Тендер - Поставка химических реактивов, стандарт-титров, ГСО №318988611

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_1_-_НМЦК_-_реактивы - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_3_-_Техническое_задание_хим_реактивы_2025_год

Приложение № 3 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химических реактивов, стандарт-титров, ГСО

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОМУ ТОВАРУ

Предметом Контракта является поставка химических реактивов, стандарт-титров, ГСО (далее Товар) для нужд ФГБУ «ЧерАзтехмордирекция».

При поставке товара, Поставщик должен соблюдать требования нормативных документов, как в отношении товара, так и в отношении материалов, комплектующих поставляемый товар.

Поставляемый товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, действующим нормативным требованиям (техническим регламентам, государственным стандартам, нормам и правилам и др.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, потребностям Заказчика с указанием максимальных и (или) минимальных значений таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, указаны в разделе 4 технического задания.

Обязательным условием поставки Товара является наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным в соответствии с действующим законодательством РФ - (регистрационное удостоверение, сертификат или декларация о соответствии, сертификат анализа, нормативная, техническая и эксплуатационная документация производителя (изготовителя). Копии указанных документов передаются Поставщиком Заказчику при приемке Товара.

Товар должен быть обеспечен инструкциями и руководствами по применению на русском языке при наличии.

Остаточный срок годности поставляемого Товара на момент поставки в соответствии с условиями Контракта - не менее 10 месяцев.

Место поставки Товара:

- Ростовская область, г. Таганрог, пер. Гоголевский, д.6/ ул. Октябрьская, д.19, 2 этаж, помещение лаборатории (с подъемом на этаж);

- Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, д. 31а.

• Срок и условия поставки Товара: с момента (даты) заключения Контракта до 25 декабря 2025 года. Поставка Товара осуществляется согласно графику поставки (приложение 5).

2. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ ТОВАРА

• Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.
• Упаковка должна соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации, (в т.ч. ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение и сопроводительной документации»).
• Упаковка должна обеспечивать безопасность и неизменность идентификационных признаков товара при обращении в течение его срока службы, защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
• Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара.

Требования к упаковке в соответствии с требованиями нормативной технической документации по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРеактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение и сопроводительной документации.

• Маркировка должна соответствовать требованиями нормативной технической документации (ГОСТов, ТУ) и сопроводительной документации.

Маркировка должна быть нанесена на каждый реактив и содержать следующие данные на русском языке:

- наименование;

- наименование или товарный знак организации-изготовителя;

- срок годности;

- нормативный документ ГОСТ, ТУ

- номер и дата выпуска партии.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

• Количество товара, подлежащего передаче поставщиком заказчику (получателю) указано в разделе 4 технического задания.
• Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническим регламентом, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода, и действующими на территории РФ.

Реактивы, указанным в разделе 4 технического задания, должны поставляться с указанной квалификации чистоты (чда, хч, осч) и соответствовать нормативным документам ГОСТ, ТУ, что должно подтверждаться соответствующими сертификатами или паспортами завода изготовителя.

• Поставщик обязуется предоставлять по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую информацию и документы по поставке товара, о качестве и количестве товара.
• Поставщик должен гарантировать качество реактивов, а также соблюдение надлежащих условий хранения и транспортировки их до передачи Заказчику.

Некачественный товар, признанный таковым в момент приемки товара Заказчиком, должен быть заменен Поставщиком на такой же товар в течение срока, установленного Заказчиком, с момента подписания рекламационного акта о поставке некачественного товара, подписанного Сторонами. В случае отказа Поставщика от подписи в рекламационном акте делается соответствующая отметка.

• Доставка товара и его ответственное хранение осуществляются за счет средств Поставщика.
• Товар считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком при соответствии качества поставляемого товара техническим характеристикам, объему и числу наименований, указанных в контракте и товарной накладной.
• При приемке товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в контракте и товарной накладной по наименованию, количеству, ассортименту, упаковке и качеству.
• Поставщик при поставке Товара должен передать Заказчику следующие документы на русском языке:

а) копию паспорта производителя на каждую серию (при наличии), копию сертификата соответствия или копию другого документа, подтверждающего соответствие качества Товара;

б) инструкцию пользователя на русском языке;

в) счет, счет-фактуру (при наличии), выставленные Заказчику;

г) товарную накладную в 2-х экз.

