Тендер - Поставка химических реактивов для проведения лабораторных работ по химии для Лицей № 369 в 2025 году №289988972

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Контракт_химреактивы_эм_2025.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть72 Просмотр сведений о закупке «Поставка химических реактивов для проведения лабораторных работ по химии для Лицей № 369 в 2025 году» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2228

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 5 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка химических реактивов для проведения лабораторных работ по химии для Лицей № 369 в 2025 году

Описание объекта закупки: Поставка химических реактивов для проведения лабораторных работ по химии

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.17

Дата размещения закупки: 03.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:31

Срок завершения подачи оферт: 06.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:30

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Начало поставки: с даты заключения контракта. Окончание поставки: не позднее «15» марта 2025г

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, дом 58, литера А.

Источник финансирования: Источник финансирования: Внебюджетные средства, поступающие бюджетным учреждениям. СГЗ целевая статья▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 код вида расходов 244 код ОСГУ 346

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с условиями Контракта

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями Контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствиями с условиями Контракта

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями Контракта

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 369 ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ А.Н.ЖИХАРЕВА КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛ МАРШАЛА ЗАХАРОВА, Д. 52/ЛИТЕРА А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.52, литер А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8990

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Тхостов

Имя Константин

Отчество Эдуардович

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

Контракт № 369/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Санкт-Петербург «____» февраля 2025г

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 369 имени Героя Российской Федерации А.Н.Жихарева Красносельского района Санкт-Петербурга именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице директора Константина Эдуардовича Тхостова., действующего на основании Устава с одной стороны и ______________________, в лице ____________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», с соблюдением требований п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44 - ФЗ) заключили настоящий Контракт (далее по тексту «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик, действуя собственными силами и средствами, обязуется осуществить Поставку химических реактивов для проведения лабораторных работ по химии для Лицей № 369 в 2025 году (далее – «Товар»), а Заказчик обязуется принять этот Товар и оплатить его в соответствии с ценами, указанными в Спецификации (Приложение №1 к Контракту).

1.2. Сведения о Товаре: наименование, характеристики Товара, производитель и страна происхождения, единица измерения, количество, цена, стоимость – определяются согласно Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), технические показатели – Техническими характеристиками (приложение № 2 к Контракту).

1.3. Наряду с предметом Контракта, Стороны признают существенными следующие условия настоящего Контакта:

а) сроки поставки Товара;

б) качество и ассортимент поставляемого Товара.

1.4. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой транспортного средства (до места складирования, указанного Заказчиком)

Начало поставки: с даты заключения контракта.

Окончание поставки: не позднее «15» марта 2025г

Место поставки товара по месту нахождения Заказчика:

• 198330, Санкт-Петербург г, Маршала Захарова ул., дом № 58 лит. А

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Контракта составляет ____________руб. __________коп., НДС ________________

Уменьшение суммы, подлежащей уплате Заказчиком в случае, если Поставщиком по данному Контракту является юридическое лицо или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена включает в себя: стоимость товара, перевозку, транспортные расходы по доставке (перевозке), погрузо-разгрузочные работы, поднятие на этаж, размещение в местах хранения Заказчика, сборка регулировка, установка, вывоз тары (мусора), страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить количество поставляемого Товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой Контракта. При этом цена единицы Товара не должна превышать цену единицы Товара, определяемую как частное от деления цены Контракта, указанной в заявке Поставщика на участие в аукционе, на количество Товара, указанное в извещении о проведении аукциона

2.5. Источник финансирования: Внебюджетные средства, поступающие бюджетным учреждениям.

• СГЗ
• целевая статья▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0
• код вида расходов 244
• код ОСГУ 346

2.6. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона № 44-ФЗ, а также в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии

2.7. Авансирование по контракту не предусмотрено

2.8. В случае задержки поступления ассигнований, на оплату поставленного товара, не обусловленной виновными действиями Заказчика, Поставщик обязуется предоставить отсрочку платежа за на период, соответствующий задержки поступления ассигнований.

