Тендер - Поставка химических реактивов и питательных сред №307583974

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть74 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Южный федеральный округ, Краснодарский крайМесто поставки (адрес):Не заполнено Обоснование_НМЦК_(3)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ «Ленинградская зональная

ветеринарная лаборатория»

___________ Л.Н. Сиваш

"____" ___________ 2025 г.

М.П.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА, НАЧАЛЬНЫХ ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ

- Посмотреть таблицу с данными

В соответствии с собранными ценовыми предложениями начальная (максимальная) цена государственного контракта установлена в размере58 773(пятидесяти восьми тысяч семисот семидесяти трех) рублей02 копеек.

КонтрактныйуправляющийОрленко Анна Александровна

тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Описание_(5)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ «Ленинградская зональная

ветеринарная лаборатория»

___________ Л.Н. Сиваш

"____" ___________ 2025 г.

М.П.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Наименование объекта закупки: Поставка химических реактивов и питательных сред

2. Требования к характеристикам товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Остаточный срок годности на день поставки не менее 10 месяцев от основного срока годности

Проект_договора

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ «Ленинградская зональная

ветеринарная лаборатория»

___________ Л.Н. Сиваш

"____" ___________ 2025 г. М.П.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №

на поставку химических реактивов и питательных сред ст. Ленинградская «____»__________ 2025 г.

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Ленинградская зональная ветеринарная лаборатория», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________, действующего на основании ___________________________________________, с одной стороны, и_______________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), Положения о закупке Заказчика (далее – Положение о закупке), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку химических реактивов и питательных сред (далее – Товар), по цене, количеству и с характеристиками, приведенными в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), в обусловленные настоящим Договором сроки, а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату поставленного надлежащим образом Товара.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет _______________ (__________________________________) рублей __ копеек, в том числе НДС ______________. (В случае если Поставщик не является плательщиком НДС, указать «НДС не облагается»)

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности. Валюта договора – рубль РФ.

2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных Договором. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с выполнением настоящего Договора, в том числе, уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Оплата по договору производится по безналичному расчету платежными поручениями из средств от приносящей доход деятельности путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документов о приемке. В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный договоре счет Поставщика, несет Поставщик. Выплата аванса не предусмотрена.

2.4. Цена Договора может быть изменена в случае, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количество Товара при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара. Снижения цены договора без изменения количества товара, качества поставляемого товара, и иных условий договора.

2.5. Цена Договора включает стоимость Товара, стоимость доставки, перевозки, погрузо-разгрузочных работ, стоимость тары, упаковки, расходы по таможенному оформлению, налоги и сборы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору.

3. Права и обязанности Сторон

Поставщик обязан:

3.1. Осуществить поставку Товара Заказчику в ассортименте, количестве и с характеристиками, указанными в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

3.2. Поставить новый Товар (не бывший в употреблении, не проходивший восстановление потребительских свойств). Товар не должен ранее быть в эксплуатации, не должен иметь дефектов, проявляющихся в результате действия или упущения производителя и (или) Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемого Товара. Товар должен быть готов к эксплуатации. Товар должен быть упакован в тару (при наличии таковой) по каждому наименованию в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору). Тара, упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при транспортировке любым транспортом, погрузке и разгрузке. Каждое место (упаковка) поставляемого Товара должно иметь упаковочный лист, наклеенный на место, отражающий содержание данной упаковки. В упаковочном листе должно быть отражено: наименование, количество и первичная маркировка продукции.

3.3. Передавать Заказчику Товар, соответствующий требованиям технических регламентов, положениям стандартов, и условиям Договора. В случае если поставляемый Товар включен в единый перечень продукции, Поставщик обязан предоставить сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии.

3.4. Обеспечить поставку Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.5. Обеспечить устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

3.6. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направить Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику.

Поставщик вправе:

3.7. Осуществить поставку Товара по настоящему Договору, как собственного изготовления, так и приобретенного (закупленного) у третьих лиц.

3.8. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.

3.9. Требовать от Заказчика полную и своевременную оплату поставленного и принятого Товара согласно условиям Договора.

3.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Заказчик обязан:

3.11. Обеспечить своевременную приемку Товара в порядке, и в сроки, установленные настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

3.12. Произвести оплату поставленного и принятого Товара в порядке и в сроки, предусмотренные условиями Договора.

3.13. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора, Поставщиком устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения.

3.14. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

Заказчик вправе:

3.15. Требовать от Поставщика полное и своевременное исполнение обязательств по Договору.

3.16. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора.

3.17. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков Товара или замены Товара на Товар надлежащего качества.

3.18. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в случае нарушения Поставщиком принятым им на себя обязательств по данному Договору и как следствие, инициировать и начинать процедуру расторжения настоящего Договора.

3.19. Создать приемочную комиссию для приемки поставленного Товара, отдельного этапа исполнения Договора.