Документы, предоставляемые в копиях, должны быть заверены подписью должностного лица-Поставщика или уполномоченного им лица (доверенность) с указанием Ф.И.О., должности, даты заверения документа. Подпись должна быть заверена печатью Поставщика.

• Срок годности реактивов на момент поставки должен быть не более 2 недель

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАЧЕНИЯМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

5. ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Адрес поставки: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Гоголевский, д.6/ ул. Октябрьская, д.19, 2 этаж, помещение лаборатории (с подъемом на этаж)

- Посмотреть таблицу с данными

5. ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.2. Адрес поставки: Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, д. 31а

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 03.12.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000023

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Респ Крым, г.о. Керчь, г Керчь, ул Кирова, зд. 31А, Поставка товара осуществляется до 25 декабря 2025г
Российская Федерация, обл Ростовская, г.о. город Таганрог, г Таганрог, пер. Гоголевский, д.6/ул. Октябрьская, д.19, 2 этаж, помещение лаборатории. Поставка товара осуществляется до 25 декабря 2025г

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.50 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Денежные средства в качестве обеспечения Контракта вносятся Поставщиком по следующим реквизитам: УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ «ЧерАзтехмордирекция» л/с 20186Щ08580) ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Номер единого казначейского счета УФК по Краснодарскому краю▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Номер казначейского счета УФК по Краснодарскому краю ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар. КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение 1 - НМЦК - реактивы

Проект контракта

1 Приложение № 2 - Проект контракта хим реактивы

Описание объекта закупки

1 Приложение № 3 - Техническое задание хим реактивы 2025 год

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение № 4 - Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Приложение_№_4_-_Требования_к_содержанию,_составу_заявки_на_участие_в_закупке

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке
и инструкция по ее заполнению (далее – Требования)

I. Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1. Заявка на участие в закупке должна содержать следующие информацию и документы:

1) информацию и документы об участнике закупки:

а) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

б) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013
№ 44-ФЗ): НЕ УСТАНОВЛЕНО;

в) документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ: НЕ УСТАНОВЛЕНО;

г) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

д) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака). Информация, предусмотренная данным подпунктом, может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком;

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира;

3) информация и документы, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875) в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее – иностранные лица):

3.1) в случае установления ограничения закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению № 2 к Постановлению № 1875:

3.1.1) при осуществлении закупок товаров, указанных в позициях▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть приложения № 2 к Постановлению № 1875, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе по 31 августа 2025 г. включительно:

а) для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации – номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона «О промышленной политике
в Российской Федерации» (далее – реестр российской промышленной продукции),
и справка, подтверждающая наличие специального инвестиционного контракта
и предусмотренная пунктом 1(1) постановления Правительства Российской Федерации
от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции»,

или

номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если
в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции», включая значение, определенное для целей осуществления закупок (если постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» в отношении такого товара определено значение для целей осуществления закупок);

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля
2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

б) для подтверждения происхождения товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, – номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее – евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза;

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося
в соответствии с правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

ИЛИ

в) для подтверждения происхождения товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, в том числе из Российской Федерации:

сертификат о происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г. (далее – Правила определения страны происхождения товаров), и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров.

2. Заявка на участие в закупке также может содержать иные информацию и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

3. В случае, если участники закупки, являющиеся юридическими лицами, зарегистрированными на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическими лицами, являющимися гражданами государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, предоставляют обеспечение заявок в виде денежных средств путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком в извещении об осуществлении закупки, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов.

II. Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке

1. Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки.

2. Информация и документы, предусмотренные подпунктами «а» - «л» пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.

3. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом «в» пункта 1 части 1 раздела I настоящих Требований, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

4. Документы, прилагаемые к заявке на осуществление закупки, должны быть составлены на русском языке, за исключением специальных терминов. Любые дополнительные документы, представленные участником закупки, могут быть составлены на другом языке, если такие документы сопровождаются точным переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.