2.9. Поставленный товар с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технического задания или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков

2.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств оплата Заказчиком товара может производиться за вычетом суммы неустойки, рассчитанной в соответствии с условиями настоящего Контракта. Сумма неустойки перечисляется Заказчиком в бюджет Санкт-Петербурга из платежей, подлежащих оплате Поставщику. При этом в акте сдачи-приемки товара указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (пени, штрафа), подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта;

обеспечить соответствие поставляемого товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом

3.1.3. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара.

3.1.5. Передать Заказчику Товар свободным от прав третьих лиц.

3.1.6. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком заменить некачественный Товар или Товар, несоответствующий условиям Контракта или восполнить его недостачу. Товар, несоответствующий Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) и/или некачественный Товар или Товар, несоответствующий условиям Контракта о сроке годности, и расходы по его замене оплате Заказчиком не подлежат.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 19 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Направить Поставщику заявку о необходимости поставки Товара с указанием наименования, количества Товара.

3.3.2. Обеспечить своевременный прием и оплату полученного Товара в сроки и по ценам, установленным настоящим Контрактом.

3.3.3. Известить Поставщика в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента установления несоответствия наименования, ассортимента, цены, производителя, сроков годности, ненадлежащего качества или недостачи Товара, выявленные при его приемке.

8.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 15 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

3.3.5. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

3.4.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 9 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

3.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта:

3.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном КоАП РФ, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.

3.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.

3.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).

3.5.4. В отношении Поставщика либо лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации: юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента участия в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ.

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

4.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных Контрактов и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки его товарный вид при его перевозке и, при необходимости, последующем хранении. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки Товара и должна исключать возможность механических повреждений поставляемого Товара

4.3. Тара (упаковка) не должна иметь следов внешних повреждений, способных повлиять на сохранность груза. Объем тары должен соответствовать объему внутренних вложений. При использовании скотча в качестве средства защиты от несанкционированного доступа к грузу, недопустимы его многослойность и следы переклеивания.

• товар упаковывается и маркируется в соответствии с технической (эксплуатационной) документацией завода-производителя;
• целостность упаковки: поставляемый товар должен быть упакован соответствующим образом, то есть быть в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара, без повреждений.

4.4. Поставляемый товар должен быть в оригинальной упаковке производителя, без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, в таре и упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке и хранении. Товар должен иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы согласно действующему законодательству Российской Федерации. На внутренней и внешней упаковке хорошо читаемым шрифтом на русском языке должны быть указаны:

• наименование товара;
• наименование организации - производителя товара;
• номер серии и дата изготовления;
• срок годности.
• Каждая упаковка должна содержать инструкции – вкладыши на русском языке.

5. ПОСТАВКА ТОВАРА

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по рабочим дням понедельник - четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00); пятница с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) по московскому времени в Место получения Товара, на условиях, предусмотренных пунктом 1.4 Контракта.

5.1.1. Сроки поставки товара:

Начало поставки: с даты заключения контракта.

Окончание поставки: не позднее «15» марта 2025г

5.1.2. Поставщик осуществляет поставку частично либо в полном объеме.

Не допускается разбивка партии Товара, по инициативе Поставщика. Разбивка партии Товара в период поставки допускается по согласованию с Заказчиком. Заявка направляется Заказчиком Поставщику посредством телефонной, факсимильной связи или по электронной почте

Поставка Товара и разгрузка на адресе Заказчика осуществляется силами и средствами Поставщика. Ассортимент, характеристики и количество Товара, поставляемого Поставщиком в рамках данного Контракта, должны строго соответствовать указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), Техническом задании (Приложение №2 к Контракту)

Поставщик гарантирует адекватное, морально-нравственное поведение своих рабочих (персонала). Обеспечивает опрятный вид своих рабочих (персонала); корректность в общении своих рабочих (персонала) с сотрудниками и посетителями Заказчика

Поставщик по окончанию оказания услуг по поставке товара вывозит весь использованный упаковочный материал и утилизирует его на своей территории.

