Тендер - Поставка химических реактивов №318667076

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть76 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, МоскваМесто поставки (адрес):РФ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Г.Москва, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д.47
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 28.11.2025 по 28.11.2025Место предоставления документации:не предоставляетсяПорядок предоставления документации:не предоставляетсяОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Договор_проект Договор № - Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук (ИОХ РАН), далее именуемый Покупатель или Заказчик, в лице _____________________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________________, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ35» (ООО «ЭЛЕМЕНТ35»), далее именуемый «Поставщик» в лице генерального директора Чуранова Михаила Михайловича, действующего на основании Устава с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг ИОХ РАН (Глава IV, Раздел 2, пункт 1, пп. 5 ), Извещением о закупке № __________________________ от _________________________, заключили настоящий договор о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является поставка химических реактивов (далее – Товар) для нужд ИОХ РАН в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к договору, являющееся его неотъемлемой частью).

1.2. Характеристики поставляемого Товара, являющегося предметом настоящего договора, указываются в Спецификации (Приложение 1 к настоящему договору).

1.3. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент приемки Товара, после полного оформления всех товарораспорядительных документов о приемке.

1.4. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара считается дата поступления Товара Покупателю.

2.ЦЕНА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

2.1. Цена договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,80 (Четыреста шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 80 копеек, НДС не облагается в связи с применением УСН (на основании ст. 346.11 НК РФ)

2.2. Цена включает в себя стоимость Товара, маркировки, налоги (в том числе НДС), транспортные услуги (доставка до склада Заказчика), погрузка-разгрузка, страховые услуги, стоимость исполнения гарантийных обязательств и другие затраты и обязательные платежи, необходимые для выполнения договора. Цена договора является твердой и определяется на весь срок действия договора.

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком

3.УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

3.1. Расчеты по настоящему договору осуществляются в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании платежного поручения Покупателя. Денежные средства перечисляются по реквизитам, указанным в настоящем договоре.

3.2. Оплата производится из средств от приносящей доход деятельности.

3.3. Расчеты за поставленный Товар производятся Покупателем по факту поставки согласно выставленным счетам, счетам-фактурам и накладным (УПД). Аванс по договору не предусмотрен

3.4. Покупатель обязуется полностью оплатить Товар в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приемки Товара и документов, относящихся к нему.

3.5. Товар, проданный в кредит, поступает в свободное распоряжение Покупателя и не считается находящимся в залоге у Поставщика. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара.

3.6. Обязательство Покупателя по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ

4.1. Поставщик осуществляет поставку Товара в течение 150 (ста пятидесяти) календарных дней с даты заключения договора.

4.2. Покупатель утрачивает интерес к договору и вправе отказаться от принятия Товара, поставленного после указанной даты, или потребовать возврата уплаченных за него денежных средств. Поставщик вправе продолжать исполнение договора только с согласия Покупателя.

4.3. Поставка Товара производится на склад Покупателя по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Ленинский проспект, д.47.

4.4. Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит Поставщику.

4.5. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке Товара в момент вручения Товара Покупателю.

4.6. Поставляемый Товар должен быть затарен (упакован).

4.7. Риски случайной гибели и случайного повреждения Товара переходят к Покупателю с момента передачи ему Товара Поставщиком.

4.8. Поставщик обязан передать Покупателю Товар свободным от любых прав третьих лиц.

4.9. Неисполнение Поставщиком обязанности передать Товар свободным от любых прав третьих лиц дает Покупателю право требовать расторжения договора.

4.10. Покупатель вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества и некомплектного Товара, а если такой Товары оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования Товара Поставщиком, либо до замены Товара.

ДОКУМЕНТЫ НА ТОВАР
5.1. Поставщик обязан передать Покупателю одновременно с Товаром техническую и товарно-сопроводительную документацию, составленную на русском языке:
- товарную накладную (или УПД) в двух экземплярах на каждую партию Товара (один экземпляр возвращается Поставщику после подписания);
а также передать оформленные надлежащим образом счета-фактуры в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента передачи Товара, если оформление счета-фактуры является обязательным для Поставщика.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА
6.1. Поставщик гарантирует Покупателю соответствие качества поставляемого им Товара стандартам и требованиям ГОСТа, показателям качества международных стандартов или нормативной документации производителя.
6.2. Поставляемый Товар должен быть новым (Товар, который не был в употреблении).
6.4. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.
6.5. Покупатель вправе предъявить Поставщику требования по устранению недостатков, замены товара, если обнаружит недостатки в течение гарантийного срока Товара или срока годности.
6.6. Поставщик отвечает за недостатки Товара, на который предоставил гарантию качества, если не докажет, что они возникли после передачи Товара Покупателю вследствие нарушения правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы.

