Тендер - Поставка химических реактивов №270451422

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть22 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Пензенская облМесто поставки (адрес):г Пенза, ул Лермонтова, д 36
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 10.04.2024 по 11.04.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:10.04.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):11.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:16Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговПорядок подведения итогов:В электронной форме Приложение_№_3_Порядок_описания_предмета_закупки

Приложение № 3 к извещению (документации)

Порядок описания предмета закупки

Предоставляемые Участником закупки значения минимальных и (или) максимальных показателей характеристик товара не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «хуже», «лучше», «выше», «ниже», «шире», «уже», «свыше», «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «либо», «от», «до», «≥» (больше или равно), «≤» (меньше или равно), то есть должны быть конкретными.*

* за исключением случаев указания остаточного срока годности (срока хранения) и срока гарантии.

При предоставлении участниками закупок сведений по показателям характеристик, установленных в описании объекта закупки также следует руководствоваться правилами, указанными ниже:

Минимальные и (или) максимальные показатели:

Если значение показателя установлено как верхний и/или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно словами «не менее», «не более», «от», «до», участником закупки в предложении указывается конкретное значение.

(Примеры:

1)«Беспроводной ультразвуковой датчик с частотой работы не менее 1,5 МГц не более 2,0 МГЦ». Предложение участника - «Беспроводной ультразвуковой датчик с частотой работы 2,0 МГц»;

2)«Сок 100% яблочный в упаковке емкостью не менее 0,9л и не более 2л». Предложение участника – «Сок 100% яблочный в упаковке емкостью 1л.»)

- Если устанавливается показатель, значение которого сопровождается фразой «не менее», участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением, «превышающем» заданный в описании объекта закупки показатель, но без сопровождения словами «не менее».

(Пример: «В кабинете должны быть установлены светодиодные светильники, имеющие следующие параметры: мощность не менее 45 Вт, угол луча не менее 165 градусов». Предложение участника – «В кабинете устанавливаются светодиодные светильники, имеющие следующие параметры: мощность 60 Вт, угол луча 165 градусов»).

- Если устанавливается показатель, значение которого сопровождается фразой «не более», участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением, «не превышающем» заданный в описании объекта закупки показатель, но без сопровождения словами «не более».

(Пример: «Продолжительность сканирования не более 0,5 сек, уровень шума не более 15 Дб». Предложение участника -

«Продолжительность сканирования 0,5 сек, уровень шума 14 Дб».)

- В случае, если требование к показателю сопровождается словом «≥» (больше или равно), то участнику закупки следует указать значение такого показателя больше величины, или равную ей, указанной в описании объекта закупки, а в случае если словом «≤» (меньше или равно), то участнику закупки следует указать значение такого показателя меньше величины, или равную ей, указанной в описании объекта закупки.

(Пример: «Длительность непрерывной работы аккумулятора ≥ 4 часов». Предложение участника – «Длительность непрерывной работы аккумулятора 6 часов», «Длительность непрерывной работы аккумулятора 4 часа».)

- В случае, если требование к показателю сопровождается словом «более», то участнику закупки следует указать значение такого показателя больше величины, указанной в описании объекта закупки, а в случае если словом «менее», то участнику закупки следует указать значение такого показателя меньше величины, указанной в описании объекта закупки.

(Пример: «Длительность непрерывной работы аккумулятора более 4 часов». Предложение участника – «Длительность непрерывной работы аккумулятора 6 часов».)

Показатели, которые не изменяются:

В случае, если характеристики товара отнесены к «показателям, которые не изменяются:» (в соответствующей графе установлено слово «наличие»), в контракт включаются показатели характеристик, установленные заказчиком в неизменном виде.

- Запрещается участнику закупки изменять показатели, которые не изменяются. В случае, если участником изменены значения неизменных показателей и данные значения не соответствуют значениям, установленным в описании объекта закупки, такая заявка признается несоответствующей требованиям.

Показатели, указанные в диапазоне:

- В случае, если в описании объекта закупки Заказчиком установлены показатели, указанные в диапазоне, участнику необходимо указать показатели также в диапазоне.

- Если устанавливается диапазонный показатель, который сопровождается словами «не более», «не шире», участником должно быть предложено значение диапазона равное его предельным значениям либо не превышающее установленный диапазон, но без сопровождения фразой «не более», «не шире».