Все работники Поставщика, задействованные в поставке и сборке товара, должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

В процессе оказания услуг по поставке товара Поставщик несет полную материальную ответственность за сохранность имущества Заказчика, а также за нанесение материального ущерба имуществу Заказчика и (или) третьих лиц, в соответствии с действующим законодательством.

В процессе оказания услуг по поставке товара Поставщик несет полную ответственность за соблюдение работниками Поставщика правил техники безопасности на территории Заказчика

5.1.3. Поставщик за 24 часа до осуществления поставки Товара направляет Заказчику уведомление о конкретном времени и дате доставки Товара в Место доставки

5.1.4. В случае, если Поставщик не получил заявку за 10 календарных дней до истечения конечного срока поставки, он обязан осуществить поставку товара в полном объеме не позднее конечного срока поставки.

5.2. При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:

• а) счет – в одном экземпляре;
• б) счет-фактуру [1] – в двух экземплярах;
• в) товарную накладную (УПД), составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации – в двух экземплярах;
• г) приложение к накладной с указанием сертификатов соответствия или деклараций о соответствии;
• д) копию документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями): сертификат соответствия или декларация о соответствии;
• е) Акт сдачи-приемки (передачи) (со ссылкой на дату и номер настоящего Контракта и товарной накладной) в 2 х экземплярах.
• ж) иных документов, запрошенных Заказчиком (в случае необходимости)

5.3. На всех документах, перечисленных в подпунктах «а» – «в» пункта 5.2 Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов; наименование Товара, единица измерения и цена Товара в данных документах должны полностью соответствовать Спецификации (Приложение №1 к Контракту).

6. ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку количества тарных мест по товарной накладной (товарно-транспортной накладной);

б) проверку соблюдения температурного режима при хранении и транспортировке Товара;

в) проверку наличия комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.2 Контракта

г) проверку соблюдения температурного режима при хранении и перевозке Товара (в случае необходимости).

При этом подписание лицом, ответственным за приемку товара, товарной накладной (товарно-транспортной накладной, транспортных документов) свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и не означает приемку Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности.

При обнаружении повреждения тары (упаковки) Товара, наличии признаков порчи Товара и (или) при несоответствии Товара сведениям, указанным в сопроводительных документах, Заказчик ставит отметки на товарной накладной (товарно-транспортной накладной, транспортных документах) или составляет акт (мотивированный отказ).

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе, у которого не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Контрактом

6.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.3. В ходе экспертизы своими силами Заказчик при необходимости назначает приемочную комиссию Заказчика (далее-Эксперты Заказчика)

Эксперты Заказчика проводят экспертизу в течение 5 (пяти) рабочих дней. По итогу экспертизы Эксперты Заказчика оформляют заключение экспертизы результатов приемки товара (Акт сдачи-приемки), которое подписывается приемочной Комиссией Заказчика, либо ответственным лицом за приемку. В ходе экспертизы комиссия осуществляет:

а) проверку номенклатуры и характеристик поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим характеристикам (приложение № 2 к Контракту);

б) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

в) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных пунктом 5.2 Контракта.

Осмотр и проверка Товара на соответствие условиям Контракта производятся Заказчиком на своем складе в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента доставки Товара, по итогам чего Заказчик направляет Поставщику подписанный экземпляр товарной накладной (с подписью уполномоченного лица Заказчика) или акт (мотивированный отказ) от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

6.4. В случае если по результатам экспертизы установлены недостатки в части соответствия условиям Контракта в поставленном Товаре (в том числе несоответствие Товара условиям Контракта, наличие внешних повреждений Товара, непредоставление документов, предусмотренных пунктом 5.2 Контракта, неправильное оформление указанных документов, иные недостатки в части соответствия Товара условиям Контракта), составляется акт (мотивированный отказ), в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Поставщиком. Товар считается не принятым. Экземпляр акта (мотивированного отказа) передается Поставщику.

6.4.1. Поставщик обязуется заменить некачественный товар, признанный таковым при приемке Товара на аналогичный товар или товар с лучшими потребительскими (эксплуатационными) характеристиками и осуществить поставку недостающего товара, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа, полученного от Заказчика).