5. Документы и сведения, направляемые участником закупки, должны быть представлены в доступном и читаемом виде.

6. Формирование и размещение на электронной площадке заявки на участие в закупке осуществляются в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 31 дополнительных требований к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок и функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2018 № 656 «О требованиях к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок, электронным площадкам, специализированным электронным площадкам и функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок, подтверждении соответствия таким требованиям, об утрате юридическим лицом статуса оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки».

7. Значения характеристик, предлагаемых участником закупки, указываются в соответствии с инструкцией по заполнению характеристик, содержащейся в структурированной форме извещения об осуществлении закупки.

Приложение_№_2_-_Проект_контракта_хим_реактивы (ПРОЕКТ КОНТРАКТА)

Настоящий документ является приложением к электронному контракту (далее по тексту также Контракт, Гражданско-правовой договор, Договор), сформированному с использованием ЕИС (документом, сформированным без использования ЕИС, сведения о котором указаны в пункте 6. электронного контракта).

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ЭЛЕКТРОННОМУ КОНТРАКТУ № _______ от _______г.

1. Приложение № 1 – Условия;

2. Приложение № 2 – Спецификация;

3. Приложение № 3 - Техническое задание.

Приложение № 1

ПРЕАМБУЛА

Стороны принимают настоящее приложение к электронному контракту (далее - Приложение) и признают содержащее его условия и положения обязательными к исполнению.

«Заказчик» означает Федеральное государственное бюджетное учреждение «Черноморо-Азовская дирекция по техническому обеспечению надзора на море» (ФГБУ «ЧерАзтехмордирекция»).

«Поставщик» означает лицо, указанное в пункте 2.2. электронного контракта.

Способ определения поставщика и основание заключения контракта указаны в п. 2.3. электронного контракта.

КВР 244

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Извещение № _____от _______

Предмет ДОГОВОРА

Поставщик обязуется передавать в собственность Заказчика, а Заказчик принимать и оплачивать Товар, информация о котором указана в пункте 3.1. электронного контракта и в Спецификации (Приложение № 2 к электронному контракту).

Предмет контракта указан в пункте 3. электронного контракта.

ЦЕНА ДОГОВОРА

Цена Договора указана в пункте 5.2. и пункте 5.4. электронного контракта.

2.1.1. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, упаковки и маркировки, таможенные пошлины и сборы, налоги, доставку, погрузочно-разгрузочные работы и иные расходы, которые Поставщик понесет при исполнении Контракта.

2.3.Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора за исключением случаев, предусмотренных разделом 7 Приложения № 1 к электронному контракту.

2.4. Источник финансирования – Субсидии на выполнение государственного задания.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик уплачивает Поставщику стоимость Товара (партии товара) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке товара.

3.2. Расчеты между сторонами производятся в безналичном порядке в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Сроки и условия поставки

4.1. Поставка осуществляется Поставщиком путем передачи Товара Заказчику.

Поставщик обязан доставлять Товар по адресу Заказчика:

- Ростовская область, г. Таганрог, пер. Гоголевский, д.6/ул. Октябрьская, д.19, 2 этаж, помещение лаборатории;

- Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, д. 31а, а также осуществлять своими силами и за свой счет погрузочно-разгрузочные работы.

Срок и условия передачи товара указаны в Приложении № 3 к электронному контракту.

В случае если условиями настоящего договора предусмотрена поставка Товара отдельными партиями, состав которых (по ассортименту, количеству) определяется заявкой Заказчика, Стороны признают, что направленные по средством электронной почты заявки на осуществление поставок приравниваются к заявкам, направленным почтовой связью.

Адрес электронной почты Поставщика для направления заявок:

- ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4.2. Передача товара осуществляется во взаимосогласованное время, в рабочие дни, в период с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(время московское).

• Передача товара оформляется путем подписания обеими сторонами товаросопроводительных документов. Под товаросопроводительным документом в настоящем договоре понимается документ, оформленный надлежащим образом, в котором в полном объеме отражены существенные условия передачи товара. Таким документом может являться товарная накладная или универсальный передаточный документ (документы оформляются по унифицированным формам, утвержденным соответствующим органом исполнительной власти) и товарно-транспортная накладная (при необходимости).

