Тендер - Поставка химических реактивов №269978677

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.doc

2.Обоснование_НМЦК_Хим._реактивы_2024 - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 03.04.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000007

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Курганская обл, Курган г, ул.М.Горького 170

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.47 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся по контролем таких лиц»

4 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

17691.22 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

п.22 "ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА"

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 2.Обоснование НМЦК Хим. реактивы 2024

Проект контракта

1 4.Проект Контракта

Описание объекта закупки

1 1.Описание объекта закупки ХР 2024 новый

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 3.Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению

Дополнительная информация и документы

1 Извещение

3.Требования_к_содержанию,_составу_заявки_на_участие_в_аукционе_и_инструкция_по_ее_заполнению ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 3

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ № 44-ФЗ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания установленного в соответствии с Законом о контрактной системе срока подачи заявок на участие в закупке согласно ч. 4 ст. 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ).

В соответствии с ч. 5 ст. 43 Закона № 44-ФЗ, подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если Законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

В соответствии с ч. 6 ст. 43 Закона № 44-ФЗ, при проведении электронных процедур:

- подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Закона № 44-ФЗ оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки;

- при проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона № 44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 настоящей статьи, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Закона № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкция по заполнению участниками закупок заявок на участие в электронном аукционе

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

При описании товара заказчиком могут быть использованы слова, знаки и обозначения:

Символы «≥»,«

Символы «>», «≤» - означают что, участнику следует указать конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть больше минимального значения, но меньше или равно максимального значения установленного заказчиком. Символы «>», «≤» не должны использоваться участником.

Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретные показатели с отклонением в большую и меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;

Слова «не ранее»- участник закупки указывает конкретное (единственное) значение показателя, которое должно быть равно или больше установленного заказчиком значения. Слова «не ранее» не должны использоваться участником.;

Слова «не более» - крайнее значение входит;

Слова «не выше», «не превышает» - крайнее значение входит;

Слова «не ниже» - крайнее значение входит;

Слова «от … до ….» - крайнее значение входит;

Слова «не менее (… - …)» - крайние значения входят;

Слова «не более (… - …)» - крайние значения входят;

2. В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, в сведениях о товаре заказчиком указываются соответствующие значения требуемого параметра в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д.

3. В случае, если значения или интервалы значений параметра указаны с использованием символа «запятая», союза «и», - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все интервалы значений, указанных через данные символ, союз «и».

4. В случае, если значения или интервалы значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или» (варианты заполнения заявок):

- участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или интервалов значений, указанных через данный символ, союз.

- участнику закупки необходимо предоставить несколько из указанных значений или интервалов значений, указанных через символ, союз.

5. В случае, если значения или интервалы значений параметра указаны одновременно с использованием символов «точка с запятой», «запятая», - участнику закупки необходимо представить в заявке значения или интервалы значений, разделенных символом «точка с запятой».

6. В случае, если требуемое значение параметра указаны с использованием символов «от … до ….»- участник закупки необходимо представить в заявке конкретное значение требуемого параметра.

7. В случае, если требуемое значение параметра сопровождается знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в интервал значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого параметра. При этом, не допускается указание крайнего значения параметра, не сопровождающегося знаком * (звездочка).

8. При указании в документации о закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением указания в документации о закупке случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

9. Участник, при указании интервала, может использовать следующие символы: тире (-), многоточие (…), знака нижнего подчеркивания (_), при этом указывая минимальные и максимальные значения интервала с учетом положений настоящей инструкции. Использование иных слов, символов при указании не допускается.

10. Предоставляемые участником сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог».

11. Предложение участника должно быть в утвердительной форме, предложенные показатели не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать следующие слова: «может», «не может», «менее», «не менее», «не более», «не ниже», «не выше», «ниже», «выше» «более», «должен», «должен быть», «не должен», «не должен быть», «может быть», «свыше», «от», «до», «превышает», «не превышает», «минимальный», «максимальный», «или», математические знаки сравнения, с учетом положений настоящей инструкции.

12. Также не допускается при заполнении сведений вместо указания значения показателя товара указывать: «соответствует», «в полном соответствии», «наличие», за исключением случаев, если это предусматривается документацией об аукционе в электронной форме.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (при наличии), наименовании страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств), указанных в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки.