6.4.2. Устранение недостатков осуществляется Поставщиком за его счет и не может рассматриваться как увеличение общего объема поставляемого Товара либо как дополнительный вид услуг по Контракту. После устранения недостатков Заказчик подписывает товарную накладную в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 Контракта.

6.4.3. При обнаружении дефектов Товара в период его срока годности, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок не более 3-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала).

6.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

6.5.1. Учреждение вправе отказаться от приемки товара в случае несоответствия объемов поставленного товара, некачественного поставленного товара, отступления от технического задания и других нормативных документов, отсутствия требуемой сопроводительной документации, а также неправильное оформление документов

6.6. Товар считается принятым с даты подписания накладной по итогам проведения экспертизы, предусмотренной пунктом 6.3 Контракта, после чего риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

6.7. Для определения просрочки установлено следующее: если в поставленном Товаре не выявлены несоответствия условиям Контракта, датой поставки считается дата поступления Товара на склад Заказчика. Если Товар принят Заказчиком после устранения Поставщиком выявленных нарушений, датой поставки будет считаться дата подписания Заказчиком накладной по итогам проведения экспертизы.

6.8. Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.

6.9. Если Поставщик не выполнил требования Заказчика о допоставке Товара, устранении нарушений условий Контракта в части комплектности и ассортимента, замене некачественного Товара, устранении недостатков Товара в установленный срок, Заказчик вправе отнести на Поставщика все необходимые и разумные расходы на устранение указанных нарушений условий Контракта. Исчисление данных расходов Заказчика производится по правилам, предусмотренным действующим законодательством.

6.10. Заказчик вправе (в том числе в случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам соответствия поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом) привлекать независимых экспертов, экспертные организации, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.01.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Представители Заказчика должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций. Срок приемки Товара Заказчиком в таком случае составляет не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком заключения независимых экспертов, экспертных организаций.

7. КОНТРОЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ. ВЫБОРОЧНАЯ ПРОВЕРКА.

7.1. Заказчик, с целью проверки соответствия поставляемого Товара Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), вправе потребовать от Поставщика представления контрольных образцов поставляемых Товаров. Поставщик, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования Заказчика, обязан представить запрашиваемые контрольные образцы поставляемого. Доставка контрольных образцов осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу Заказчика

8. КАЧЕСТВО ТОВАРА

8.1. Поставляемый товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать требованиям пожарной безопасности, стандартам, техническим условиям, и удостоверяться копиями документов, подтверждающих соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и подтверждаться сертификатами, выданными производителем. Документы передаются вместе с товаром. Товар должен соответствовать требованиям, обязательное соблюдение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации для данного вида товара. Под требованиями к качеству поставляемого Товара понимается:

• соответствие характеристик поставляемого Товара характеристикам, установленным в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) и техническом задании;
• соответствие Товара требованиям технических регламентов, государственных стандартов, и иных нормативно-правовых документов, действующих в отношении поставляемого Товара;
• Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации
• соответствие упаковки и маркировки Товара требованиям, установленным законодательством РФ и условиями настоящего Контракта.

8.2. Товар (включая его составные части) является новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим восстановление или ремонт, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых прав третьих лиц, укомплектованным в соответствии с требованиями нормативно-технической (в том числе конструкторской) документации на него, поставляться с эксплуатационной документацией, включающей в себя инструкцию по эксплуатации на русском языке (при её наличии), которая также является неотъемлемой принадлежностью товара. Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара. Поставляемый по настоящему контракту товар готов к использованию без дополнительных расходов со стороны Заказчика:

8.3. При поставке товара Поставщик также прилагает к поставляемому Товару, в случае если товар подлежит сертификации или декларации:

• сертификаты соответствия/декларации о соответствии или заверенные должным образом их копии.

8.4. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, либо документа его заменяющего.

