Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
Поставка химических реактивов.
Настоящее извещение о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту также – № Закон № 223-ФЗ).
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства
Поставка химических реактивов
для нужд Государственного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Саратовской области»
г. Саратов, 2024
Раздел 1. Общие положения
Раздел 2. Информационная карта
Раздел 3. Проект договора.
Раздел 4. Обоснование начальной (максимальной) цены договора
Раздел 5. Описание предмета закупки (техническое задание / спецификация)
Раздел 6. Инструкция по заполнению заявки на участие. Формы заявки на участие в аукционе в электронной форме и требования к заполнению таких форм
Законодательное регулирование. Основные понятия.
Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – Закон № 223-ФЗ), могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее также - конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства), осуществляется в соответствии со статьями 3.2 и 3.3 Закона № 223-ФЗ и с учетом требований, предусмотренных настоящей статьей.
Конкурентная закупка в форме аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее по тексту – аукцион в электронной форме) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – Закон № 223-ФЗ), Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГУЗ «БСМЭ МЗ СО».
Под аукционом в соответствии с Законом № 223-ФЗ понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.
В случае возникновения при ведении единой информационной системы (далее по тексту – ЕИС) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ и Положением о закупке, размещается заказчиком на сайте заказчика с последующим размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.
Порядок подачи, отзыва и изменения заявок на участие в аукционе в электронной форме.
Участником настоящего аукциона в электронной форме является только юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон № 44-ФЗ).
Аккредитация участников закупок в рамках Закона № 44-ФЗ на электронной площадке РТС-тендер осуществляется после регистрации таких участников в ЕИС с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) в соответствии со ст. 24.2 Закона № 44-ФЗ. Информация и документы об участниках закупок, зарегистрированных в ЕИС, вносятся в единый реестр участников закупок (ЕРУЗ). После прохождения регистрации в ЕИС сведения об организации интегрируются на электронную площадку. На площадке автоматически формируется Личный кабинет, в котором сведения об организации полностью соответствуют данным, указанным в ЕИС. Организации, зарегистрированные в ЕИС, действия по внесению изменений в сведения об организации, добавлению пользователей осуществляют в ЕИС.
Заявки на участие в аукционе в электронной форме оформляются согласно требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в пункте 13 Информационной карты (Раздел 2 настоящей документации) в соответствии с требованиями Закона № 223-ФЗ, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГУЗ «БСМЭ МЗ СО», статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, Положением об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема (утв. постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352) и регламентом электронной площадки «РТС-тендер».
Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в настоящем аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о проведении настоящего аукциона в электронной форме до предусмотренных в пункте 9.3 Информационной карты (Раздел 2 настоящей документации) даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в настоящем аукционе в электронной форме.
Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru). Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей (электронных документов), предусмотренных пунктом 13 Информационной карты (Раздел 2 настоящей документации). Указанные электронные документы подаются одновременно.
Заполнение заявки на участие в настоящем аукционе в электронной форме, подача, изменение и отзыв такой заявки осуществляется в соответствии с порядком, определенным регламентом электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru).
Участник настоящего аукциона в электронной форме вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки, в соответствии с порядком, определенным регламентом электронной площадки «РТС-тендер» (http://www.rts-tender.ru). Заявка на участие в аукционе в электронной форме является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в настоящем аукционе в электронной форме.
Формы и порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о аукционе в электронной форме.
Разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме предоставляется участникам закупки в электронной форме в сроки, установленные в пункте 16 Информационной карты (Раздел 2 настоящей документации)
Любой участник аукциона в электронной форме вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, запрос о даче разъяснений положений извещения и документации об аукционе в электронной форме.
В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в настоящем пункте, заказчик осуществляет разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.
Разъяснения положений документации об аукционе в электронной форме не должны изменять предмет настоящего аукциона в электронной форме и существенные условия проекта договора.
Отмена аукциона в электронной форме.
Заказчик вправе отменить настоящий аукцион в электронной форме по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в электронной форме, установленного в пункте 9.3 Информационной карты (Раздел 2 настоящей документации).
Решение об отмене аукциона в электронной форме размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения.