13. Инструкция по заполнению характеристик в структурированной форме заявке ЕИС.

Участник закупки при формирование структурированной заявки выбирает в ЕИС установленные Заказчиком требования к характеристикам товара, работы, услуги.

Заказчиком устанавливается одно из значений характеристики:

«Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики»;

«Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики»;

«Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики»;

«Значение характеристики не может изменяться участником закупки».

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (при наличии), наименовании страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств), указанных в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, несет участник закупки.

Обязательно! Участник закупки должен заполнять структурированную форму все установленные требования и прикладывать документы на бумажном носители.

В требованиях к заявке расхождение сведений в структурированной части и в документах на бумажном носителе участника закупке приведет к отклонению за предоставление недостоверной информации.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ №7

о проведении электронного аукциона

на поставку химических реактивов

для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области"

Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть244

г. Курган

2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Документы, прилагаемые к извещению:

Описание объекта закупки.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция по ее заполнению.

Проект контракта.

4.Проект_Контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

4. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ №___

на поставку химических реактивов

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г.Курган «____» __________ 2024г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, в лице главного врача Кургеева Владислава Викторовича, действующего на основании Устава, и ______________именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны (далее - Стороны), руководствуясь нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании результатов аукциона в электронной форме №_____________ от ___________ г. (протокол ___________________ №___________ от _____________) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Поставщик обязуется произвести поставку химических реактивов (далее – Товар), наименование, характеристики, количество и стоимость которого указаны в Приложении № 1 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанный Товар.

1.2. По настоящему Контракту Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии с положениями части 3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.3. Обеспечение исполнения обязательств предоставляется до подписания Контракта.

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Поставка Товара, в том числе доставка до места склада Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, осуществляются Поставщиком своими силами и за свой счет по адресам:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Курган, ул.М.Горького 170.

2.2. Срок поставки Товара: в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика.

2.3. Поставщик обязуется упаковать Товар таким образом, чтобы исключить порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

2.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, обычно предъявляемым к Товарам такого рода.

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Общая цена Контракта составляет __________ (______________) рублей __ копеек, в том числе НДС ___ % – ______ руб. __ копеек.

(в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «в том числе НДС» заменяются на слова «НДС не облагается в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ»).

Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.2. Цена Контракта указана с учетом всех расходов на поставку Товара, в том числе доставку до места склада Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, уплаты всех применимых налогов и сборов, и иных обязательных платежей.

3.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

3.4. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Поставщика, указанный в п.14 настоящего контракта. В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счёт Поставщика, несёт Поставщик.

3.5. Оплата поставленного товара производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты размещения в Единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке, подписанного Заказчиком электронной цифровой подписью.

3.6. Наименования поставляемого Товара указываются Поставщиком в бухгалтерских документах, указанных в п. 4.1.3 Контракта, в полном соответствии с наименованиями, указанными в Приложении № 1 к Контракту.

3.7. Источник финансирования: Субсидии на выполнение государственного задания.

3.8. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

3.9. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе:

а) снизить цену контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;

б) увеличить предусмотренные Контрактом (за исключением Контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить товар Заказчику в ассортименте, по ценам и в количестве согласно спецификации (Приложение, являющееся неотъемлемой частью данного Контракта).

4.1.2. Поставить товар Заказчику в порядке и сроки, обусловленные настоящим Контрактом.

4.1.3. Одновременно с передачей товара, сформировать с использованием Единой информационной системы, подписать усиленной электронной подписью в соответствии с нормами Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и разместить в Единой информационной системе документ о приемке с приложением счета/счета-фактуры и товарно-транспортной накладной либо универсального передаточного документа.

4.1.4. Обеспечить поставку товара Заказчику специально предназначенным транспортом в соответствии с требованиями к условиям доставки. При поставке товара экспедитор, водитель-экспедитор должен иметь при себе доверенность, дающую ему право представлять интересы Поставщика, в том числе при оценке количественного и качественного состояния Товара.

4.1.5. Обеспечить поставку товара надлежащего качества в соответствии с требованиями к условиям хранения товара, срокам годности и хранения в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Получить товар от Поставщика в ассортименте, порядке и сроки, обусловленные настоящим Контрактом.

4.2.2. Оплатить товар в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.

5. ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Качество товара, поставляемого по настоящему контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего контракта, изложенным в показателях качества Спецификации.

5.2. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока заявленного производителем.

5.3. При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику паспорта, сертификат (декларацию соответствия) и необходимые документы в соответствии с законодательством на каждый вид Товара (надлежащим образом заверенные копии).

В сопроводительных документах на Товар должна быть указана страна происхождения товара.

5.4. Товар должен быть упакован в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Упаковка товара должна обеспечивать его защиту от воздействия факторов окружающей среды: солнечного света, влаги, пыли и др. и гарантировать полную сохранность товара при его транспортировке и хранении.

5.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

В случае, если на упаковке Товара не указана дата выработки, а только конечная дата возможного применения, Поставщик предоставляет документы, подтверждающие не менее 80% срока годности товара

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Приёмка результата исполнения Контракта осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом, с использованием документов, оформленных в виде электронных документов, сформированных в Единой информационной системе в сфере закупок в электронной форме и подписанных электронной подписью в соответствии с ч. 13 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ.

6.2. Электронные документы о поставке товара в рамках исполнения настоящего контракта, сформированные в ЕИС в электронной форме и подписанные электронными подписями по правилам Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручными подписями.

6.3. Поставщик формирует в Единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке с приложением документов, указанных в п. 4.1.3 настоящего контракта, подписанные электронной цифровой подписью и размещает их в Единой информационной системе в сфере закупок.

6.4. Заказчик осуществляет приемку результата исполнения контракта, в том числе в части соответствия количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня фактической поставки товара и предоставления Поставщиком документа, подтверждающего исполнение обязательств, и документов на оплату путем осуществления со стороны Заказчика следующих действий:

- ответственное должностное лицо Заказчика осуществляет действия, направленные на установление соответствия (несоответствия) товара и представленных Поставщиком документов, необходимых для осуществления приемки, условиям контракта;

- в случае установления ответственным должностным лицом Заказчика соответствия поставленного товара и представленных Поставщиком документов требованиям контракта, Заказчиком подписывается документ о приемке, сформированный Поставщиком в Единой информационной системе в сфере закупок, или направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки в Единой информационной системе в сфере закупок.

6.5. В случае выявления несоответствия условиям контракта и если выявленное несоответствие препятствует приемке и не устранено Поставщиком, Заказчик в течении 10 рабочих дней направляет Поставщику в Единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от подписания документов, указанных в п. 4.1.3 настоящего контракта.

6.6. В случае выявления несоответствия условиям контракта Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов исполнения контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено Поставщиком.

6.6. Оформление результата проведения приемочных мероприятий осуществляется в порядке и в сроки, указанные в пункте 6.4. настоящего раздела.

6.7. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки в течение 3 (трех) дней со дня заявления о них Заказчиком, либо возместить расходы Заказчика на устранение выявленных недостатков.

6.8. В случае получения Поставщиком мотивированного отказа от подписания документа о приемке, Поставщик вправе устранить причины, указанные в мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, установленном в п. 6.3 настоящего контракта.

6.9. Датой приемки товара считается дата размещения в Единой информационной системе в сфере закупок документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6.10. Поставщик несет ответственность за качество поставленного товара в течение всего срока действия контракта.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. Заказчиком предусмотрено обязательное условие обеспечения исполнения Контракта.

Исполнение Контракта, гарантийных обязательств может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

В независимую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

7.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 % от цены контракта в соответствии со ст. 96 Закона № 44-ФЗ.

В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.3. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

7.4. В случае внесения Поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств на указанный Заказчиком счет согласно п. 5.7. контракта, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, указанные денежные средства возвращаются Поставщику при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ. Срок возврата заказчиком поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 настоящего Федерального закона. При этом срок возврата Заказчиком Поставщику таких денежных средств не должен превышать 15 дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, при условии отсутствия оснований для удержания суммы обеспечения исполнения контракта, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ и настоящим контрактом. При осуществлении возврата суммы обеспечения и исполнения контракта Заказчик вправе удержать из указанной суммы неустойку (штраф, пени), рассчитанные в соответствии с условиями настоящего контракта.

