщику в составе цены Товара, либо на основании решений (требований) об уплате этого НДС Покупателем в бюджет, либо на основании решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС.

[+] [КОНЕЦ ДОПОЛНЕНИЯ]

10.5. При осуществлении расчетов по Договору Покупатель вправе в одностороннем порядке удержать начисленную Поставщику неустойку из суммы, подлежащей уплате Поставщику по Договору. В этом случае Покупатель производит выплату причитающейся Поставщику суммы, уменьшенной на сумму начисленной неустойки.

10.6. В случае просрочки оплаты Товара Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки в виде пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. При расторжении Договора неустойка, предусмотренная настоящим пунктом, не подлежит начислению и взысканию с момента расторжения Договора.

10.7. Уплата неустойки и (или) возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по Договору не освобождают Сторону от исполнения обязательства в натуре.

- Посмотреть таблицу с данными

11.1. Сторона не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажора), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, наступление которых не зависело от воли или действий такой Стороны.

11.2. Сторона, надлежащее исполнение обязательств которой оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, обязана незамедлительно (сразу, как только это окажется возможным) с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы письменно уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, а также в разумный срок предоставить (передать) другой Стороне надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.

Уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы должно содержать, по меньшей мере, сведения о характере таких обстоятельств и их влиянии на возможность надлежащего исполнения Стороной своих обязательств по Договору.

11.3. Сторона, надлежащее исполнение обязательств которой оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, обязана, предварительно письменно уведомив другую Сторону, незамедлительно возобновить исполнение своих обязательств по Договору, если их исполнение остается возможным после того как обстоятельства непреодолимой силы отпали.

11.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязанности, предусмотренные п. 11.2. Договора, несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору независимо от непреодолимой силы, в связи с чем такая Сторона не вправе ссылаться на непреодолимую силу в обоснование неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

11.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней или в случае, если возникнут разумные основания предполагать, что они очевидно будут действовать более 30 (тридцати) календарных дней, каждая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора (от исполнения Договора) полностью или частично.

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязанности, предусмотренные п. 11.2. Договора, не вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора (от исполнения Договора) на основании настоящего пункта Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

12.1. До передачи на разрешение арбитражного суда любого спора по Договору, заинтересованная Сторона обязана принять меры по досудебному урегулированию спора в претензионном порядке, путем предъявления (направления) другой Стороне претензии (требования), которая должна содержать:

1) дату предъявления претензии;

2) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, а также доказательства, подтверждающие указанные обстоятельства;

3) требования заявителя с указанием, при необходимости, суммы требования;

4) перечень прилагаемых к претензии документов, а также других доказательств.

К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявляемые заинтересованной Стороны требования (в случае отсутствия таких документов у другой Стороны), а также надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие полномочия лица, которое подписало претензию. Указанные документы могут прилагаться к претензии в виде копий, надлежащим образом заверенных направляющей Стороной.

12.2. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана до истечения срока, предусмотренного п. 12.3. Договора, рассмотреть претензию и дать на неё ответ.

Претензия считается непредъявленной, если она не соответствует требованиям, предусмотренным п. 12.1. Договора, а Сторона, которая получила такую претензию, вправе не рассматривать её и не направлять на неё ответ.

12.3. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения претензии Стороной, которой она адресована. При этом спор подлежит разрешению Арбитражным судом г. Москвы.

- Посмотреть таблицу с данными

13.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.08.2026 г. включительно.

13.2. В случае изменения у одной из Сторон организационно-правовой формы, наименования, адреса (адресов), платежных или иных реквизитов, имеющих значение для исполнения Договора, такая Сторона обязана незамедлительно (сразу, как только это окажется возможным) письменно уведомить об этом другую Сторону.

13.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора (исполнения Договора) полностью или частично в случаях, предусмотренных ГК РФ.

- Посмотреть таблицу с данными

14.1. При заключении, исполнении, изменении и расторжении Договора Стороны обязуются обеспечить соблюдение своими работниками, представителями, аффилированными лицами и иными лицами, привлекаемыми ими для заключения, исполнения, изменения и расторжения Договора, действующих требований закона и иных правовых актов РФ о противодействии коррупции. Нарушение антикоррупционных требований указанными лицами признается нарушением, совершенным Стороной.