По истечении срока отмены аукциона в электронной форме, предусмотренного в пункте 9.3 Информационной карты (Раздел 2 настоящей документации) и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
Внесение изменений в документацию об аукционе в электронной форме
Изменения, вносимые в извещение и документацию об аукционе в электронной форме размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.
В случае внесения изменений в извещение и документацию об осуществлении аукциона в электронной форме, срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в настоящем аукционе в электронной форме, установленного в пункте 9.3 Информационной карты (Раздел 2 настоящей документации).
Обеспечение заявки на участие в аукционе в электронной форме. Срок и порядок его предоставления участником закупки. Порядок, срок и случаи возврата обеспечения заявок участникам аукциона в электронной форме.
Обеспечение заявки на участие в настоящем аукционе в электронной форме может предоставляться участником закупки путем:
внесения денежных средств;
предоставления банковской гарантии. При этом банковская гарантия должна соответствовать требования ГК РФ и покрывать все случаи неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по договору.
Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме осуществляется участником закупки из способов, предложенных в пункте 6.1 настоящей части самостоятельно.
Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - специальный банковский счет).
В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии на специальном банковском счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует оператора. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете участника такой закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки информируется в течение одного часа. В случае, если блокирование денежных средств не может быть осуществлено по основаниям, предусмотренным настоящей частью, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента получения соответствующей информации от банка.
Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке, в случае уклонения, в том числе непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора), или отказа участника такой закупки заключить договор.
Размер обеспечения заявки установлен пунктом 10.1 извещения о проведении аукциона в электронной форме и пунктом 17.1 Информационной карты (Раздел 2 настоящей документации).
Случаи, когда возврат участнику аукциона в электронной форме обеспечения заявки на участие в закупке не производится:
уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом № 223-ФЗ, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).
Движение денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения заявки, порядок предоставления банковской гарантии происходит между участником закупки и оператором электронной площадки «РТС-тендер», в соответствии с регламентом электронной площадки «РТС-тендер», требованиями Закона № 223-ФЗ, Положением об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема (утв. постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352) и иными нормативными актами Российской Федерации.
Обеспечение исполнения договора. Срок и порядок его предоставления. Порядок, срок и случаи возврата обеспечения исполнения договора.
Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в порядке и сроки, установленные настоящим пунктом. Обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки путем:
внесения денежных средств;
предоставления банковской гарантии.
Выбор способа обеспечения исполнения договора осуществляется участником закупки из способов, предложенных в пункте 7.1 настоящей части самостоятельно.
Размер обеспечения исполнения договора и реквизиты для перечисления денежных средств, предоставленных в качестве обеспечения исполнения договора установлены пунктом 11.1 извещения и пунктом 18.1 Информационной карты (Раздел 2 настоящей документации).
В случае непредставления участником закупки или представление не в полном объеме, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.
Сроки возврата обеспечения исполнения договора не может превышать 30 дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору.
Порядок и условия предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее по тексту – приоритет в соответствии с постановлением правительства № 925 от 16.09.2016).
Порядок предоставления приоритета в соответствии с постановлением правительства № 925 от 16.09.2016:
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора;
при осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, в случае если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 30 процентов от предложенной им цены договора.
Условия предоставления приоритета в соответствии с постановлением правительства № 925 от 16.09.2016:
участник закупки указывает (декларирует) в заявке на участие в закупке наименования страны происхождения поставляемых товаров;
участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.
отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования), страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;
для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 6 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2016 года № 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами" (далее по тексту - постановление Правительства от 16 сентября 2016 года № 925), цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанная в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;
отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;
положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора. В случае если победитель конкурентной закупки признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, заявке на участие, в закупке которого присвоен второй номер. При этом участник, заявке на участие, в закупке которого присвоен второй номер, обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение пяти дней со дня его получения, если иное не предусмотрено документацией и (или) извещением. В случае если участник, заявке на участие, в закупке которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, участник, заявке на участие, в закупке которого присвоен второй номер признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки, занявшего следующее место после победителя закупки, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.
