Тендер - Поставка химических реактивов №309300526

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть26  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиЭлектронная_версия_контракта_по_закупке_№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00019

Электронная версия контракта по закупке №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00019

(сформирована в автоматическом режиме)

Тип закупки: Закупка до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ)

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Информация о заказчике:

Полное наименование: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР

ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Р/счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование банка: УФК по Волгоградской области

Кор. счёт:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ул УЛ АНГАРСКАЯ, д. Д. 13Б

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер контактного телефона: 7▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Информация о поставщике (исполнителе):

Полное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИММЕДСЕРВИС"

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Р/счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование банка: Ярославский филиал ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

Кор. счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОБЛ. ЯРОСЛАВСКАЯ, Г. Ярославль, ул УЛ. БАЗОВАЯ, д. Д. 8, кв. ПОМЕЩ. 1

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер контактного телефона: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контактные данные:

Контактное лицо: Ореховская Иванна Геннадьевна

Контактные данные: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИММЕДСЕРВИС" подтверждает готовность

поставить товар (выполнить работы, оказать услуги) на условиях, указанных Заказчиком в

объявлении о закупочной сессии, и соответствие требованиям к участникам закупок, установленным

ч.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 Nº44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

Условия закупки:

Максимальный срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): 30 календарных

дней от даты заключения контракта

Вид оплаты: Оплата по счету

Условия оплаты: Оплата при получении

Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации: возможно

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям,

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от

исполнения отдельных видов обязательств.

Сообщение о расторжении контракта в одностороннем порядке считается надлежаще направленным

заказчиком посредством использования функционала ЕАТ в личный кабинет поставщика

(исполнителя) по контракту на ЕАТ.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт

считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты направления заказчиком

сообщения в личный кабинет поставщика (исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения

контракта.

Дополнительные условия: не указан

Бюджет:

Закупка российского товара: Нет

Срок приемки заказчиком товара (работ, услуг): Приемка Товара по количеству, ассортименту,

комплектности и качеству осуществляется Заказчиком в месте поставки Товара в соответствии со

Спецификацией в течение двух рабочих дней

Срок предоставления поставщиком документов, подтверждающих выполнение

обязательств по контракту: с товаром

Срок действия контракта по: 31.12.2025

Условия поставки:

Доставка товаров или выполнение

работ (оказание услуг) по месту

нахождения заказчика

Дополнительная

информация о доставке

График поставки

г Волгоград, ул Ангарская, д 13б

Предмет контракта: Поставка химических реактивов

Цена контракта, руб.:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.52

Спецификация

1

Наименование товара

(работ, услуг)

2

3

4

ВЕЩЕСТВА ХИМИЧЕСКИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ОСНОВНЫЕ.

Кислота серная ОСЧ 11-5 стекло 1,8 кг

Страна происхождения

Россия

Код ОКПД 2

20.13.24.112

Количество

10.8

Единица измерения

КГ

Цена за ед.,руб.

456.00

НДС, %

Не облагается

Стоимость (с НДС), руб.

4924.80

Номер предложения

поставщика

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_25

Наименование товара

(работ, услуг)

ВЕЩЕСТВА ХИМИЧЕСКИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ОСНОВНЫЕ.

Кислота соляная ХЧ стекло 1,2 кг

Страна происхождения

Россия

Код ОКПД 2

20.13.24.112

Количество

6

Единица измерения

КГ

Цена за ед.,руб.

461.00

НДС, %

Не облагается

Стоимость (с НДС), руб.

2766.00

Номер предложения

поставщика

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_25

Наименование товара

(работ, услуг)

ВЕЩЕСТВА ХИМИЧЕСКИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ОСНОВНЫЕ.

Кислота азотная ОСЧ 18-4 стекло 1,4 кг

Страна происхождения

Россия

Код ОКПД 2

20.13.24.112

Количество

11.2

Единица измерения

КГ

Цена за ед.,руб.

507.00

НДС, %

Не облагается

Стоимость (с НДС), руб.