Поставщик вместе с товаром передает Заказчику гарантийный талон либо документ, его заменяющий (к каждой единице товара), предоставляет подробную информацию о порядке обращения и взаимодействия со службой технической поддержки или иным структурным подразделением, в том числе производителя, ответственными за исполнение гарантийных обязательств, и обязуется в период гарантийного срока за свой счет производить устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства

8.5. Претензии по качеству, по скрытым дефектам товара Заказчик вправе предъявить в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации

8.6. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качествами и характеристиками Товара, указанными в настоящем Контракте.

8.7. Поставляемый товар должен быть новым, в оригинальной упаковке производителя, без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, в таре и упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке и хранении.

9. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

9.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет внебюджетные средства

9.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Авансирование не предусмотрено.

9.3. Оплата по Контракту осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставки Товара.

9.4. Оплата по Контракту за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после подписания Поставщиком и Заказчиком акта сдачи-приемки товара.

9.5. Оплата за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в соответствии с правилами безналичных расчетов, путем перечисления платежным поручением денежных средств на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в Контракте, на основании представленных Поставщиком документов на оплату в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемки товара,. согласно, графика приёма поручений на оплату расходов. Оплата производится по мере поступления бюджетных средств

Основанием для оплаты является: счет, счет-фактура (для плательщиков НДС), товарно-транспортная (товарной) накладная и акт сдачи-приемки товара, подписанные Заказчиком и Поставщиком (иных документов, запрошенных Заказчиком (в случае необходимости)).

На всех перечисленных документах, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов

Поставщик предоставляет документы Заказчику при поставке товаров, предусмотренных п.п. 1.1. настоящего Контракта, лично при поставке, либо путем направления Заказчику документов в системе ЭДО (https://online.sbis.ru/), или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала.

При представлении Поставщиком недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Учреждение вправе приостановить оплату поставленного товара.

9.6. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки Товара по Контракту (этапу), Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Контракту (этапу) Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени).

Суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе и настоящим Контрактом, удерживаются Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику

9.7. Заказчик признается исполнившим свои обязательства по оплате в полном объеме с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика в сумме, указанной в пункте 2.2 настоящего Контракта.

9.8. После оплаты Заказчиком всего поставленного Товара по Контракту Поставщик в течение 5 рабочих дней представляет Заказчику Акт сверки расчетов в письменном виде или по электронной почте Заказчика.

9.9. По окончании исполнения своих обязательств по контракту стороны подписывают акт исполнения обязательств по контракту.

9.10. Поставленный товар с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технического задания или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Обеспечения Контракта не требуется.

10.2. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Стороны настоящего Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафов.

11.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 % (процентов) цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

11.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта – 10 % (процентов) начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта - 10 % (процентов) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

11.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере*: 1000,00 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

11.6. Пеня за просрочку исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе обязательства по предоставлению нового обеспечения исполнения контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

11.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа.

11.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере*: 1000,00 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

11.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера штрафа, подлежащего уплате Поставщиком в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту. В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании исполнительных документов, а также акта, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер штрафа, подлежащего взысканию; основания применения и порядок расчета; итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

11.11. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, производится перечислением денежных средств на счет Заказчика

11.12. Сторона освобождается от уплаты штрафов, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.13. Уплата штрафов не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

11.14. Если способом обеспечения исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, при ненадлежащем исполнении или неисполнении Поставщиком обязательства, обеспеченного внесением денежных средств, требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд – внесенные денежные средства не возвращаются.

11.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

11.16. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТС.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Контракт вступает в силу с момента заключения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и действует до «31» декабря 2025 г.

Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по контракту, а также от ответственности за его нарушение.

12.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

12.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом N 44-ФЗ.

12.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов или в случае реорганизации она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

12.5. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном частями 9-23 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.6. Контракт будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

12.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме и подлежат регистрации.

12.8. При оплате Товара за счет субсидий, предусмотренных пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса, по соглашению Сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема Товара в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

13. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

13.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности (при наличии), связанных с поставкой и использованием Товара.

13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРИОДОЛИМОЙ СИЛЫ

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

14.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

14.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств, уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

14.4. Если обстоятельства, указанные, в п. 14.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

15. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.