В электронном документе о приемке должна быть указана страна происхождения товара и место поставки товара, в соответствии с Техническим заданием (пункт 5 - ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА).

• Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с даты подписания Заказчиком документа, указанного в пункте 6.10.1 Приложения № 1 к электронному контракту.

4.5. Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.6. Поставляемый Товар должен иметь на момент передачи остаточный срок годности указанный в Приложении № 2 к электронному контракту.

5. Требования к товару

5.1.Товар должен соответствовать требованиям законодательства, спецификации и условиям настоящего Договора, что должно быть подтверждено сертификатом соответствия, декларацией, регистрационным удостоверением или иным документом, подтверждающим качество данного Товара. Поставщик передает Заказчику техническую документацию на Товар на русском языке. В случае предоставления копий вышеперечисленных документов, они должны быть заверены надлежащим образом, с обязательным указанием ФИО лица, уполномоченного на заверение документов и даты заверения, а также скреплены печатью (при наличии). Документы передаются при поставке вместе с товаром.

5.2. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

5.3. Товар должен иметь все необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.Товар должен быть поставлен в оригинальной заводской упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) Товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы.

Если Товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

5.5. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за образование коррозии, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки.

6. Порядок сдачи и приемки товара

6.1. Передача товара (партии товара) и передача отчетной документации (товаросопроводительные документы, документы, указанные в п. 5.1. Приложения № 2 к электронному контракту, подтверждающие передачу товара, передаваемые Заказчику), в т.ч. почтовые) осуществляются в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

Передача Товара (партии товара) осуществляется Поставщиком лицу, уполномоченному на то Заказчиком (имеющему доверенность на получение товарно-материальных ценностей). Товар, переданный не уполномоченному лицу, считается не поставленным Заказчику и не подлежит оплате.

6.2. Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику товаросопроводительные документы. Заказчик проверяет соответствие поставляемого товара по количеству и качеству, указанному в товаросопроводительных документах и заявке, которая направлялась Поставщику. В случае несоответствия сведений, Заказчик не подписывает товаросопроводительные документы.

6.3. Результат исполнения обязательства Поставщика по настоящему Договору по поставке товара принимается в следующем порядке:

6.3.1. Все существенные условия сдачи-приемки товара отражены в товаросопроводительном (-ых) документе (-ах).

6.3.2. Выполненные обязательства по поставке товара принимаются Заказчиком в порядке, установленном пунктом 6.10.1 Приложения № 2 к электронному контракту.

6.3.3. Для определения соответствия качества и количества поставляемого товара условиям настоящего Договора (проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора) Заказчик своими силами проводит экспертизу результатов, предусмотренных Договором, либо привлекает для проведения такой экспертизы экспертов, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.3.4. По результатам экспертизы исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору, Заказчик составляет экспертное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении (мотивированный отказ) Поставщиком обязательств по поставке товара.

6.3.5. В случае получения мотивированного отказа от Заказчика после проведения экспертизы, Поставщик вправе рассмотреть и устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе в срок, указанный заказчиком в претензии, а если срок не указан, то:

в случае выявления недопоставки Товара Поставщик обязан осуществить допоставку Товара за свой счет и своими силами в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения мотивированного отказа Заказчика об этом;

в случае обнаружения Товара ненадлежащего качества и/или не соответствующего условиям п. 4.6. Приложения № 2 к электронному контракту, Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения претензии Заказчика своими силами и за свой счет произвести замену некачественного Товара и/или не соответствующего условиям п. 4.6. Приложения № 2 к электронному контракту, на Товар надлежащего качества и/или соответствующий условиям п. 4.6. Приложения № 2 к электронному контракту.

6.4. В случае невозможности замены Товара на качественный и/или соответствующий условиям п. 4.6. Договора и/или допоставки Товара, Поставщик обязан возвратить Заказчику стоимость некачественного и/или не соответствующего условиям п. 4.6. Приложения № 2 к электронному контракту и/или недопоставленного Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента истечения сроков, предусмотренных п. 6.3.5. Приложения № 1 к электронному контракту.