3.20. Заказчик имеет право до отгрузки Товара Грузополучателю осуществить выборочную проверку качества Товара (тестирование) до 5 % от объема партий (серий) каждого наименования Товара, в том числе, при необходимости, изымать образцы Товара для проведения исследования, без каких-либо дополнительных расходов со стороны Заказчика и Грузополучателя. В случае осуществления выборочной проверки качества Товара Заказчик письменно или посредством электронной почты уведомляет Поставщика не позднее чем за 3 (три) дня до ее проведения.

3.21. Осуществлять иные права, установленные Договором и законодательством Российской Федерации.

4. Порядок приемки и поставки Товара

4.1. Поставка и документация

Товар должен быть поставлен по адресу: Россия, Краснодарский край, станица Ленинградская, ул. Крестьянская, д. 149 (далее – Место поставки) не позднее 30(тридцати) календарного дня с момента подписания договора. Период поставки 2025 год. Все транспортные, погрузочно-разгрузочные работы, выполняются Поставщиком с использованием собственных средств и необходимого инструмента.

4.2. Поставщик обязан в срок не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты предполагаемой поставки Товара письменно (или по телефону) известить Заказчика о дате и времени поставки Товара, лицах и автотранспорте, занятых при поставке Товара. Контактное лицо Заказчика: Сергеян Светлана Сашиковна телефон:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-19-83.

4.3. Поставщик одновременно с Товаром передает документы, подтверждающие качество, оригинальность Товара, в том числе копии сертификатов соответствия и гигиенических сертификатов (для сертифицированного товара), на каждое наименование предлагаемых к поставке Товаров.

4.4. Вместе с Товаром Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы:

- товарную накладную (Торг-12) на поставляемый Товар – в 2 (двух) экземплярах (по одному экземпляру для Заказчика и Поставщика);

- акт приема-передачи Товара, подписанный со стороны Поставщика – в 2 (двух) экземплярах (по одному экземпляру для Заказчика и Поставщика);

- копии регистрационных удостоверений, сертификатов, деклараций о соответствии в 1 (одном) экземпляре (в случае их вхождения в единый перечень);

- документы, подтверждающие предоставление гарантии производителя Товара на срок не менее 48 месяцев, установленного Договором;

- счет;

- Универсальный передаточный документ (счет-фактуру).

4.5. Датой поставки и приемки Товара по количеству и качеству считается дата подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара.

4.6 Товар, поставленный Поставщиком с нарушением требований Заказчика к условиям поставки и упаковки Товара, поставленным не считается, и подлежит возврату Поставщику за его счет.

4.7. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара и подписания Сторонами универсально передаточного документа (товарных накладных (ТОРГ-12) и Акта приема-передачи товара.

Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

4.8. Приёмка результата исполнения договора осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

4.9. Заказчик осуществляет приемку результата исполнения договора, в том числе в части соответствия количества, комплектности, объема требованиям, установленным договором, в течение 10 рабочих дней с момента фактической поставки товара, предоставления Поставщиком документа, подтверждающего исполнение обязательств, и документов на оплату.

4.10. В момент передачи товара материально-ответственным лицом производится проверка товара по количеству принятых мест или вложений, о чем делает запись в товаротранспортных документах, а Поставщик передает предусмотренные законодательством или договором, необходимые для данного вида товара документы.

4.11. В случае выявления несоответствия условиям договора Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов исполнения договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено Поставщиком.

4.12. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки в течение 3 дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение выявленных недостатков.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.3. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

5.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

5.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере – ________________.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

5.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренных пунктом 4.4 Договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 5.4 - 5.5 Договора.

5.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере ______ (___________________).

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

5.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о Договорной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере ________ (_______________).

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а) в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора:

10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

5.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере – 1 000,00 (одна тысяча рублей 00 копеек).

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

5.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6 . Гарантийные обязательства

6.1. Поставленный Товар должен соответствовать техническим регламентам, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, техническим условиям, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, действующим в отношении данного вида товара, спецификации (Приложение 1 к Договору), условиями Договора. Поставщик гарантирует наличие документов, подтверждающих качество и безопасность товара, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

6.3. Поставщик предоставляет гарантию качества на поставленный Товар в соответствии с документами на данный вид Товара: сертификатом соответствия (декларацией о соответствии), сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

7.Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

7.1. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до «27» декабря 2025 года, а в части осуществления расчетов по Договору и ответственности Сторон, предусмотренной разделом 5 Договора, - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

7.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

7.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.4. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

7.5. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

7.6. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по настоящему Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

8.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Краснодарского края Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.

9. Прочие условия

9.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

9.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

9.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. Стороны обязуются в рамках исполнения настоящего Договора соблюдать требования применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства или стать причиной такого нарушения другой Стороной, в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не санкционировать, не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через третьих лиц или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частные компании и их представителей.

10.2. В случае нарушения одной из Сторон изложенных выше антикоррупционных обязательств, другая Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до устранения причин такого нарушения или отказаться от исполнения Договора, направив об этом письменное уведомление другой Стороне.

11. Приложения

11.1. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения к Договору:

приложение № 1 «Спецификация к Договору».

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору

от « »___________2025 г.

№ ________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик Поставщик