15.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают меры для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

15.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

15.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

15.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде (электронно, факс). По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

В случае неполучения ответа в указанный срок, несогласия с ответом или не удовлетворения претензионных требований (полностью или частично) в установленный в претензии разумный срок заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд в соответствии с правилами о подсудности.

15.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

15.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

15.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

16. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

16.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо, или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

16.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

16.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

16.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

16.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

17.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

17.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих сторон, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

17.3. Обязательства по Контракту считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами Акта об исполнении обязательств по Контракту. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика Акта об исполнении обязательств по Контракту, направляет Поставщику, подписанный Акт об исполнении обязательств по Контракту или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения. После устранения недостатков, Стороны подписывают Акт об исполнении обязательств по Контракту

17.4. Любые изменения, дополнения и приложения к Контракту, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью

17.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

17.6. Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту

17.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

18. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

18.1. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 –Спецификация;

Приложение № 2 –Техническое задание;

19. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № 369/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

от «___» февраля 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ [2]

(Расчет цены контракта)

- Посмотреть таблицу с данными

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара к поставке, требования к объему гарантии производителя и (или) Поставщика Товара и срок действия гарантии (заполнятся заказчиком по результатам закупки))

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту № 369/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

от «___» февраля 2025 г.

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.Информация об объекте закупки

• Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки:
• 20.59.52.194 Реактивы химические общелабораторного назначения
• КТРУ – отсутствует
• код ККН – не применяется

Источник финансирования: Внебюджетные средства, поступающие бюджетным учреждениям.

• СГЗ
• целевая статья▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0
• код вида расходов 244
• код ОСГУ 346

1.1. Объектом закупки является право заключения Контракта (Договора) на Поставку химических реактивов для проведения лабораторных работ по химии для Лицей № 369 в 2025 году

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): электронный магазин

1.2. Начальная (максимальная) цена контракта: __________ руб. _________ коп

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: стоимость товара, перевозку, транспортные расходы по доставке (перевозке), погрузо-разгрузочные работы, поднятие на этаж, размещение в местах хранения Заказчика, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Цели и правовое основание для поставки товара

2.1. Целями данной закупки является: укрепление материально-технической базы

3. Описание объекта закупки

3.1. Объект закупки: химические реактивы для проведения лабораторных работ, опытов на уроках химии..

3.2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, потребностям заказчика с указанием максимальных и (или) минимальные значений таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться указаны в таблице № 1 технического задания.

3.3. В соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ссылки на конкретные торговые знаки являются описательными, возможно применение эквивалента по всем позициям технического задания. Поставка полнофункциональных эквивалентов допускается в случаях, когда они имеют характеристики не хуже, или превосходящие по качеству и техническим параметрам, указанных в техническом задании.

Допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с такими качествами и такими характеристиками товара, указанными в техническом задании. Эквивалентность товара определяется в соответствии с требованиями к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика, приведенным в таблице №1 технического задания

4. Требования к количеству товара.

4.1. Количество отпускаемого Поставщиком товара (оборудования) должно соответствовать количеству товара, указанного в таблице №1 технического задания..

Таблица №1 – «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентност и предлагаемого к поставке товара»

Заказчик дополнительно информирует о необходимых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристиках Товара, используемого для работы в учреждении, так как в КТРУ данные параметры отсутствуют! в связи с необходимостью соблюдения требований ч.1 ст.33 Закона №44-ФЗ в части указания характеристик объекта закупки, для осуществления своей деятельности характеристики объекта закупки.

*ссылки на конкретные торговые знаки являются описательными, возможно применение эквивалента по всем позициям технического задания.

Поставка полнофункциональных эквивалентов допускается в случаях, когда они имеют характеристики не хуже, или превосходящие по качеству и техническим параметрам, указанных в техническом задании

- Посмотреть таблицу с данными

5. Требования к качеству и безопасности товара

5.1 Требования к безопасности товара:

Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей»). Обязательные требования к продукции, обеспечивающие, в частности, биологическую, пожарную, химическую и иную безопасность, устанавливаются техническими регламентами. Требования к безопасности Товара устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании».