6.5. Претензии по качеству поставленного товара (если такой недостаток товара невозможно было выявить в момент экспертизы в соответствии с п. 6.3.3. Приложения № 2 к электронному контракту, в целях не нарушения гигиены и стерильности поставленного товара) принимаются Поставщиком в течение срока годности/использования Товара.

6.6. Заказчик вправе предъявить претензии к Поставщику, связанные со скрытыми недостатками Товара по качеству, если данные недостатки Товара обнаружены в течение срока годности/использования Товара при соблюдении Заказчиком условий хранения Товара.

6.7. Претензия по качеству Товара, в соответствии с п.6.5 и п. 6.6 Приложения № 2 к электронному контракту, оформляются в письменной форме в течение трех рабочих дней с момента их возникновения. Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии заменить некачественный товар на соответствующий требованиям Договора.

6.8. Товар, получивший при загрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения (затрудняющие ее использование по прямому назначению), считается не поставленным.

6.9. Заказчик имеет право отказаться от приемки товара, поставка которого просрочена. В случае отсутствия документации на товар или оформления документации на товар Поставщиком не надлежащим образом, Заказчик также имеет право отказаться от приемки товара.

6.10. По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают документ о приемке Товара по Договору.

6.10.1. По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

Поставщик, не позднее 3 (трех) рабочих дней, со дня следующего за днем передачи Товара Заказчику, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

- идентификационный код закупки;

- наименование, место нахождения Заказчика;

- наименование объекта закупки;

- место поставки товара;

- информацию о Поставщике;

- единицу измерения поставленного товара;

- наименование поставленного товара;

- наименование страны происхождения поставленного товара;

- информацию о количестве поставленного товара;

- стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, с указанием цены за единицу поставленного товара;

- иную информацию, предусмотренную законом.

К документу о приемке, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения, в соответствии с настоящим пунктом договора, такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

В срок не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

Поставщик предоставляет Заказчику, в срок не позднее 1-го (одного) рабочего дня со дня приемки, подписанные со стороны Поставщика оригиналы счета-фактуры для оплаты товара (в случае оформления, если установлено законом).

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

7.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении допускается в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.2. При исполнении Договора, по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре, за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, предусмотренными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

• в случае, если в извещении о проведении закупки, по результатам которой был заключен настоящий контракт, был установлен запрет, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», при исполнении контракта замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет, не допускается;
• в случае, если в извещении о проведении закупки, по результатам которой был заключен настоящий контракт, было установлено ограничение, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», при исполнении контракта замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если контракт предусматривает поставку товара российского происхождения, не допускается;
• в случае, если в извещении о проведении закупки, по результатам которой был заключен настоящий контракт, было установлено преимущество, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», при исполнении контракта допускается замена товара (с учетом особенностей, предусмотренных частью 7 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ) исключительно на товар российского происхождения, если контракт предусматривает поставку товара российского происхождения;
• если настоящим контрактом предусмотрена поставка радиоэлектронной продукции, признаваемой в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" или правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого уровня (для товаров указанных в позициях 195,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть и 203 приложения N 2 к постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»), замена такой продукции на радиоэлектронную продукцию, не признаваемую радиоэлектронной продукцией первого уровня, не допускается.

7.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

7.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок или неоднократного нарушения сроков поставки Товара, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, которое направляется Поставщику для уведомления.

7.5. В случае неоднократного нарушения сроков оплаты Товара Заказчиком Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, которое направляется Заказчику для уведомления.

7.6. Если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика, Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора и направляет его Поставщику.

В связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Поставщик обеспечивает исполнение своих обязательств по настоящему Договору, путем предоставления независимой гарантии, выданной: 1) банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 2) государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ"; 3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»); 4) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации), и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком в извещении и настоящем договоре счет. Способ обеспечения исполнения Договора определяется участником закупки, с которым заключается Договор, самостоятельно.