ПРИЕМКА ТОВАРА
7.1. Покупатель обязан принять переданный ему Товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены Товара или отказаться от исполнения договора.
7.2. Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара и не может превышать десяти дней с даты получения товарно-распорядительных документов.
7.3. Для приемки представленных результатов исполнения договора (его отдельных этапов), заключенного по результатам закупки, Заказчик вправе провести экспертизу.
7.4. Экспертиза представленных результатов исполнения договора (его отдельных этапов) проводится на предмет их соответствия условиям договора. Экспертиза результатов исполнения договора может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы независимые эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и исполнителя договора дополнительные материалы, относящиеся к предмету договора и его результату. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается независимым экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. Заключение должно быть объективным и обоснованным.
7.5. По решению Заказчика для приемки результатов исполнения договора (его отдельных этапов) может создаваться приемочная комиссия.
7.6. Приемка результатов исполнения договора (его отдельных этапов) осуществляется в порядке и сроки, установленные в п. 7.2, и оформляется документом о приемке либо в те же сроки Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) письменный мотивированный отказ от подписания такого документа.
7.7. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов исполнения договора в случае несоответствия представленных результатов условиям договора, за исключением если недостатки товара, работы, услуги устранены Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в приемлемый для Заказчика срок.
7.8. Покупатель обязан совершить действия, которые в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями необходимы с его стороны для обеспечения передачи и получения Товара.
7.9. Осмотр и проверка Товара по количеству, ассортименту, и качеству осуществляются в месте доставки Покупателю в день поставки Товара.
7.10. В случае выявления при приемке Товара несоответствия его условиям договора Покупатель обязан приостановить приемку и совместно с представителем Поставщика, уполномоченным на передачу Товара Покупателю, составить двухсторонний Акт об обнаружении недостатков Товара.
7.11. Поставщик обязан устранить выявленные Покупателем недостатки Товара в течение согласованного сторонами срока, в любом случае не превышающего срок поставки Товара с момента подписания сторонами Акта об обнаружении недостатков Товара. В случае невозможности устранить недостатки в указанный срок Поставщик обязан вернуть Покупателю уплаченные за Товар денежные средства в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления Покупателем соответствующего требования.
7.12. О нарушении условий договора, выявленном после приемки Товара, Покупатель обязан известить Поставщика в течение 3-х дней с момента их обнаружения.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
8.1. Для поставки Товара по настоящему договору Поставщик обязуется:
8.1.1. Гарантировать, что качество Товара соответствует требованиям стандартов и Спецификации, а также иным требованиям, предъявляемым к товарам такого рода на территории Российской Федерации.
8.1.2. Известить Покупателя и до получения от него указаний приостановить поставку Товара при обнаружении независящих от Поставщика обстоятельств, создающих невозможность поставки Товара в срок.
8.1.3. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего договора.
8.2. Для поставки Товара по настоящему договору Покупатель обязуется:
8.2.1. После проверки объема поставленного Товара рассмотреть и подписать Товарную накладную.
8.2.2. Произвести оплату поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего договора.
8.2.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

9.2.В случае неисполнения Поставщиком пп. 4.1, 5.1, настоящего договора Покупатель в праве не принимать поставленный Товар, а вернуть его обратно. В этом случае транспортные расходы возлагаются на Поставщика как убытки и удерживаются в системе последующих расчетов.

9.3. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара до приемки его Покупателем вследствие некачественной упаковки, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

9.4. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных договором, Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

9.6. За каждый факт неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн рублей (включительно);

9.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе направить Поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере:

а) 5% цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн руб. (включительно)

9.10. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9.13. В случае, если договором предусмотрен аванс, Поставщик обязуется вернуть уплаченный Покупателем авансовый платеж в полном его объёме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения факта невозможности осуществления поставки. Одновременно с осуществлением возврата авансового платежа, Покупателю (Заказчику) в бумажном виде направляется уведомление о возврате авансового платежа и о невозможности осуществления поставки с указанием срока обнаружения данных обстоятельств. Уведомление в обязательном порядке должно быть подписано руководителем организации Поставщика (исполнителя, подрядчика) или уполномоченным лицом и скреплено печатью в случае наличия печати у организации

9.14. В случае причинения действиями (бездействием) Поставщика ущерба имуществу третьих лиц, всю полноту ответственности, включая обязательства по возмещению материального ущерба или морального вреда, несет Поставщик.

9.15. Все споры между Сторонами разрешаются в претензионном порядке. Претензия составляется в письменной форме и должна содержать следующие сведения: требования заявителя, сумму претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов. Претензия должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня ее получения.

9.16. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления. Стороны обязуются совместно вести письменные и устные переговоры по урегулированию спорной ситуации.

В случае наличия подтверждений (доказательств) нарушения одной Стороной настоящей оговорки другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий договор в соответствии с положениями настоящего раздела договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами (стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, пожары, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и военные действия).
11.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.
11.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, то каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА
12.1. Обеспечение договора не установлено

РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
13.1. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским законодательством.
13.2. Сведения о Поставщике, с которым договор расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением договора направляются Покупателем в Федеральную антимонопольную службу для включения в реестр недобросовестных Поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
13.3. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
13.4. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, а также в случае, если в ходе исполнения договора будет установлено, что Поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый Товар (выполняемые работ, оказываемые услуги) не соответствуют установленным Извещением требованиям к участникам закупки и (или) товару (работе, услуги) или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии Товара (работы, услуги) требованиям Извещения
13.5. В случае если договор, заключаемый по итогам закупки, является для Заказчика крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, такой договор подлежит соответственно предварительному согласованию и (или) одобрению органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Заказчика, и может быть заключен только после получения соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения. В случае неполучения соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения Заказчик обязан отказаться от заключения договора.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
14.1. Изменение существенных условий договора при его заключении и исполнении может происходить на основании и в соответствии с Положением о закупке ИОХ РАН, Российским законодательством и Документацией о закупке.
14.2. При исполнении договора по согласованию Покупателя с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Покупателем в реестр договоров, заключенных Покупателем.
14.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми Сторонами и являются неотъемлемой частью договора.
14.4. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
14.5. К договору прилагается и является его неотъемлемой частью: Спецификация.
14.6. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
15.1. Срок действия договора устанавливается со дня его подписания до «30» декабря 2026 г, окончание срока действия договора не отменяет обязательств сторон по поставке и оплате Товара.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ____________

от "__"______ 2025 г.

Спецификация поставки

- Посмотреть таблицу с данными

ВСЕГО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,80 (четыреста шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 80 копеек

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,80 (четыреста шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 80 копеек

- Посмотреть таблицу с данными