при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства от 16 сентября 2016 года № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
Особенности осуществления аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется заказчиком на электронной площадке, функционирующей в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и дополнительными требованиями, установленными Правительством Российской Федерации и предусматривающими в том числе:
требования к проведению такой конкурентной закупки в соответствии с Законом № 223-ФЗ;
порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками такой конкурентной закупки в целях обеспечения заявок на участие в такой конкурентной закупке, и прекращения данного блокирования (если требование об обеспечении заявок на участие в такой закупке установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке);
порядок использования государственной информационной системы, осуществляющей фиксацию юридически значимых действий, бездействия в единой информационной системе, на электронной площадке при проведении такой закупки;
порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной площадки для целей настоящего Федерального закона.
Заказчик при осуществлении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства размещает в единой информационной системе извещение о проведении:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей;
б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей.
2. Информационная карта.
Настоящая документация об аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту также – Закон № 223-ФЗ).
Государственное учреждение здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Саратовской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Левина Дмитрия Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения Саратовской области на основании решения единой комиссии (Протокол рассмотрения заявок и подведения итогов аукциона в электронной форме № _______________от «___» ___________________), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку химических реактивов, (далее по тексту – Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.
Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение № 1 к Договору).
ЦЕНА ДОГОВОРА. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
Расчет по настоящему договору осуществляются в рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Цена Договора составляет ___________________________________________ (___________________________________________) рублей ___ коп., в том числе НДС __________________(двести двенадцать тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля ____ коп.
Цена договора включает в себя: стоимость поставляемого товара, все затраты Поставщика на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин (при необходимости), сборов, транспортные расходы по доставке товара, погрузочно-разгрузочные работы и других обязательных платежей.
Финансирование настоящего Договора осуществляется за счет средств полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности.
Заказчик оплачивает 100 % стоимости партии товара в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара и/или накладной на основании счета и/или счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Заказчик не оплачивает расходы, не предусмотренные настоящим договором.
Датой (днем) оплаты цены Договора Стороны настоящего Договора считают дату (день) принятия банковским учреждением платежного поручения Заказчика о перечислении денежных средств на расчетный счет Поставщика. Дата (день) принятия платежного поручения Заказчику удостоверяется отметкой (штампом, печатью) банковского учреждения.
В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.
Цена договора является твердой. Изменение цены договора допускается только в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством.
Заказчик вправе предложить Поставщику увеличить предусмотренное договором количество Товара, не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшить предусмотренное договором количество поставляемого Товара не более чем на 10 (десять) процентов при условии соблюдения нижеуказанного порядка. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества Товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого Товара.
ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
Поставка Товара осуществляется за счет Поставщика. Поставщик обязан доставлять (поставлять) Товар до местонахождения Заказчика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Саратов, ул. Шелковичная, зд. 177, стр.1 центральный склад. Поставка товара осуществляется в течение 10 календарных дней после получения заявки в электронной форме. Заказчика объемами, указанными в спецификации. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. При этом Поставщик обязан сообщить Заказчику действующий номер телефона, почтовый адрес, электронную почту. Поставка осуществляется специализированным транспортом.
Поставка осуществляется специализированным транспортом с разгрузкой с транспортного средства и с соблюдением условий хранения Товара, предусмотренных Инструкцией по применению.
Поставка товара производится в рабочее время заказчика: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 9-00 до 17-00ч. (время местное), обед с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 14-00ч.(время местное).
При этом Поставщик обязан сообщить Заказчику действующий номер телефона, почтовый адрес, электронную почту. Не заказанный Заказчиком Товар не поставляется Поставщиком и не оплачивается Заказчиком. Поставка осуществляется специализированным транспортом.
Поставщик обязан поставить Заказчику товар, наименование, характеристики и количество которого определены в Спецификации (приложение № 1 к Договору) к настоящему договору.
Товар поставляется в упаковке, соответствующей для данного вида товара. Упаковка должна соответствовать требованиям стандартов, утвержденных на данный вид товара, и обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах.