В случае, если в извещении об осуществлении закупки Заказчиком было установлено преимущество участникам закупки, предусмотренное частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», размер обеспечения исполнения договора, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», устанавливается от цены, по которой в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключается договор, но не может составлять менее чем размер аванса (если предусмотрен договором).

Участник закупки, с которым заключается договор по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», освобождается от предоставления обеспечения исполнения договора, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех договоров, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения договора в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для предоставления обеспечения исполнения договора. При этом сумма цен таких договоров должна составлять не менее начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки.

В случае если предложенная Поставщиком цена Договора снижена на 25 % и более по отношению к начальной (максимальной) цене договора, обеспечение исполнения Договора предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.

Размер обеспечения исполнения договора указан в пункте 4.5. электронного контракта.

8.2. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения договора, должна быть составлена по утвержденной постановлением Правительства от 08.11.2013 № 1005 типовой форме на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 ‎ Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом (Поставщиком) в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией:

1) надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором;

2) уплата неустойки (штрафы, пени);

3) возмещение убытков;

4) надлежащее исполнение обязательств по возврату аванса (если выплата аванса предусмотрена договором).

3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

Независима гарантия должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде денежных средств: денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, должны быть перечислены в размере, и по реквизитам, установленным в извещении; факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»; денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в извещении, до заключения договора. В противном случае обеспечение исполнения договора в виде денежных средств считается непредоставленным; - денежные средства возвращаются Поставщику, с которым заключен договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение срока, установленного в настоящем договоре.

8.3. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, в том числе в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязуется предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом договора, начисляется пеня в размере, определенном настоящим договором.

В ходе исполнения договора Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения договора и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение исполнения договора, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Размер обеспечения исполнения договора уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения договора и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Уменьшение размера обеспечения исполнения договора производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены договором. В случае, если обеспечение исполнения договора осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения договора, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения договора осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению Поставщик ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» договором срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения договора, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в соответствующем реестре контрактов. Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» уменьшение размера обеспечения исполнения договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщик требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения договора в объеме выплаченного аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

8.4. Возврат обеспечения исполнения Договора, перечисленного на счет Заказчика возвращаются Поставщику после подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение Поставщиком своего обязательства по настоящему Договору в течение тридцати дней, а в случае, если в извещении об осуществлении закупки Заказчиком было установлено преимущество участникам закупки, предусмотренное частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в течение пятнадцати дней. Поставщик обязан вместе с документами подтверждающими надлежащее исполнение Поставщиком своего обязательства по настоящему Договору предоставить письмо с указанием реквизитов для возврата обеспечения, перечисленного на счет Заказчика.

Если Поставщик исполнил обязательство ненадлежащим образом или отказывается исполнять его, то Заказчик во внесудебном порядке возвращает денежные средства, перечисленные на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Договора за вычетом, соответствующего размера убытков Заказчика, неустойки (штрафа, пени), выставленной Поставщику.

8.5. Обязательства Заказчика по возврату денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

9.Ответственность сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором») и условиями настоящего Договора.

9.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (определяется при заключении договора):

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

к) 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей (в случае, если в извещении об осуществлении закупки Заказчиком было установлено преимущество участникам закупки, предусмотренное частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке (определяется при заключении договора):

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке (определяется при заключении договора):

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

К обязательствам, предусмотренным настоящим договором, которое не имеет стоимостного выражения, относятся обязательства по оформлению Поставщиком надлежащим образом и предоставлению в надлежащие сроки документов, указанных в настоящем Договоре, время поставки товара, указанное в пункте 4.2. Приложения № 2 к электронному контракту.

9.5 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (определяется при заключении договора):

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

9.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

9.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.9. Стороны Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения или ненадлежащее исполнение соответствующего обязательства произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Уплата Сторонами неустойки (штрафов, пени) не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Договору.

9.10. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных Заказчику документах, несет Поставщик.