5678.40

Номер предложения

поставщика

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_25

Наименование товара

(работ, услуг)

ВЕЩЕСТВА ХИМИЧЕСКИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ОСНОВНЫЕ. нГексан ОСЧ стекло 0,66 кг

Страна происхождения

Россия

Код ОКПД 2

20.13.24.112

Количество

7.92

Единица измерения

КГ

Цена за ед.,руб.

1971.00

5

НДС, %

Не облагается

Стоимость (с НДС), руб.

15610.32

Номер предложения

поставщика

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_25

Наименование товара

(работ, услуг)

ВЕЩЕСТВА ХИМИЧЕСКИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ОСНОВНЫЕ.

2,4,5-Т метиловый эфир, аналитический стандарт Эврика

P8001QVm, 100 мкг/мл в метаноле, 1 мл, ампула

Страна происхождения

Россия

Код ОКПД 2

20.13.24.112

Количество

4

Единица измерения

АМПУЛ

Цена за ед.,руб.

22951.00

НДС, %

Не облагается

Стоимость (с НДС), руб.

91804.00

Номер предложения

поставщика

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_25

Приложение к контракту:

1. КОНТРАКТ № ЕД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс правками

Электронные подписи сторон:

Поставщик (Исполнитель)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ

ПОДПИСЬЮ

Дата и время подписания документа (по МСК):

18.09.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:43

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:

0245AD72008FB2B2A24EAA070AA9AFFB2D

Владелец: ОРЕХОВСКАЯ ИВАННА ГЕННАДЬЕВНА

Действителен: с 25.02.2025 по 25.05.2026

КОНТРАКТ_№_ЕД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть_с_правками

Контракт № ЕД44/44/25

на поставку химических реактивов

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Скаковского Максима Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Химмедсервис», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Ореховской Иванны Геннадьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые по тексту Контракта каждая по отдельности – "Сторона", а совместно – "Стороны", в соответствии с п. 4. ч.1. ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракт

1.1. Поставщик обязуется произвести поставку химических реактивов в количестве, ассортименте и по качеству согласно Спецификации (Приложение № 1) (далее – товар) в установленный Контрактом срок, а Заказчик обязуется оплатить товар в порядке и сроки, установленные настоящим контрактом.

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

1.3. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.4. При поставке товара Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы:

- УПД

- счет;

- сертификаты качества и т.п.

1.5. Место доставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б;

1.6. Изменение предмета Контракта не допускается.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,52 (Сто двадцать тысяч семьсот восемьдесят три рубля) 52 копейки.

Цена единицы товара указана в Спецификации (Приложение № 1).

2.2. В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ, монтаж и пуско-наладка оборудования и иные расходы, связанные с поставкой товара.

2.3. Цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара, и иных условий Контракта.

Допускается увеличение предусмотренного Контрактом количества товара не более чем на десять процентов.

2.4.Оплата по Контракту осуществляется за счет средств бюджетных учреждений

- Федеральный бюджет (за счет бюджетных средств) субсидия ФБУ на выполнение государственного задания –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,46 (Восемьдесят четыре тысячи пятьсот сорок восемь рублей) 46 копеек,

- Средства бюджетных учреждений (за счет внебюджетных средств) средства ФБУ от иной приносящей доход деятельности –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,06 (Тридцать шесть тысяч двести тридцать пять рублей )06 копеек

2.4.1. Оплата осуществляется безналичным расчетом. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании:

- счета

- счет-фактуры (при наличии)

- товарной накладной или УПД

2.4.2. Оплата осуществляется безналичным расчетом. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета, счета-фактуры (в случае, если Поставщик является Плательщиком НДС), товарной накладной или универсального передаточного акта, в течение 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара по Контракту.

2.4.3. Обязательство Заказчика по оплате за поставку Товара считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

3. Комплектность, качество

3.1. При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику полный комплект документов (или копии таких документов, заверенных надлежащим образом) подтверждающих страну происхождения Товара и соответствие качества товара требованиям законодательства РФ:

- товарной накладной или УПД

- счет;

- счет-фактура (при наличии)

- сертификаты качества и т.п.