Передача товара оформляется товарной накладной с указанием в ней полного наименования, количества и цены товара в рублях, счетом - фактурой, документами, подтверждающими качество товара и актом приема - передачи. При получении товара и документов, сопровождающих его, Заказчик надлежащим образом оформляет соответствующие документы и возвращает по одному экземпляру Поставщику.
Требования к поставляемому товару: Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении). Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту от повреждений или порчи во время транспортировки и хранения, не подлежащей возврату Поставщику. Срок годности Товара на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев от даты производства.
Товар считается поставленным после подписания сторонами акта приема – передачи товара, товарной накладной.
Заказчик имеет право для приемки товара создавать приемочную комиссию.
Поставщик обязан информировать Заказчика о готовности поставки товаров не позднее одного рабочего дня до планируемой даты и времени поставки.
При приемке товара уполномоченные должностные лица Заказчика обязаны в присутствии представителя Поставщика обеспечить проверку соответствия наименования, количества, качества, комплектности и характеристик поставленного товара объему требований, установленных настоящем контрактом.
Для проверки соответствия поставленных Поставщиком товаров требованиям, установленным настоящим контрактом, Заказчик вправе произвести экспертизу, в том числе с привлечением независимых экспертов.
При обнаружении несоответствия наименования, количества, качества, срока годности, маркировки поставленного товара требованиям стандартов, условиям настоящего контракта, либо данным, указанным в сопроводительных документах и удостоверяющих его качество, уполномоченные должностные лица Заказчика приостанавливают дальнейшую приемку товара и составляют акт, в котором указывается перечень и количество осмотренного товара, характер выявленных при приемке недостатков и дефектов. Акт направляется Заказчиком Поставщику для устранения выявленных дефектов в день, следующий за днем его подписания комиссией. Устранение выявленных недостатков производится Поставщиком за свой счет в течение трех календарных дней со дня получения акта с перечисленными недостатками.
Претензии по скрытым (производственным) дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) товара. При обнаружении скрытых (производственных) дефектов и невозможности их устранения на месте, товар подлежит замене в сроки, установленные Заказчиком. Все расходы, связанные с устранением дефектов, несет Поставщик.
При отсутствии претензий по количеству и качеству поставленного товара Заказчик в течение трех рабочих дней подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную и (или) акт приема-передачи товара, счет-фактуру.
Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Договором, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору), технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.
Качество поставляемого Товара удостоверяется: сертификатом или декларацией соответствия.
Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Заказчик обязуется:
Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе их поставки или приемки.
Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего договора.
Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по выполненным им обязательствам.
Заказчик имеет право:
Осуществлять контроль за своевременной, надлежащей поставкой товара Поставщиком согласно условиям настоящего договора. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим договором.
В случае поставки товара с нарушением условий настоящего договора Заказчик вправе отказаться от оплаты поставленного товара.
Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара.
Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке товара по количеству и качеству.
Заказчик имеет право, в ходе исполнения договора изменить предусмотренные договором количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор.
Поставщик обязуется:
Поставить товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора.
Поставить товар надлежащего качества. Качество должно соответствовать государственным стандартам, техническим условиям. Предоставить на момент поставки документы, подтверждающие соответствия товаров требованиям законодательства: предоставить на момент поставки заверенную копию сертификата соответствия качества товара.
Нести все расходы, связанные с заменой дефектного товара.
Обеспечить транспортировку товара, согласно заявкам Заказчика, по адресу, указанному в настоящем договоре, и произвести погрузо-разгрузочные работы.
Вместе с товаром предоставить документы для оплаты.
Поставщик имеет право:
Запрашивать у Заказчика необходимую информацию по вопросам выполнения условий настоящего договора.
Требовать своевременного подписания Заказчиком представленных Поставщиком отчетных документов и материалов и при условии истечения срока проведения экспертизы.
Требовать своевременной оплаты поставленного товара (партии товара) в соответствии с подписанными сторонами платежно-расчетных документов – счета - фактуры, накладной.
Ежемесячно по факту поставки товара не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять акты сверок по договору, подписанные со своей стороны.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет обеспечение исполнения договора в размере 2% процентов от начальной (максимальной) цены договора, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, (сорок тысяч триста девять) руб. 36 коп., в форме ________________________________. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Способ обеспечения исполнения договора определяется Исполнителем самостоятельно.