При заключении, исполнении, изменении и расторжении Договора Стороны, их работники, представители, аффилированные лица и иные лица, привлекаемые ими для заключения, исполнения, изменения и расторжения Договора, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц, не выплачивают, не предлагают выплатить, не обещают и не разрешают выплату денежных средств, передачу иных ценностей, а также не оказывают услуги имущественного характера другой Стороне, её работникам, представителям или аффилированным лицам, а также иным лицам, которые не являются стороной по Договору, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

Кроме того, Стороны, их работники, представители и аффилированные лица при заключении, исполнении, изменении и расторжении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством РФ как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

14.2. В случае возникновения у Стороны оснований предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 14.1. Договора, она вправе письменно запросить у другой Стороны документы и сведения, необходимые для проверки своих предположений, за исключением документов и сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с законом или иными правовыми актами. В запросе Сторона обязана, по меньшей мере, указать на факты и представить доказательства, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение.

Сторона, получившая указанный запрос, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения провести надлежащее разбирательство по фактам, изложенным в запросе, и передать другой Стороне письменный мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и сведения, либо указать предусмотренные законом или иными правовыми актами основания для отказа в их представлении.

14.3. В случае нарушения одной Стороной каких-либо положений п. 14.1. Договора, другая (пострадавшая) Сторона вправе потребовать расторжения Договора и возмещения всех причиненных ей убытков, в том числе убытков, вызванных расторжением Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

15.1. С момента заключения Договора все предшествующие его заключению соглашения Сторон, касающиеся Договора, утрачивают силу.

15.2. К рабочим дням в Договоре Стороны относят все дни, кроме субботы, воскресенья и предусмотренные Трудовым Кодексом РФ нерабочие праздничные дни.

15.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ, а также Положением о закупке ФГАУ «ОК «Шереметьевский», которое размещено в свободном (открытом) доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15.4. Договор составлен в двух оригинальных идентичных экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.

15.5. Указанное в Договоре приложение является его неотъемлемой частью.

15.6. Приложение № 1 к Договору - Спецификация на _ л.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору от «___» __________ 20__ г. № __________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ № 61/25-ЭЗКСМП

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на поставку химии для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»

Москва, 2025 год

ЗАПРОС КОТИРОВОК

РАЗДЕЛ 1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Настоящим приглашаются к участию в запросе котировок, полная информация о котором указана в Информационной карте запроса котировок, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут скачать комплект настоящей документации запроса котировок на официальном сайте ЕИС в сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru (далее - Официальный сайт).

На официальном сайте будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации запроса котировок, а также все изменения или дополнения документации запроса котировок, в случае возникновения таковых.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК.

2.1. Законодательное регулирование.

Настоящий запрос котировок проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в действующей редакции, Положением о закупке для нужд федерального государственного автономного учреждения «Оздоровительный комплекс «Шереметьевский» Управления делами Президента Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с проведением закупки.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение запроса котировок регулируется настоящей документацией запроса котировок.

2.2. Заказчик.

2.2.1. Заказчик, с которым заключается договор, указан в Информационной карте запроса котировок.

2.3. Вид запроса котировок, предмет договора. Место и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

2.3.1. Заказчик проводит запрос котировок по выбору поставщика (исполнителя, подрядчика), на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте запроса котировок, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации запроса котировок, в том числе в проекте договора.

2.3.2. Победивший Участник запроса котировок должен будет поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом договора, в месте, на условиях и в сроки, указанные в Информационной карте запроса котировок, либо в предложении победившего Участника.

2.4. Начальная (максимальная) цена договора.

2.4.1. Начальная (максимальная) цена договора указана в Информационной карте запроса котировок. Данная цена не может быть превышена при заключении договора по итогам запроса котировок.

2.5. Порядок оплаты.

2.5.1. Форма, сроки и порядок оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг определены в проекте договора, приведенном в документации запроса котировок, и указаны в Информационной карте запроса котировок.

2.6. Требования к Участникам закупки.

2.6.1. В настоящем запросе котировок может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо в том числе индивидуальный предприниматель, которые соответствуют требованиям, установленным в настоящей документации запроса котировок.

2.6.2. Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным в Приложении № 1 к Информационной карте.

2.6.3. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом настоящего запроса котировок. Если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте запроса котировок.

2.7. Разъяснение положений и порядок предоставление документации запроса котировок в соответствие с Положением Заказчика.