3.2. Поставщик гарантирует, что Товар:

а) соответствует обязательным требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, предъявляемые действующим законодательством РФ,

б) свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

3.3. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

3.4. Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в Товаре, или заменить Товар, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара.

3.5. Устранение недостатков Товара производится в срок 3 рабочих дней с даты письменного уведомления Поставщика о выявлении таких недостатков.

3.6. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик по настоящему Контракту вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

4.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме Товара.

4.1.4. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара условиям настоящего Контракта, Спецификации.

4.1.5. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

4.1.6. Давать мотивированный отказ в приеме товара при наличии дефектов и недостатков, если докажет, что недостатки товара возникли до их передачи или по причине, возникшей до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить товар ненадлежащего качества в течение трех дней с даты подписания мотивированного отказа в приеме товара;

4.1.7. Требовать уплату неустойки, в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика;

4.1.8. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Товара.

4.1.9. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик по настоящему Контракту обязан:

4.2.1. Произвести оплату за поставку Товара.

4.2.2. Принять Товар от Поставщика.

4.2.3. Получив Товар, подтвердить получение Товара.

4.3. Поставщик по настоящему Контракту обязан:

4.3.1. Поставить и установить товар, предусмотренный настоящим Контрактом в полном объёме и надлежащего качества. Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются документы, установленного образца декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия и т.п.) в случае установления действующим законодательством соответствующих требований. Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии, инструкции (руководства) по эксплуатации от изготовителя;

4.3.2. Доставить товар Заказчику транспортом Поставщика, за свой счет, строго по количеству и ассортименту, в объемах и в пределах предварительной заявки Заказчика;

4.3.3. Обеспечить разгрузку товара собственными силами и за свой счет;

4.3.4. Осуществить поставку товара Заказчику по твердой цене за единицу, включая все затраты поставщика (транспортные расходы, налоги и другие обязательные платежи) на всем сроке действия Контракта;

4.3.5. В случае изменения своего наименования, места нахождения, платёжных реквизитов либо иных сведений, влияющих на исполнение Контракта письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3 календарных дней;

4.3.6. Назначить представителя для осуществления контактов с Заказчиком от имени Поставщика по всем вопросам, возникающим при исполнении Контракта, сообщить сведения о таком лице (ФИО, должность, номер рабочего телефона) Заказчику в течение 2 дней со дня заключения Контракта;

4.3.7. Принимать участие в сверке расчетов по требованию Заказчика. Представлять необходимые документы для сверки с бухгалтерией Заказчика;

4.3.8. Предоставить по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую информацию и документы об условиях поставки Товара, о его качестве, в случае необходимости предъявить для осмотра транспорт и помещения для хранения Товара.

4.3.9. По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации.

4.3.10. В случае выявления несоответствия качества товара требованиям действующей нормативно-технической документации на основании информационных писем Росздравнадзора (в части выявления забракованных или фальсифицированных препаратов), осуществить замену на товар надлежащего качества или осуществить возврат некачественного товара с возмещением денежных средств, в течение всего срока годности поставленного товара.

4.3.11. В случае поставки товара, несоответствующего условиям Контракта (расхождение по наименованию товара, дозировке, фасовке, остаточному сроку годности и т.п.), забрать товар с ответственного хранения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оповещения Заказчиком о выявленных расхождениях при поставке товара.

4.3.12. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющихся объектом настоящего Контракта, Поставщик представляет Заказчику документ (документы), подтверждающий данное соответствие.

4.3.13. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления Заказчиком или контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком товаров сверх фактически поставленного количества товаров.

4.3.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

4.4. Поставщик по настоящему Контракту вправе:

4.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в количестве, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом;

4.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товары;

4.4.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно товара в рамках Контракта;

4.4.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.