5.2. Товар должен пройти обязательную регистрацию в РФ

5.3. Дата выпуска товара - не ранее III квартала 2024 г. Потребительские свойства товара, выпущенного ранее указанного срока, будут считаться не соответствующими требованиям настоящей документации

5.4. Поставляемый товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика или третьих лиц), не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации, восстановлению), и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением. На товаре не должно быть следов повреждений и изменений.

Не допускается поставка товара с просроченным сроком годности, указанным на упаковке.

Тара (упаковка) не должна иметь следов внешних повреждений, способных повлиять на сохранность груза. Объем тары должен соответствовать объему внутренних вложений. При использовании скотча в качестве средства защиты от несанкционированного доступа к грузу, недопустимы его многослойность и следы переклеивания.

• товар упаковывается и маркируется в соответствии с технической (эксплуатационной) документацией завода-производителя;
• целостность упаковки: товар должен быть упакован соответствующим образом, то есть быть в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара, без повреждений.

5.5. При поставке, товар должен иметь документы, подтверждающие соответствие продукции, являющейся предметом закупки, требованиям законодательства Российской Федерации:

• сертификат соответствия ГОСТ РФ (для продукции, подлежащей обязательной сертификации), или декларация соответствия (для продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии) или документ, подтверждающий отнесение к объектам, не включенным в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии;
• При поставке товара обязательно наличие технической документации (паспорт, руководство по эксплуатации) на русском языке.
• Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 «Качество товара» "Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ. Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410, "Российская газета", N 23, 06.02.1996, N 24, 07.02.1996, N 25, 08.02.1996, N 27, 10.02.1996.
• Требование о наличии сертификата соответствия или декларации о соответствии установлено Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 04.07.2020) "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии"

5.6. Поставщик обязан поставить товар, соответствующий требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации:

5.7. Весь поставляемый товар является пригодным для целей его использования, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Поставляемый товар не имеет дефектов, связанных с используемым сырьём при изготовлении и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании товара.

5.8. Требования к качеству и безопасности сопутствующих работ: транспортная доставка, такелажные работы, должны выполняться с соблюдением техники безопасности.

5.9. Поставляемый товар будет сопровождаться накладной, подписанной руководителем, главным бухгалтером Поставщика и заверенной печатью; другими документами, необходимыми для проведения приемки товара по количеству и качеству либо другими документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

В случае признания нормативного документа утратившим силу на момент публикации, следует руководствоваться принятым взамен него действующим нормативным документом

6. Требования к гарантийному сроку товара, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

6.1. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя)

6.2. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Контракта.

6.3. Гарантия Поставщика: установлена в Таблице №1 технического задания, но не менее 12 месяцев хранения в нормальных условиях без утраты потребительских свойств от даты приемки товара, указанной в товарной накладной, и не менее гарантийного срока фирмы-производителя (для товаров, в отношении которых установлен гарантийный срок). Исчисление гарантийного срока производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации

6.4. Обнаружив после приёмки недостатки, которые не могли быть устранены при обычном способе приёмки (скрытые недостатки), Заказчик извещает об этом поставщика в соответствии с требованиями, установленными Контрактом.

6.5. Все расходы, связанные с возвратом или заменой неисправного (дефектного) товара, производятся за счет Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения извещения от Заказчика.

6.6. Объем предоставления гарантии качества товара – в течение гарантийного срока в 100%–м объеме.

6.7. В процессе оказания услуг по поставке товара Поставщик несет полную материальную ответственность за сохранность имущества Заказчика, а также за нанесение материального ущерба имуществу Заказчика и (или) третьих лиц, в соответствии с действующим законодательством.

6.8. В случае обнаружения Заказчиком некачественно выполненных работ поставке товара либо повреждения товара при доставке, Поставщик своими силами и без увеличения стоимости обязуется в согласованный с Заказчиком срок устранить недостатки товара или возместить расходы на их исправление Заказчиком или третьим лицом.

Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

Не установлены.