В случае если предложенная Исполнителем цена снижена на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, к Поставщику, с которым заключается договор, применяются антидемпинговые меры, предусмотренные статьей 37 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Исполнитель предоставляет обеспечение исполнения договора в размере, в полтора раза превышающем обеспечение исполнения договора, если в соответствии с вышеуказанной статьей не предоставил информацию, подтверждающую свою добросовестность.
В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора стало недействительным или стало ненадлежащим, Исполнитель обязуется в течение _ (_____________) банковских дней предоставить Заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения договора.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.
В ходе исполнения договора Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.
Денежные средства возвращаются Исполнителю при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение 30 (тридцати) дней. Денежные средства возвращаются на счет, реквизиты которого указаны в договоре.
В случае если Исполнителем в ходе исполнения договора были нарушены обязательства, предусмотренные настоящим договором, Заказчик возвращает обеспечение в установленный пунктом настоящего договора срок за вычетом суммы штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
В случае нарушения сроков поставки Товара, Заказчик имеет право потребовать уплату Поставщиком неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 % от цены Договора, за каждый день просрочки.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по Договору, Поставщик имеет право потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
Уплата неустойки (пени), предусмотренной Договором, не освобождает виновную (нарушившую условия Договора) сторону от необходимости исполнения обязательств в полном объеме.
Условия освобождения Сторон от ответственности:
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнения договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, изменение текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств, продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.
Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору. Уведомление направляется по адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров. В случае недостижения согласия соблюдается претензионный порядок. Срок рассмотрения претензии 30 календарных дней с момента получения претензии Стороной.
При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Саратовской области.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Все изменения или дополнения к настоящему договору будут считаться действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон, совершенному в письменной форме или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
Расторжение настоящего договора не освобождает Стороны от взаимных расчетов.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор, вступает в действие с момента его подписания и действует до 31 декабря 2024 года, а в части исполнения обязательств до полного исполнения обязательств.
В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.
Настоящий Договор составлен в форме электронного документа и подписан сторонами усиленной электронной подписью, каждый со своей стороны, в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», (дополнительно Стороны вправе оформить Договор в письменном виде в 2 (два) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Договор, заключенный в электронной форме).
Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: Приложение №1
- Спецификация;
Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Раздел 5. Описание предмета закупки (техническое задание / спецификация)
Заказчик: ГУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Саратовской области»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Саратов, ул. Шелковичная, здание 177 стр.1
Место поставки: г. Саратов, ул. Шелковичная, здание 177, центральный склад
Сроки поставки: с момента подписания контракта в течение 10 календарных дней после получения заявки в электронной форме. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой с транспортного средства и с соблюдением условий хранения Товара, предусмотренных Инструкцией по применению.
Требования к поставляемому товару: качество товара должно соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим, санитарным и экологическим нормам, установленным в РФ для данного вида товаров (ГОСТам, ОСТам). Поставщик обязан при поставке на каждую единицу товара передать относящие к нему документы (копии действующих сертификатов/деклараций соответствия, паспорт, инструкцию по эксплуатации, иные документы предусмотренные законодательством РФ).
Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении). Транспортировка должна соответствовать стандартам и требованиям, установленным в РФ в зависимости от физических и физико-химических свойств (свет, влага, температурный режим). Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту от повреждений или порчи во время транспортировки и хранения.
Срок годности продукции (химических реактивов, ГСО) должен иметь запас не менее 80%.
Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями документации о закупке. При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в конкурентной закупке сведений об участнике аукциона и о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в документации о конкурентной закупке.
Участник закупки в составе заявки представляет согласие на поставку товара (оказание услуг, выполнение работ), которые он обязуется оказать после заключения договора, соответствующие значениям, установленным Документацией.
Участник закупки вправе оформить согласие на оказание услуг в соответствии с Формой 1 Документации или по своему усмотрению, но в соответствии с требованиями Документации.
Заявка участника аукциона на оказание услуг является его согласием оказать услуги на условиях, предусмотренных документацией по аукциону.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