10. обстоятельства НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

10.2. При наступлении указанных в пункте 10.1. обстоятельств, сторона по настоящему Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую сторону с приложениями соответствующих доказательств в семидневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

11. Порядок разрешения споров

11.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договору или в связи с ним, Стороны предпримут все меры для разрешения споров и разногласий посредством переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров для сторон настоящего Договора обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана направить ответ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий договора, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, Поставщика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

Стороны признают, что направленные по электронной почте уведомления, не связанные с применением мер ответственности и совершением иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий договора, приравниваются к уведомлениям, направленным посредством почтовой связи. Адрес электронной почты Заказчика, для направления претензий ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; адрес электронной почты Поставщика, для направления претензий указан в пункте 2.2. электронного контракта.

11.2. В случае невозможности разрешить спор в порядке переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

12. Срок действия ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до «29» декабря 2025 года, а в части оплаты до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Окончание срока действия договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по договору.

12.2. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности, вытекающие из Договора, третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

12.3. В случае принятия Заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" решения об одностороннем отказе от исполнения договора, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур:

1) Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения договора, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных законом, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения договора считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора.

В случае принятия поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предусмотренного частью 19 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" решения об одностороннем отказе от исполнения договора, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур, такое решение направляется заказчику в следующем порядке:

1) поставщик (подрядчик, исполнитель) с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения договора, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных законом, такое решение не размещается на официальном сайте;

2) решение об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения договора считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик;

3) поступление решения об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным законом, обращение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

12.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами настоящего Договора.

12.5. В случае изменения банковских или иных реквизитов, стороны обязаны уведомить друг друга за 7 дней до предполагаемых событий и внести соответствующие изменения в электронный контракт.

12.6. Электронный контракт и приложения к нему подписаны усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика соответственно. Стороны заверяют, что лица, подписывающие Электронный контракт и приложения к нему от имени Стороны, имеют все необходимые полномочия, предоставляемые в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами. Настоящий Договор считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе Заказчиком подписанного им Договора.

12.7 Антикоррупционная оговорка (в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»):

Поставщик обязуется в рамках исполнения настоящего договора соблюдать требование применимого антикоррупционного законодательство и не принимать никаких действий которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства или стать причиной такого нарушения Заказчиком.

12.7.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

12.7.2. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

12.7.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После получения письменного уведомления другая Сторона обязана направить подтверждение того, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты письменного уведомления о нарушении.

В письменном уведомлении другая Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или не дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Договора Стороной, ее аффилированными лицами, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иных действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

12.7.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 12.7 Приложения № 1 к электронному контракту действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы компетентным органам в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации.

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

13.1. Реквизиты Заказчика указаны в пункте 2.1. и п. 5.5. электронного контракта, реквизиты Поставщика указаны в пункте 2.2. и п. 5.6. электронного контракта.

13.2. Реквизиты для перечисления обеспечения:

(ФГБУ «ЧерАзтехмордирекция» л/с 20186Щ08580)

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер единого казначейского счета УФК

по Краснодарскому краю▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер казначейского счета УФК по Краснодарскому краю

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК

по Краснодарскому краю г. Краснодар.

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В платежном поручении обязательно необходимо указать КБК, ОКТМО, в назначении платежа указать номер извещения и сумму обеспечения!

Приложение № 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

* Если участник закупки имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной графе указывается «НДС не облагается»

** Объем Гарантии: Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком документа о приемке. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар продлевается. Срок замены или исправления дефектного Товара не может превышать 15 рабочих дней с даты направления соответствующего требования Заказчиком.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

Техническое задание

(заполняется в соответствии с описанием объекта закупки и поданной заявкой Участника электронного аукциона)

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОМУ ТОВАРУ

Предметом Контракта является поставка химических реактивов, стандарт-титров, ГСО (далее Товар) для нужд ФГБУ «ЧерАзтехмордирекция».

При поставке товара, Поставщик должен соблюдать требования нормативных документов, как в отношении товара, так и в отношении материалов, комплектующих поставляемый товар.

Поставляемый товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, действующим нормативным требованиям (техническим регламентам, государственным стандартам, нормам и правилам и др.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, потребностям Заказчика с указанием максимальных и (или) минимальных значений таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, указаны в разделе 4 технического задания.

