Тендер - Поставка химических реактивов, стандарт титров, стандартных образцов №268223106

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть06 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Московская облМесто поставки (адрес):Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.6 Московская область, г. Егорьевск, ул. Антипова, д. 47, литера Б.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 13.03.2024 по 21.03.2024Место предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeПорядок предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Приложение_№_2_к_Техническому_заданию - Посмотреть таблицу с даннымиЭЗК_Документация_СМП - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОЙ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на право заключения договора на поставку химических реактивов, стандарт титров, стандартных образцов для нужд Воскресенского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области".

- Посмотреть таблицу с данными

Мытищи 2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

2. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР на поставку Товара № _______________________

г. Мытищи «___» _________2024 г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Дрозда Николая Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице _________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с требованием Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и на основании протокола Единой комиссии (протокол от __________ №____________), заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется произвести поставку химических реактивов, стандарт титров, стандартных образцов для нужд Воскресенского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" (согласно Приложению № 2 «Спецификация» к настоящему Договору, являющейся неотъемлемой его частью). Филиал Заказчика обязуется принять поставленный Товар и оплатить его.

1.2. Настоящий Договор финансируется за счет средств от приносящей доход деятельности филиала Заказчика.

1.3. Настоящий Договор заключен по результатам проведения запроса котировок, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, в электронной форме на право заключения Договора на поставку химических реактивов, стандарт титров, стандартных образцов для нужд Воскресенского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области", протокол от_________ № ______.

1.4. Наименование и характеристики Товара, наименование производителя Товара, страна происхождения Товара, количество определяется в Спецификации.

1.5. Адрес поставки Товара:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.6;

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская область, г. Егорьевск, ул. Антипова, д. 47, литера Б.

2. Условия поставки, приемка Товара

2.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком (в том числе с подъемом на этаж, до указанного помещения) по заявкам филиала Заказчика в течение 12 (Двенадцати) календарных месяцев с даты заключения Договора. С момента получения заявки от филиала Заказчика, поставка Товара должна быть осуществлена по адресу, указанному в заявке в полном требуемом объеме, на рабочее место филиала Заказчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты оплаты авансового платежа (30% от стоимости Товара). Не заявленный Товар не поставляется и не оплачивается.

2.1.1. Доставка Товара осуществляется силами Поставщика по адресу, указанному в п. 1.5. настоящего Договора, в том числе с подъемом на этаж, до указанного помещения.

2.2. Датой поставки Товара является дата приёмки Товара Заказчиком и подписание Товарных накладных Сторонами. От имени филиала Заказчика Товарные накладные подписывает Руководитель филиала, действующий на основании доверенности.

2.3. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

2.4. Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки филиалом Заказчика.

2.5. Приемка Товара осуществляется представителем филиала Заказчика в присутствии представителя Поставщика, в соответствии с наименованием, количеством и иными характеристиками поставляемого товара, указанными в Спецификации, а также другими условиями Договора. Представители филиала Заказчика проводят проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого товара, указанным в Спецификации, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

2.6. При обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности и ассортимента товара филиал Заказчика обязан отразить данный факт в накладной или составить акт и известить Поставщика.

2.7. Поставщик обязан заменить Товар не соответствующего качества или возвратить филиалу Заказчика уплаченную за него стоимость в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предъявления претензии.

2.8. Риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к филиалу Заказчика с момента приемки товара филиалом Заказчика и подписания товарных накладных.

2.9. Филиал Заказчика вправе провести экспертизу поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных настоящим Договором, в части их соответствия условиям Договора. Экспертиза проводится филиалом Заказчика своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством.

3. Цена Договора. Порядок расчётов

3.1. Цена настоящего Договора составляет ____________________ (_____________________________) рублей, в том числе НДС, (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС), сумма НДС не указывается, а указывается основания освобождения от уплаты НДС (дата и номер соответствующего документа или ссылка на конкретную норму Налогового кодекса РФ).

3.2. Цена Договора определяется по результатам запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.2.1. В цену Договора включаются стоимость товара, стоимость упаковки, страхование, хранение, стоимость доставки до места поставки, разгрузка, подъем на этаж, установка, все виды установленных налогов, в т.ч. НДС, таможенные пошлины и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

3.3. Форма оплаты - безналичный расчет. Оплата по Договору производится по следующему графику:

авансовый платеж (30% от стоимости Товара) в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты выставления счета;

- остаточный платеж (70% от стоимости Товара) оплачивается по факту поставки Товара в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания товарных накладных Сторонами.

3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, филиал Заказчика производит оплату по Договору после перечисления Поставщиком соответствующего размера неустойки в полном объеме.

4. Качество Товара

4.1. Качество товара должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида товара.

4.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать техническим требованиям, требованиям безопасности.

4.3. При поставке Товара Поставщик предоставляет филиалу Заказчика документы, подтверждающие гарантии производителя данного товара и гарантии Поставщика на данный Товар.

4.4. Все расходы, связанные с осуществлением гарантийных обязательств и заменой некачественного Товара, включая, в том числе, расходы на выезд специалиста к филиалу Заказчика, погрузо-разгрузочные расходы несёт Поставщик.

5. Ответственность сторон. Разрешение споров

5.1. Стороны в случае неисполнения взятых на себя обязательств несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пени).

5.3. Пеня начисляется, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (пени).