(Пример: «Диапазон рабочих температур не более -400С - +500С». Участник закупки указывает одно из следующих предложений со следующими показателями:

«Диапазон рабочих температур -400С - +500С». или

«Диапазон рабочих температур -350С - +400С».

- Если устанавливается диапазонный показатель, который сопровождается словами «не менее», «не уже», участником должно быть предложено значение диапазона равное его предельным значениям либо превышающее установленный диапазон, но без сопровождения фразой «не менее», «не уже».

(Пример: «Диапазон рабочих температур не менее -200С - +400С». Участник закупки указывает одно из следующих предложений со следующими показателями:

«Диапазон рабочих температур -200С - +400С». или

«Диапазон рабочих температур -400С - +500С».

- Если устанавливается диапазонный показатель, который сопровождается словами «шире», «уже», «более», «менее» участнику закупки следует указать значение показателя в диапазонном значении, которое будет больше/меньше предельных величин диапазона, установленных в описании объекта закупки, но без слов «шире», «уже», «более», «менее».

(Пример: «Диапазон рабочих температур шире -400>С - +500С». Предложение участника: «Диапазон рабочих температур -450С - +550С».

- В случае, если устанавливается диапазонный показатель, который сопровождается словами «не выше», «не ниже», «участнику закупки следует указать значение показателя в диапазонном значении, которое будет больше/меньше, либо равно предельным величинам диапазона, установленных в описании объекта закупки.

(Пример: «Диапазон действия вещества не выше 00>С – и не ниже +250С».

Участник закупки указывает одно из следующих предложений со следующими показателями:

1) «Диапазон действия вещества 00С - +250С» или

2) «Диапазон действия вещества -20>С – +280С».

Иные показатели:

- Если два и более показателя перечислены с использованием союза «или», то участник закупки должен выбрать один показатель и без союза «или».

(пример: «Цвет белый или желтый». Предложение участника закупки «Цвет белый»).

- Если устанавливаются показатели со словами «не менее», «не более» и разделены союзом «или», участнику закупки при подготовке заявки необходимо указать один конкретный показатель без слов «не менее», «не более», а также без союза «или».

(Пример: «Состав дезинфицирующего вещества: «изопропиловый спирт не менее 70% или группа пропиловых спиртов не менее 70%.

Участник закупки указывает одно из следующих предложений со следующими показателями:

1) «Состав дезинфицирующего вещества: «изопропиловый спирт 70%»; или

2) «Состав дезинфицирующего вещества: группа пропиловых спиртов 70%».

Правила заполнения заявки для показателей, которые указаны в КТРУ:

Если показатели характеристик используются Заказчиком из каталога товаров, работ, услуг участнику закупки следует руководствоваться следующим:

В минимальных и (или) максимальных параметрах: должно быть указание на конкретное значение характеристик.

Показатели, которые не изменяются: следует руководствоваться инструкцией указанной выше.

Показатели, указанные в диапазоне: показатели должны быть указаны, соответствующие значениям диапазона.

В случае, если в описании объекта закупки «Характеристики товаров (материалов), используемых при выполнении работ» Заказчиком установлены показатели характеристик товара, которые не описаны в настоящей инструкции по заполнению заявки, участник закупки указывает значения показателей характеристик товара в соответствии с установленными требованиями заказчика.»

Извещение_ЕП_СМСП

ИЗВЕЩЕНИЕ

о закупке с использованием электронного магазина

«10» апреля 2024 года

С целью удовлетворения потребностей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» в товарах, работах, услугах с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» извещает о закупке у единственного поставщика.

ИЗВЕЩЕНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Дополнительная информация документации о закупке:

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик

Главный врач

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»

_____________/Т.В. Рябинина/

Приложение_№_4_Форма_заявки

Участник выражает согласие на выполнение технического задания Заказчика.

С условиями указанным в извещении и проекте договора согласен.

Предлагает ТРУ со следующими характеристиками и ценой:

(свободная форма, позволяющая оценить, ТРУ предлагаемые к поставке)

Приложение_№_1_Техническое_задание

Техническое задание

на поставку химических реактивов для нужд

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области

на▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть годы

- Посмотреть таблицу с данными

• Место поставки и разгрузки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Пенза, ул. Лермонтова, д.36, склад Заказчика
• Срок поставки Товара – с 01.06.2024 по 30.06.2024 года, поставка товара производится единовременно. Оплата Товара после полной поставки.
• Разгрузка поставленного товара осуществляется силами Поставщика.

Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_2_Проект_договора_(ТОВАР) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № 11-ЭМ-24

г. Пенза «____» _________ 2024 г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Рябининой Тамары Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны и_______________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице __________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» от 30.09.2022 г. заключили настоящий договор о следующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает, а Поставщик обязуется в установленный договором срок поставить химические реактивы (далее - товар) в соответствии со спецификацией и техническим заданием Заказчика (Приложение №1), которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

Место поставки и разгрузки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Пенза, ул. Лермонтова, д.36, склад Заказчика

Срок поставки – с 01.06.2024 по 30.06.2024 года.

Разгрузка поставленного товара осуществляется силами Поставщика.

ЦЕНА, ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

Полная стоимость товара по настоящему договору составляет _________ руб. (______________) ___ коп., в.т.ч. НДС (20%)- руб. В цену товара включены расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных в п.2.3, 2.4 настоящего договора.

Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренных договором количества товара, объема работ, услуг и иных условий исполнения настоящего договора.

Оплата за Товар по настоящему договору производится Заказчиком за счет средств бюджетного учреждения на 2024 г. путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: Заказчик производит расчет с Поставщиком в течение 7 рабочих дней с момента поставки товара в полном объеме и качестве согласно условиям договора, на основании выставленных Поставщиком счета и товарных накладных.

В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, в том числе нарушения срока поставки Товара по Договору, Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Договору Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени), штрафа.

Товар, поставленный Поставщиком сверх объема, установленного договором, оплате не подлежит. Риск неоплаты поставки товара сверх установленного объема несет Поставщик.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

В рамках исполнения настоящего договора Заказчик обязан:

Принять товар в соответствии с разделами договора, подписать товарную или товарно-транспортную накладную (ТН/ТТН) и передать один экземпляр ТН/ТТН Поставщику.

Оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего договора.

В рамках исполнения настоящего договора Поставщик обязан:

Осуществлять поставку товара Заказчику, заранее уведомив Заказчика о дне и времени поставки. Поставка товара осуществляется по адресу: Пензенская область, г.Пенза, ул.Лермонтова, д.36 склад заказчика, в рабочий день, в период времени с 8-30 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов.

Уведомлять Заказчика обо всех возможных проблемах, связанных с обязательствами по настоящему договору и способных повлиять на своевременную и полную поставку по заявкам Заказчика.

Поставлять товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

Одновременно с поставкой товара передавать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе: 1

• товарные или товарно-транспортные накладные (ТН/ТТН), оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
• счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ;
• копии действительных сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, подтверждающих соответствие поставляемого товара техническим регламентам, обязательным требованиям государственных стандартов, действующим в отношении данного вида товара;

КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Качество товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ для данного вида товаров, в течение всего срока поставки.

Одновременно со всеми поставляемыми партиями товара в соответствии с настоящим договором Поставщик передаёт Заказчику должным образом оформленную исполнительную документацию на каждый вид товара (сертификаты, паспорта и др.)

Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства. Поставщик гарантирует, что:

Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении).

Гарантия качества на поставляемый товар - ___________________ со дня подписания сторонами акта приема-передачи товара.

Выявленные недостатки ТРУ, устранение неисправностей товара осуществляется в гарантийный период за счет Поставщика и (или) Производителя.

ФОРС-МАЖОР

Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые, нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, стихийные бедствия, ограничительные или запретительные действия органов власти.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере, такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, в том числе за выходные и нерабочие праздничные дни. Количество дней просрочки определяется со следующего дня после установленного срока оплаты. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Поставщика.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе направить поставщику требование об уплате неустойки (пени) в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на дату ее уплаты, от цены Договора. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств по срокам оказания услуг (работ), в том числе за выходные и нерабочие праздничные дни. Количество дней просрочки определяется со следующего дня после установленного срока оказания услуг (работ). Поставщик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

В случае ненадлежащего исполнения Поставщика своих обязательств Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (штрафа). Штраф начисляется в размере 10% от цены договора.

Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном суде Пензенской области.

ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Настоящий договор может быть расторгнут:

• по соглашению Сторон;
• в судебном порядке;
• в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Все изменения и дополнения к Настоящему Договору, действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2024 года.

Истечение срока договора не освобождает стороны от погашения финансовых задолженностей, которые могли возникнуть вследствие действия данного договора.

- Посмотреть таблицу с данными

№ 11-ЭМ-24 от «____» ___________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

^