7.5. В случае заключения настоящего контракта с Поставщиком по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, такой Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким Поставщиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким Поставщиком (без учета правопреемства) в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 контрактов, исполненных без применения к такому Поставщику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке, по результатам осуществления которой заключен настоящий контракт. При осуществлении возврата суммы обеспечения и исполнения контракта Заказчик вправе удержать из указанной суммы неустойку (штраф, пени), рассчитанные в соответствии с условиями настоящего контракта.

7.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта (если такая форма обеспечения исполнения настоящего Контракта применяется Поставщиком), лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения настоящего Контракта в срок не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.

7.7. Получатель:

Единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

в Отделении по Курганской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Курган),

- для платежных поручений Отделение Курган г.Курган//УФК по Курганской области, г.Курган

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

7.8. Обеспечение гарантийных обязательств не требуется.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.2. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

8.3. Ответственность заказчика

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства заказчика, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

8.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе начислить штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.8. Ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) уплачивает неустойку (штрафы, пени).

8.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определенном постановлением № 1042, составляющий (за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том

числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере составляющем 1 % от цены Контракта, установленной пунктом 3.1 Контракта, но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей и не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей (п.4 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).

8.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, устанавливается штраф в размере, определенном постановлением № 1042, составляющий:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.14. Поставщик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц или Заказчика во время исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.15. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.16. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.

8.17. В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 10 рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф, предусмотренный настоящим Контрактом.

8.18. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение

обязательств по настоящему Контракту, а также возмещение ущерба, причиненного ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

8.19. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы. Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны признают события чрезвычайного характера, наступление которых Стороны ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами не могли, а именно: пожар, землетрясение и другие природные бедствия (кроме наводнения), равно как война или военные действия, распоряжения органов власти, препятствующие выполнению настоящего Контракта, имевшие место после его заключения. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна представить документы, подтверждающие их наступление и прекращение.

8.20. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.

8.21. Неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

8.22. Стороны несут иную ответственность, не предусмотренную настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.23. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара несёт Поставщик.

9. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙСИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. В случае если такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца, Стороны праве расторгнуть настоящий контракт по соглашению Сторон.

9.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления (выданный лицом, уполномоченным выдавать такие документы).

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной стороной

своих обязательств по Контракту другая Сторона направляет претензию в письменной форме. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 14 календарных дней с даты ее получения.

10.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде города Курганской области.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами электронными цифровыми подписями и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Срок действия Контракта до 30 ноября 2024 года.

12. ФОРС-МАЖОР

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон. Срок ответа на предложение о расторжении Контракта Стороной, получившей такое предложение – не более 14 календарных дней с момента получения такого предложения.

13.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения

Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.

Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения

Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.

13.3. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13.4. Изменение и (или) расторжение контракта осуществляется в порядке, сроки, случаях и на условиях, установленных ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

13.5. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, Стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.6. Стороны обязаны в течение 2-х дней сообщить друг другу об изменении

своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факса и банковских реквизитов.

13.7. Условие о банковском сопровождении контракта не предусмотрено.

Приложения:

Приложение № 1: Спецификация.

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к

Контракту №__________

от «___»______2024 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Данное приложение формируется на основании сведений, содержащихся в заявке участника размещения заказа, с которым заключается Контракт, а также сведений, предоставленных им перед заключением Контракта.

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

- Посмотреть таблицу с данными1.Описание_объекта_закупки_ХР_2024_новый ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

1.ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Общие положения

Поставка Товара, в том числе доставка до места склада Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, осуществляются Поставщиком своими силами и за свой счет по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Курган, ул.М.Горького 170.

Срок поставки Товара: в течение 60 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика.

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока заявленного производителем.

В случае, если на упаковке Товара не указана дата выработки, а только конечная дата возможного применения, Поставщик предоставляет документы, подтверждающие 80% срок годности товара.

Поставщик обязуется упаковать Товар таким образом, чтобы исключить порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

Вся сопроводительная документация о поставляемом товаре обязательно должна быть на русском языке.

Паспорта на товар предоставляются при поставке на склад заказчика.

При отсутствии данных требований при поставке товара – товар будет возвращен поставщику.

Участник закупки вправе предложить товар, эквивалентный указанному в Техническом задании, который должен соответствовать техническим характеристикам заявленному товару или превосходить их.

- Посмотреть таблицу с данными