2.7.1. Под запросом котировок (далее по тексту - запрос котировок) понимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

2.7.2. Извещение о запросе котировок должно содержать следующие сведения:

способ осуществления закупки;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;

предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 5 статьи 7 настоящего Положения (при необходимости);

место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;

сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;

срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа;

порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки)

порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки);

9) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

10) информация о размере и порядке предоставления обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора, если документацией предусмотрено соответствующее обеспечение;

11) иные требования и сведения, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Положению.

В документации об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны:
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. Если Заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик;
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки);
9) требования к участникам такой закупки;
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;
11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке;
12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки;
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
15) описание предмета такой закупки в соответствии с ч. 5 статьи 7 настоящего Положение;
16) перечень документов, представляемых участниками закупочной процедуры для подтверждения их соответствия установленным требованиям;
17) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);
18) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками);
19) порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке;
20) размер и форма обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие;
21) размер и форма обеспечения исполнения договора, срок и порядок их предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора;
22) сведения о возможности изменить предусмотренные договором количество товаров, объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением;
25) срок со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола закупочной процедуры, в течение которого победитель процедуры закупки, с которым заключается договор, должен подписать проект договора;
26) сведения о предоставляемых преференциях;
27) иные требования и сведения, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Положению.

Заказчик вправе отменить запрос котировок по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Решение об отмене размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения.

По истечении срока отмены запроса котировок и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

Любой участник процедуры закупки вправе направить в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений документации и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Разъяснение положений документации не должно изменять существенные условия проекта договора.

Заказчик, по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок. Изменение предмета запроса котировок не допускается. Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок, разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.

В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

Требования, предъявляемые к котировочной заявке.
2.8.1. Заявка подается по форме, в порядке, и до истечения срока, указанных в извещении о проведении запроса котировок.

Котировочная заявка должна содержать следующие сведения

сведения об участнике закупки: наименование, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупки, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона, адрес электронной почты;

согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

документы, подтверждающие соответствие участника запроса котировок требованиям к участникам запроса котировок, установленным заказчиком в извещении о проведении запроса котировок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 8 настоящего Положения, или копии таких документов, а также декларация о соответствии участника запроса котировок требованиям, установленным в соответствии с пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1, частью 2, частью 3 статьи 8 настоящего Положения, в случае если такие требования установлены в извещении о проведении запроса котировок;

цена договора, в том числе цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);

наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг, сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг;

Порядок подачи котировочных заявок.
2.9.1. Любой участник процедуры закупки, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
Для участия в запросе котировок участник процедуры закупки подает заявку на участие в срок и по форме, которые установлены в извещении.

Участник запроса котировок вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.

В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, и поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся.

В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок не подано ни одной котировочной заявки, или все поданные котировочные заявки не соответствуют требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, или содержат предложение о цене договора, превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок и отклоняются, такой запрос котировок признается несостоявшимся.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок.
2.10.1. Комиссия в срок, не превышающий десяти дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает такие заявки.

Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки.

Комиссия отклоняет котировочные заявки в случае если:

котировочная заявка не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок;

предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок;

не представлены обязательные документы либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, а также о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), в случае их наличия в заявке участника, если требования к предоставлению документов о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в извещении о проведении запроса котировок.

Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются итоговым протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Итоговый протокол запроса котировок должен содержать:

дата подписания протокола;

сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;

сведения о цене закупаемых товаров, работ, услуг;

сведения о сроке исполнения договора;

количество поданных заявок на участие в конкурсе, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

количество поданных заявок на участие в запросе котировок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

порядковые номера заявок на участие в запросе котировок, окончательных предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях;

результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, с указанием положений извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявки;

результаты оценки заявок на участие в закупке, с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, значения по установленному критерию;

причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;

Итоговый протокол размещается Заказчиком, специализированной организацией не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола, в единой информационной системе.

Протокол, составленный в ходе проведения запроса котировок, заявки на участие в запросе котировок, извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в извещение, и разъяснения извещения о проведении запроса котировок, хранится Заказчиком не менее чем три года.

Любой участник запроса котировок вправе обжаловать результаты запроса котировок в порядке, предусмотренном главой 15 настоящего Положения.