4.5. Поставщик, в отношении товаров которого постановлением Правительства Российской Федерации предоставлен приоритет товаров российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, не вправе заменить страну происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не уступают качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в настоящем Контракте.

5. Порядок, условия и сроки поставки товара

5.1 Поставка товара осуществляется с момента подписания Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней.

5.2. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком соответствующей товарной накладной.

5.3. Поставщик не позднее чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке.

5.4. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки Заказчик обязуется принять товар и подписать товарную накладную в порядке, установленном Контрактом.

5.5. Поставка и разгрузка Товара (в том числе спуск/подъем) производится за счет Поставщика, с использованием транспорта, гарантирующего сохранение качества товара. При поставке Товара необходимо соблюдение температурного режима в соответствии с требованиями, указанными на первичной (вторичной) упаковке Товара, в соответствии с требованиями нормативной документации.

5.6. Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

5.7. Тара и упаковка включается в стоимость товара и возврату не подлежит. Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями действующих стандартов, утвержденными в отношении данного вида товара и правилами их продаж.

5.8. В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке товар передается Заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку.

6. Порядок сдачи и приемки товара

6.1. Приемка Товара включает в себя проверку Товара на соответствие требованиям настоящего Контракта.

6.2. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все документы, предусмотренные пунктом 3.1. настоящего Контракта.

6.3.По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит из пяти человек.

6.4. Приемка Товара по количеству, ассортименту, комплектности и качеству осуществляется Заказчиком в месте поставки Товара в соответствии со Спецификацией в течение двух рабочих дней. По окончании приемки подписывается товарная накладная.

6.5. При поступлении Товара в неисправной таре (упаковке) составляется Акт о состоянии и недостатках тары (упаковки).

6.5.1. Осмотр Товара, поступившего в исправной упаковке, производится при вскрытии упаковки. Вскрытие упаковки может производится в присутствии уполномоченного представителя Поставщика и Заказчика.

6.5.2. При обнаружении в ходе приемки недостачи Товара, либо поставки Товара не в соответствующем условиям Контракта ассортименте Стороны составляют и подписывают двусторонний акт о недостаче. Поставщик обязуется поставить недостающее количество Товара, поставить в ассортименте, соответствующем условиям Контракта, в течение 3-х рабочих дней с момента подписания такого акта.

6.5.3. При обнаружении недостатков Товара в ходе его приемки Заказчик обязан уведомить Поставщика в течение 2-х рабочих дней после их обнаружения с приложением мотивированного отказа от подписания товарной накладной с указанием перечня выявленных недостатков Товара, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы Товара предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения.

6.5.4. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества в течение 15-ти рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении недостатков Товара.

Расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет средств Поставщика.

6.5.5. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего Контракта, считается не поставленным.

6.5.6. Заказчик, принявший товар без проверки, не лишается права ссылаться на выявленные недостатки товара и требовать его замены.

6.6. Обязанность Поставщика по поставке Товара Заказчику считается исполненной в момент подписания Заказчиком товарной накладной.

6.7. Риск случайной гибели Товара или повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит на Заказчика после подписания Сторонами товарной накладной.

6.8. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работ с применением грузоподъемных механизмов, осуществляются Поставщиком.

7. Ответственность Сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную сторону от выполнения своих обязательств по Контракту.

Ни при каких условиях, ни одна из Сторон не возмещает другой Стороне упущенную выгоду.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров. В случае если стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Волгоградской области.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение Контракта возможно по соглашению Сторон, в судебном порядке либо в связи с односторонним отказом одной из Сторон Контракта от его исполнения на основании и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

10.2.1. При существенном нарушении условий Контракта Поставщиком:

10.2.1.1. В случае просрочки поставки Товара более чем на 30 дней.

10.2.1.2. В случае установления недостоверности сведений о соответствии предмета Контракта требованиям документации о закупке, представленных Поставщиком на этапе определения поставщика.