7. Требования к отгрузке и доставке товара

7.1. Местом поставки товаров является:

• 198330, Санкт-Петербург г, Маршала Захарова ул., дом № 58 лит. А

Контактные лица Заказчика по вопросам поставки товара:

• Тимофеев Никита Андреевич
• телефон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб. 6)
• адрес электронной почты ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

7.2. Сроки поставки товара:

Начало поставки: с даты заключения контракта.

Окончание поставки: не позднее «15» марта 2025г

Доставка осуществляется в рабочее время и не позже, чем за 2 часа до окончания рабочего дня: понедельник - четверг с 10.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00);

пятница с 10.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

7.3. Порядок поставки, требования к отгрузке и доставке товара

7.3.1. Поставка осуществляется частично либо в полном объеме.

Не допускается разбивка партии Товара, по инициативе Поставщика. Разбивка партии Товара в период поставки допускается по согласованию с Заказчиком. Заявка направляется Заказчиком Поставщику посредством телефонной, факсимильной связи или по электронной почте.

Доставка и разгрузка товара, установка, поднятие на этаж (по необходимости) осуществляется силами Поставщика вручную или с применением собственных погрузочно-разгрузочных средств и приспособлений в помещение, указанное Заказчиком. Для доставки товара Поставщик предоставляет работников, обладающих навыками погрузо-разгрузочных работ. Поставщик за свой счет обеспечивает работников необходимым подъемно-транспортным оборудованием (тележки, носилки и т. д.). Время и день передачи товара согласовывается между Сторонами за один рабочий день до даты поставки.

В случае возникновения экстренной потребности у Заказчика, Поставщик обязан осуществить экстренную поставку Товара в течение 24 часов с момента получения заявки.

7.3.2. Направление Заказчиком заявки Поставщику и принятие Поставщиком заказа к исполнению осуществляются в следующем порядке:

- Заказчик направляет Поставщику заявку, в которой указывает: наименование, количество, качественные и иные характеристики товара.

- Заказ имеет силу для сторон как в случае его передачи Поставщику путем вручения документа, так и при его передаче средствами факсимильной, компьютерной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Заказчика.

7.3.3. Поставщик за 24 часа до осуществления поставки Товара направляет Заказчику уведомление о времени доставки Товара в Место доставки (направляет подтверждение осуществления поставки, в котором указывает: наименование товара, количество товара, иные характеристики).

Подтверждение имеет силу для сторон как в случае его передачи Заказчику путем вручения документа, так и при его передаче средствами факсимильной, компьютерной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Поставщика.

7.4. В случае, если Поставщик не получил заказ за до истечения конечного срока поставки, он обязан осуществить поставку товара в полном объеме не позднее конечного срока поставки.

7.5. Работники Поставщика, оказывающие услуги по поставке товара, при нахождении в помещении Заказчика должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук (маски, перчатки).

7.6. Поставщик гарантирует адекватное, морально-нравственное поведение своих рабочих (персонала). Обеспечивает опрятный вид своих рабочих (персонала); корректность в общении своих рабочих (персонала) с сотрудниками и посетителями Заказчика.

7.7. Поставщик по окончанию поставки товара вывозит весь использованный упаковочный материал и утилизирует его на своей территории.

7.8. Все работники Поставщика, задействованные в выполнении работ по поставке товара, должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица 2 – «Расчет начальной (максимальной) цены (начальной цены единицы товара, работы, услуги)»*

*Начальная (максимальная) цена контракта сформирована с учетом всех затрат, стоимость товара, перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы по доставке (перевозке), поднятие на этаж, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта. в том числе сопутствующих, связанных с исполнением Контракта других обязательных платеже.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:

*- средняя или минимальная цена

Расчет выполнен методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии со ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; в соответствии с методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, установленные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 №567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Отправлено 5 запросов: Получено 3 ответа. При расчете начальной (максимальной) цены контракта использована средняя цена.

- Посмотреть таблицу с данными

В случае работы Поставщика по упрощенной системе налогообложения счет-фактура не предоставляется. ↑

Заполняется в соответствии с предложением участника закупки, признанного победителем. ↑