Обязательным условием поставки Товара является наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным в соответствии с действующим законодательством РФ - (регистрационное удостоверение, сертификат или декларация о соответствии, сертификат анализа, нормативная, техническая и эксплуатационная документация производителя (изготовителя). Копии указанных документов передаются Поставщиком Заказчику при приемке Товара.

Товар должен быть обеспечен инструкциями и руководствами по применению на русском языке при наличии.

Остаточный срок годности поставляемого Товара на момент поставки в соответствии с условиями Контракта - не менее 10 месяцев.

Место поставки Товара:

- Ростовская область, г. Таганрог, пер. Гоголевский, д.6/ ул. Октябрьская, д.19, 2 этаж, помещение лаборатории (с подъемом на этаж);

- Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, д. 31а.

• Срок и условия поставки Товара: с момента (даты) заключения Контракта до 25 декабря 2025 года. Поставка Товара осуществляется согласно графику поставки (приложение 5).

2. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ ТОВАРА

• Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.
• Упаковка должна соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации, (в т.ч. ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение и сопроводительной документации»).
• Упаковка должна обеспечивать безопасность и неизменность идентификационных признаков товара при обращении в течение его срока службы, защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
• Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара.

Требования к упаковке в соответствии с требованиями нормативной технической документации по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРеактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение и сопроводительной документации.

• Маркировка должна соответствовать требованиями нормативной технической документации (ГОСТов, ТУ) и сопроводительной документации.

Маркировка должна быть нанесена на каждый реактив и содержать следующие данные на русском языке:

- наименование;

- наименование или товарный знак организации-изготовителя;

- срок годности;

- нормативный документ ГОСТ, ТУ

- номер и дата выпуска партии.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

• Количество товара, подлежащего передаче поставщиком заказчику (получателю) указано в разделе 4 технического задания.
• Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническим регламентом, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода, и действующими на территории РФ.

Реактивы, указанным в разделе 4 технического задания, должны поставляться с указанной квалификации чистоты (чда, хч, осч) и соответствовать нормативным документам ГОСТ, ТУ, что должно подтверждаться соответствующими сертификатами или паспортами завода изготовителя.

• Поставщик обязуется предоставлять по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую информацию и документы по поставке товара, о качестве и количестве товара.
• Поставщик должен гарантировать качество реактивов, а также соблюдение надлежащих условий хранения и транспортировки их до передачи Заказчику.

Некачественный товар, признанный таковым в момент приемки товара Заказчиком, должен быть заменен Поставщиком на такой же товар в течение срока, установленного Заказчиком, с момента подписания рекламационного акта о поставке некачественного товара, подписанного Сторонами. В случае отказа Поставщика от подписи в рекламационном акте делается соответствующая отметка.

• Доставка товара и его ответственное хранение осуществляются за счет средств Поставщика.
• Товар считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком при соответствии качества поставляемого товара техническим характеристикам, объему и числу наименований, указанных в контракте и товарной накладной.
• При приемке товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в контракте и товарной накладной по наименованию, количеству, ассортименту, упаковке и качеству.
• Поставщик при поставке Товара должен передать Заказчику следующие документы на русском языке:

а) копию паспорта производителя на каждую серию (при наличии), копию сертификата соответствия или копию другого документа, подтверждающего соответствие качества Товара;

б) инструкцию пользователя на русском языке;

в) счет, счет-фактуру (при наличии), выставленные Заказчику;

г) товарную накладную в 2-х экз.

Документы, предоставляемые в копиях, должны быть заверены подписью должностного лица-Поставщика или уполномоченного им лица (доверенность) с указанием Ф.И.О., должности, даты заверения документа. Подпись должна быть заверена печатью Поставщика.

• Срок годности реактивов на момент поставки должен быть не более 2 недель

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАЧЕНИЯМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

5. ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Адрес поставки: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Гоголевский, д.6/ ул. Октябрьская, д.19, 2 этаж, помещение лаборатории (с подъемом на этаж)

- Посмотреть таблицу с данными

5. ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.2. Адрес поставки: Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, д. 31а

- Посмотреть таблицу с данными