10.3. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы поставленных товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.8. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.9. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.10. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

10.11. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

10.12. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

10.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2025 г., а в части оплаты (возмещения убытков, выплаты неустойки, исполнения гарантийных обязательств) – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у Стороны настоящего контракта подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления. Стороны обязуются совместно вести письменные и устные переговоры по урегулированию спорной ситуации.

12.3. В случае наличия подтверждений (доказательств) нарушения одной Стороной настоящей оговорки другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. Прочие условия

13.1. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

13.2. К Контракту прилагаются:

13.2.1. Приложение № 1 – Спецификация;

13.3. При изменении наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, письменно извещает об этом другую Сторону в течение 1 рабочего дня с даты такого изменения.

13.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.5. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Контракте, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.6. Вопросы, неурегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № ЕД44/44/25

от "_____"______________ 2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

КОНТРАКТ_№_ЕД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контракт № ЕД44/44/25

на поставку химических реактивов

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Скаковского Максима Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Химмедсервис», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Ореховской Иванны Геннадьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые по тексту Контракта каждая по отдельности – "Сторона", а совместно – "Стороны", в соответствии с п. 4. ч.1. ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракт

1.1. Поставщик обязуется произвести поставку химических реактивов в количестве, ассортименте и по качеству согласно Спецификации (Приложение № 1) (далее – товар) в установленный Контрактом срок, а Заказчик обязуется оплатить товар в порядке и сроки, установленные настоящим контрактом.

1.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).

1.3. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.4. При поставке товара Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы:

- УПД

- счет;

- сертификаты качества и т.п.

1.5. Место доставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б;

1.6. Изменение предмета Контракта не допускается.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,52 (Сто двадцать тысяч семьсот восемьдесят три рубля) 52 копейки, в том числе 20% НДС –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,59,00 рублей

Цена единицы товара указана в Спецификации (Приложение № 1).

2.2. В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ, монтаж и пуско-наладка оборудования и иные расходы, связанные с поставкой товара.

2.3. Цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара, и иных условий Контракта.

Допускается увеличение предусмотренного Контрактом количества товара не более чем на десять процентов.

2.4.Оплата по Контракту осуществляется за счет средств бюджетных учреждений

- Федеральный бюджет (за счет бюджетных средств) субсидия ФБУ на выполнение государственного задания –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,46 (Восемьдесят четыре тысячи пятьсот сорок восемь рублей) 46 копеек,

- Средства бюджетных учреждений (за счет внебюджетных средств) средства ФБУ от иной приносящей доход деятельности –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,06 (Тридцать шесть тысяч двести тридцать пять рублей )06 копеек

2.4.1. Оплата осуществляется безналичным расчетом. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании:

- счета

- счет-фактуры (при наличии)

- товарной накладной или УПД

2.4.2. Оплата осуществляется безналичным расчетом. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета, счета-фактуры (в случае, если Поставщик является Плательщиком НДС), товарной накладной или универсального передаточного акта, в течение 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара по Контракту.

2.4.3. Обязательство Заказчика по оплате за поставку Товара считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

3. Комплектность, качество

3.1. При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику полный комплект документов (или копии таких документов, заверенных надлежащим образом) подтверждающих страну происхождения Товара и соответствие качества товара требованиям законодательства РФ:

- товарной накладной или УПД

- счет;

- счет-фактура (при наличии)

- сертификаты качества и т.п.

3.2. Поставщик гарантирует, что Товар:

а) соответствует обязательным требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, предъявляемые действующим законодательством РФ,

б) свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

3.3. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

3.4. Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в Товаре, или заменить Товар, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара.

3.5. Устранение недостатков Товара производится в срок 3 рабочих дней с даты письменного уведомления Поставщика о выявлении таких недостатков.

3.6. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик по настоящему Контракту вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

4.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме Товара.

4.1.4. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара условиям настоящего Контракта, Спецификации.

4.1.5. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

4.1.6. Давать мотивированный отказ в приеме товара при наличии дефектов и недостатков, если докажет, что недостатки товара возникли до их передачи или по причине, возникшей до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить товар ненадлежащего качества в течение трех дней с даты подписания мотивированного отказа в приеме товара;

4.1.7. Требовать уплату неустойки, в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика;

4.1.8. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Товара.