Порядок заключения договора по результатам проведения запроса котировок.
2.11.1. Договор должен быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола.

Заказчик в течение срока, указанного в извещении о проведении запроса котировок, передает победителю проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и условий исполнения договора, предложенных победителем запроса котировок в котировочной заявке. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

В случае, если победитель запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя запроса котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоено второе место. При этом заключение договора для такого участника закупки является обязательным. В случае уклонения такого участника закупочной процедуры от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

В случае, если победитель запроса котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

В случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления победителем запроса котировок, такого обеспечения.

Последствия признания запроса котировок несостоявшимся.

Если запрос котировок признан несостоявшимся, Заказчик вправе отказаться от проведения повторной процедуры закупки, объявить о проведении повторного запроса котировок либо объявить о проведении иной процедуры закупки, отличной от запроса котировок или о заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В случае объявления о проведении повторного запроса котировок Заказчик вправе изменить условия запроса котировок.

Затраты на подготовку заявки на участие в запросе котировок.
Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в запросе котировок, Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, чем завершается настоящий запрос котировок.

Преимущества, предоставляемые субъектам малого предпринимательства, поставщикам инновационных и энергосберегающих товаров, работ, услуг, отечественным производителям.

В случае, если Заказчик установил преимущества субъектам малого предпринимательства, поставщикам инновационных и энергосберегающих товаров, работ, услуг, отечественным производителям, то сведения о предоставлении таких преимуществ содержатся в Информационной карте запроса котировок.

2.15 Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее – приоритет).

Приоритет предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Следующие условия проведения закупки являются неотъемлемой частью извещения и документации о закупке и дополняют Раздел 2 документации о закупке:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к информационной карте

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к информационной карте

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Заявка на участие в закупке должна включать в себя следующие документы:

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

Форма № 1

(Форма котировочной заявки)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение и документацию с приложениями о проведении запроса котировок в электронной форме (включая все изменения и разъяснения к ней), размещенные _________[указывается дата официального размещения извещения, а также его номер (при наличии)], и безоговорочно принимая установленные в них требования и условия участия в закупке:

Участник процедуры закупки:

____________________________________________________________________,

(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица), Ф.И.О., паспортные данные(для физического лица))

в лице

____________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)

действующего на основании

____________________________________________________________________,

(документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника (устав; протокол; приказ; доверенность)

предлагает заключить Договор на:

поставку химии для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский»

по цене договора: _______________ (______________________), в том числе НДС 20% - ______________________(____________________________).

Сведения об участнике процедуры закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

В случае если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательство подписать договор с ФГАУ «ОК «Шереметьевский» на поставку химии для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский», в соответствии с требованиями запроса котировок в электронной форме в указанный срок со дня размещения на официальном сайте итогового протокола. Стоимость товара, поставляемого по договору, включает в себя себестоимость Товара, прибыль Поставщика, все расходы и затраты Поставщика по исполнению условий Договора, включая расходы по доставке Товара Заказчику, стоимость тары и упаковки, все налоги (включая НДС), и другие обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Указанная цена договора является договорной ценой на весь период действия договора и пересмотру не подлежит. Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки поставить химии для нужд ФГАУ «ОК «Шереметьевский» по указанному вами адресу, в указанный вами срок и согласны с условиями оплаты.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки, которые должны быть включены в стоимость товара, товар в любом случае будет поставлен в полном соответствии с нашим предложением и в пределах предлагаемой нами цены договора.

Настоящим подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком и его сотрудниками.

До подготовки и оформления договора настоящая котировочная заявка с учетом условий, изложенных в запросе котировок в электронной форме, будут выполнять роль обязательного договора между нами.

Форма № 2

(Требования к описанию продукции)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ИЛИ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание:

Данная форма является рекомендованной для участника закупки, однако участник закупки вправе представить требуемую информацию в любой другой форме.

Участник процедуры закупки в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие качество товара.

В случае не предоставления требуемой информации участник запроса котировок в электронной форме не допускается

Форма № 3

(Анкета участника закупки)

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

На бланке организации

Дата, исх. номер

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Проект договора представлен в отдельном файле.

РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание представлено в отдельном файле.

Расчет начальной (максимальной) цены Договора предоставлен в отдельном файле.

Расчет_НМЦД