5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

5.6. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, устанавливается штраф в размере 2,5 % от цены Договора.

5.7. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 % от цены Договора.

5.8. Заказчик не позднее 20 (двадцати) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика направляют Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 (семи) дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора.

5.9. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями Договора, по истечению срока, указанного в претензионном письме, Заказчик удерживает сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленный товар, который принят Заказчиком, или в течение 40 (сорока) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени), Заказчик направляет в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.

5.10. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

5.11. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.12. Споры, возникшие по исполнению настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в Арбитражном суде Московской области.

6. Расторжение договора в связи с односторонним отказом

стороны договора от исполнения договора

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

6.2. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Договора:

6.2.1. Заказчик вправе провести экспертизу исполненных обязательств с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.2.2. Если Заказчиком проведена экспертиза исполненных обязательств с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы исполненных обязательств в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

6.2.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

6.2.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.2.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с действующим законодательством. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

6.2.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

7. Обеспечение исполнения Договора

7.1. Обеспечение исполнения Договора предоставляется в виде ____________________.

7.1.1. Размер обеспечения исполнения Договора устанавливается в размере 30% от начальной (максимальной) цены Договора и составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,82 (Сто шестнадцать тысяч пятьсот семнадцать) рублей 82 копейки, НДС не облагается.

7.2. Поставщик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Договора, которое распространяется на период действия Договора.

7.3. Обеспечение исполнения Договора может обеспечиваться независимой гарантией или внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц. Возврат обеспечения исполнения Договора, предоставленного в виде внесения денежных средств, осуществляется Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней по письменному требованию Поставщика и подписания сторонами Акта сверки.

7.4. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Договору подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Поставщиком.

7.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе Договора. При невыполнении этого условия Договор считается неисполненным по вине Поставщика с последствиями, вытекающими для него из содержания настоящего Договора.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий Договор вступает в действие с даты подписания и действует в течение 12 (Двенадцати) календарных месяцев, а если по истечении срока Договора Стороны не исполнят свои обязательства – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

10.2. Настоящий Договор заключен в электронной форме в соответствии с требованием Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и регламентом УТП Сбербанк АСТ.

10.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

– Приложение № 1 «Техническое задание»;

– Приложение № 2 «Спецификация».

10.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору на поставку Товара № ___

от «___» __________ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химических реактивов, стандарт титров, стандартных образцов для нужд Воскресенского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"

1. Предмет Договора: Поставка химических реактивов, стандарт титров, стандартных образцов для нужд Воскресенского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области".

2. Требования, предъявляемые к предмету закупки.

3. Наименование, основные характеристики и объемы поставляемых Товаров.

Список всех необходимых реактивов, ГСО, стандарт-титров приведён в Приложении № 1, 2 к настоящему Техническому заданию.

Реактивы, ГСО, стандарт-титры должны иметь срок годности не менее 80% от даты изготовления.

Реактивы, ГСО, стандарт-титры должны иметь паспорта на русском языке.

Инструкции и паспорта импортных реактивов должны быть переведены на русский язык.

По химической чистоте, реактивы должны быть не хуже заявленных характеристик (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

ГСО должны иметь характеристики, не хуже заявленных согласно Приложению № 2 к настоящему Техническому заданию.

ГСО, стандарт-титры должны быть утвержденного типа.

Упаковка и доставка Товара должна исключать его бой, повреждение, рассыпание, протекание и другие нарушения целостности упаковки. Транспортировка в условиях, соответствующих требованиям паспортов на реактивы, ГСО, стандарт титры.

Химические реактивы должны быть упакованы в пластиковую (или стеклянную) емкость. Поставка химических реактивов, расфасованных в полиэтиленовые пакеты не допускается.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки Товара.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком (в том числе с подъемом на этаж, до указанного помещения) по заявкам филиала Заказчика в течение 12 (Двенадцати) календарных месяцев с даты заключения Договора.

С момента получения заявки от филиала Заказчика, поставка Товара должна быть осуществлена по адресу, указанному в заявке в полном требуемом объеме, на рабочее место филиала Заказчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты оплаты авансового платежа (30% от стоимости Товара).

Не заявленный Товар не поставляется и не оплачивается.

Доставка продукции заказчику осуществляется силами исполнителя.

Доставка производится по адресу:

140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Советская, д.6

140304, Московская область, г. Егорьевск, ул. Антипова, д. 47, литера Б

5. Форма, сроки и порядок оплаты Товара.

Форма оплаты - безналичный расчет.

Оплата по Договору осуществляется филиалом Заказчика по следующему графику:

- авансовый платеж (30% от стоимости Товара) в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты выставления счета;

- остаточный платеж (70% от стоимости Товара) оплачивается по факту поставки Товара в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Товарных накладных Сторонами.

6. Руководство (контроль выполнения Договора):

Контроль исполнения договора осуществляет руководитель филиала - главный врач Савельева Наталья Борисовна.

Приложение № 1 к Техническому заданию (приложено отдельным файлом)

Приложение № 2 к Техническому заданию (приложено отдельным файлом)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору на поставку Товара № ___

от «___» __________ 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

3. РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Форма обоснования начальной (максимальной) цены договора на поставку химических реактивов, стандарт титров, стандартных образцов для нужд Воскресенского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области".

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_1_к_Техническому_заданию - Посмотреть таблицу с данными