4.1.9. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик по настоящему Контракту обязан:

4.2.1. Произвести оплату за поставку Товара.

4.2.2. Принять Товар от Поставщика.

4.2.3. Получив Товар, подтвердить получение Товара.

4.3. Поставщик по настоящему Контракту обязан:

4.3.1. Поставить и установить товар, предусмотренный настоящим Контрактом в полном объёме и надлежащего качества. Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются документы, установленного образца декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия и т.п.) в случае установления действующим законодательством соответствующих требований. Обязательно предоставление Сертификата соответствия / Декларации о соответствии, инструкции (руководства) по эксплуатации от изготовителя;

4.3.2. Доставить товар Заказчику транспортом Поставщика, за свой счет, строго по количеству и ассортименту, в объемах и в пределах предварительной заявки Заказчика;

4.3.3. Обеспечить разгрузку товара собственными силами и за свой счет;

4.3.4. Осуществить поставку товара Заказчику по твердой цене за единицу, включая все затраты поставщика (транспортные расходы, налоги и другие обязательные платежи) на всем сроке действия Контракта;

4.3.5. В случае изменения своего наименования, места нахождения, платёжных реквизитов либо иных сведений, влияющих на исполнение Контракта письменно уведомить об этом Заказчика в течение 3 календарных дней;

4.3.6. Назначить представителя для осуществления контактов с Заказчиком от имени Поставщика по всем вопросам, возникающим при исполнении Контракта, сообщить сведения о таком лице (ФИО, должность, номер рабочего телефона) Заказчику в течение 2 дней со дня заключения Контракта;

4.3.7. Принимать участие в сверке расчетов по требованию Заказчика. Представлять необходимые документы для сверки с бухгалтерией Заказчика;

4.3.8. Предоставить по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую информацию и документы об условиях поставки Товара, о его качестве, в случае необходимости предъявить для осмотра транспорт и помещения для хранения Товара.

4.3.9. По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации.

4.3.10. В случае выявления несоответствия качества товара требованиям действующей нормативно-технической документации на основании информационных писем Росздравнадзора (в части выявления забракованных или фальсифицированных препаратов), осуществить замену на товар надлежащего качества или осуществить возврат некачественного товара с возмещением денежных средств, в течение всего срока годности поставленного товара.

4.3.11. В случае поставки товара, несоответствующего условиям Контракта (расхождение по наименованию товара, дозировке, фасовке, остаточному сроку годности и т.п.), забрать товар с ответственного хранения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оповещения Заказчиком о выявленных расхождениях при поставке товара.

4.3.12. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющихся объектом настоящего Контракта, Поставщик представляет Заказчику документ (документы), подтверждающий данное соответствие.

4.3.13. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления Заказчиком или контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком товаров сверх фактически поставленного количества товаров.

4.3.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

4.4. Поставщик по настоящему Контракту вправе:

4.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в количестве, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом;

4.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товары;

4.4.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно товара в рамках Контракта;

4.4.4. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.

4.5. Поставщик, в отношении товаров которого постановлением Правительства Российской Федерации предоставлен приоритет товаров российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, не вправе заменить страну происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не уступают качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в настоящем Контракте.

5. Порядок, условия и сроки поставки товара

5.1 Поставка товара осуществляется с момента подписания Контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней.

5.2. Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком соответствующей товарной накладной.

5.3. Поставщик не позднее чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке.

5.4. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки Заказчик обязуется принять товар и подписать товарную накладную в порядке, установленном Контрактом.

5.5. Поставка и разгрузка Товара (в том числе спуск/подъем) производится за счет Поставщика, с использованием транспорта, гарантирующего сохранение качества товара. При поставке Товара необходимо соблюдение температурного режима в соответствии с требованиями, указанными на первичной (вторичной) упаковке Товара, в соответствии с требованиями нормативной документации.

5.6. Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

5.7. Тара и упаковка включается в стоимость товара и возврату не подлежит. Транспортная тара и упаковка маркируются в соответствии с требованиями действующих стандартов, утвержденными в отношении данного вида товара и правилами их продаж.

5.8. В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке товар передается Заказчику без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку.

6. Порядок сдачи и приемки товара

6.1. Приемка Товара включает в себя проверку Товара на соответствие требованиям настоящего Контракта.

6.2. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все документы, предусмотренные пунктом 3.1. настоящего Контракта.

6.3.По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит из пяти человек.

6.4. Приемка Товара по количеству, ассортименту, комплектности и качеству осуществляется Заказчиком в месте поставки Товара в соответствии со Спецификацией в течение двух рабочих дней. По окончании приемки подписывается товарная накладная.

6.5. При поступлении Товара в неисправной таре (упаковке) составляется Акт о состоянии и недостатках тары (упаковки).

6.5.1. Осмотр Товара, поступившего в исправной упаковке, производится при вскрытии упаковки. Вскрытие упаковки может производится в присутствии уполномоченного представителя Поставщика и Заказчика.

6.5.2. При обнаружении в ходе приемки недостачи Товара, либо поставки Товара не в соответствующем условиям Контракта ассортименте Стороны составляют и подписывают двусторонний акт о недостаче. Поставщик обязуется поставить недостающее количество Товара, поставить в ассортименте, соответствующем условиям Контракта, в течение 3-х рабочих дней с момента подписания такого акта.

6.5.3. При обнаружении недостатков Товара в ходе его приемки Заказчик обязан уведомить Поставщика в течение 2-х рабочих дней после их обнаружения с приложением мотивированного отказа от подписания товарной накладной с указанием перечня выявленных недостатков Товара, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы Товара предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения.

6.5.4. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества в течение 15-ти рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении недостатков Товара.

Расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет средств Поставщика.

6.5.5. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего Контракта, считается не поставленным.

6.5.6. Заказчик, принявший товар без проверки, не лишается права ссылаться на выявленные недостатки товара и требовать его замены.

6.6. Обязанность Поставщика по поставке Товара Заказчику считается исполненной в момент подписания Заказчиком товарной накладной.

6.7. Риск случайной гибели Товара или повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит на Заказчика после подписания Сторонами товарной накладной.

6.8. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работ с применением грузоподъемных механизмов, осуществляются Поставщиком.

7. Ответственность Сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную сторону от выполнения своих обязательств по Контракту.

Ни при каких условиях, ни одна из Сторон не возмещает другой Стороне упущенную выгоду.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров. В случае если стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Волгоградской области.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение Контракта возможно по соглашению Сторон, в судебном порядке либо в связи с односторонним отказом одной из Сторон Контракта от его исполнения на основании и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

10.2.1. При существенном нарушении условий Контракта Поставщиком:

10.2.1.1. В случае просрочки поставки Товара более чем на 30 дней.

10.2.1.2. В случае установления недостоверности сведений о соответствии предмета Контракта требованиям документации о закупке, представленных Поставщиком на этапе определения поставщика.

10.3. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы поставленных товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.7. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.8. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.9. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.10. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

10.11. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

10.12. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

10.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2025 г., а в части оплаты (возмещения убытков, выплаты неустойки, исполнения гарантийных обязательств) – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у Стороны настоящего контракта подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления. Стороны обязуются совместно вести письменные и устные переговоры по урегулированию спорной ситуации.

12.3. В случае наличия подтверждений (доказательств) нарушения одной Стороной настоящей оговорки другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. Прочие условия

13.1. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

13.2. К Контракту прилагаются:

13.2.1. Приложение № 1 – Спецификация;

13.3. При изменении наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, письменно извещает об этом другую Сторону в течение 1 рабочего дня с даты такого изменения.

13.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.5. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Контракте, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.6. Вопросы, неурегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № ЕД44/44/25

от "_____"______________ 2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными