Тендер - Закупка Набор резиновых бензомаслостойких уплотнительных колец 1200 шт. 24 вида №298160016

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Спецификация.xls

форма_КП

Коммерческое предложение (форма )

в случае поставки товаров:

Приложение №__ к заявке
от «____» _____________ 202_ г. № _____

Коммерческое предложение

Наименование и место нахождения участника: __________________________________

Условия оплаты:

Условия доставки:

Срок поставки:

- Посмотреть таблицу с данными

___________________________________ _________________________

(подпись уполномоченного лица) (ФИО и должность подписавшего)

М.П

либо в случае оказания услуг или выполнения работ:

Коммерческое предложение

Приложение №__ к заявке
от «____» _____________ 202_ г. № _____

Наименование и место нахождения участника: __________________________________

* в случае, если заявка Участника содержит предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции. ↑

Анкета_участника Анкета участника (форма 4)

Приложение №__ к заявке
от «____» _____________ 202_ г. № _____

Анкета участника

- Посмотреть таблицу с данными

___________________________________ _________________________

(подпись уполномоченного лица) (ФИО и должность подписавшего)

М.П

Инструкция по заполнению:

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником.

Участник приводит номер и дату заявки на участие, приложением к которой является данная анкета участника.

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

В пункте 15 указывается уполномоченное лицо участника для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором.

Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

ТФД_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.021.17-01_поставки_до_100_000_руб

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Санкт-Петербург «__» _______ 2025 год

Акционерное общество «Балтийский завод», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Врио заместителя генерального по МТО и логистике Максима Львовича Григорьева , действующего на основании Доверенности № 4/2025 от 09.01.2025г., с одной стороны, и___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

Предмет Договора.

В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется поставить Покупателю в собственность Товар на основании выставленных счетов, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях указанных в соответствующем счете.

Наименование, количество, цена и порядок поставки и расчетов, гарантия на качество Товара указываются в соответствующем счете на оплату, с обязательным указанием номера и даты Договора в счете. Счета, в которых отсутствует, срок поставки, порядок расчетов, указание на номер Договора к оплате не принимаются.

Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим ранее в употреблении).

Место передачи Товара: АО "Балтийский завод", г. Санкт-Петербург, Косая линия, д. 16.

Стоимость Товара и порядок расчетов.

Предельный лимит по настоящему Договору установлен в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 00 (сто тысяч) руб., в том числе НДС.

Порядок оплаты Товара указывается в соответствующем счете.

В течение 5 календарных дней с даты поставки Поставщик обязан выставить Покупателю счет-фактуру.

Срок поставки Товара.

Срок поставки Товара указывается в соответствующем счете.

Датой поставки является:

- дата передачи Товара Покупателю на складе Поставщика при выборке Товара или на складе Покупателя в случае доставки Товара транспортом Поставщика/Покупателя.

- дата подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 при приемке Товара на складе Покупателя.

4.Тара и упаковка.

4.1. Поставщик обязуется поставить Товар в надлежащей таре и/или упаковке, обеспечивающей сохранность Товара.

5.Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с даннымишаблон_до_500

Приложение № 12

к приказу от «___» __________ 20 г. №_______

Типовая форма договора поставки оборудования № ТФД ОСК/053/22-02

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __________________________

г. _______ «__» _____ 20__ г.

Акционерное общество «Балтийский завод» (АО «Балтийский завод»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________, действующего на основании _________________________________________, с одной стороны, и

_______________________________________________________ (_____________________), именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять в собственность и оплатить товар (далее – «Товар»).

Развернутая номенклатура (ассортимент), позиционная стоимость, условия и срок поставки, код Товара по ОКПД 2, перечень товаросопроводительной документации и иные условия согласовываются Сторонами в Спецификации (Приложение №1 к Договору, далее – «Спецификация»), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Поставляемый Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, отсутствуют механические повреждения, отсутствуют следы эксплуатации, а также не были восстановлены потребительские свойства).

Поставщик гарантирует, что на момент поставки Товар принадлежит ему на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Сроки и условия поставки Товара определяется Сторонами в Спецификации. В случае отсутствия в Спецификации иного условия датой поставки Товара считается (*выбрать нужное):

- дата передачи Товара Покупателю на складе Поставщика (при выборке Товара) / на складе Покупателя (в случае доставки Товара транспортом Поставщика), подтверждаемая подписанной обеими Сторонами накладной (в случае, если не требуется входной контроль при приемке на складе Покупателя).

- дата подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД (в случае необходимости проведения входного контроля при приемке Товара на складе Покупателя).

Поставщик за свой счет производит погрузку Товара на транспортные средства Поставщика (Покупателя, Грузоперевозчика).

2.2. Товар, поставляемый по Договору, представляет собой комплект. Под комплектом Товара понимается определенный набор Товаров и документов на такой Товар, подлежащих поставке в комплекте единовременно. Настоящие правила об одновременной поставке комплекта Товара являются существенным условием Договора.

2.3. Поставка считается выполненной, если:

- Поставщиком соблюдены требования настоящего Договора и действующего законодательства;

- Товар упакован и замаркирован согласно требованиям действующих норм и условий настоящего Договора;

- Покупателем в полном объеме получены документы, связанные с Товаром, перечень которых указан в Спецификации;

- Товар принят Покупателем в согласованном Сторонами месте поставки, указанном в Спецификации.

2.4. Поставщик обязуется информировать Покупателя по запросу последнего о планируемых сроках поставки Товара. Поставщик обязан немедленно сообщать о любых возможных задержках в поставке и планируемых способах их устранения. Уведомление может быть сделано по факсу, по электронной почте или по телефону, указанным в разделе 11 настоящего Договора.

2.5. Покупатель вправе в ходе исполнения Договора направить Поставщику запрос о предоставлении копии документа, подтверждающего заказ Товара/ начало изготовления Товара, копию договора с заводом-изготовителем, принятие заводом-изготовителем в работу заказа по изготовлению Товара и иные документы. Поставщик обязан предоставить доступ и допустить представителей Покупателя и ______________ (указать наименование государственного или основного заказчика) к инспекциям, испытаниям (в том числе стендовым испытаниям) Товара (материалов, сырья и т.п.), проводимым на территориях (производственных и испытательных площадках) в соответствии с рабочим временем и режимностью таких территорий Поставщика (субпоставщиков).

2.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходят к Покупателю с момента подписания Покупателем ТОРГ-12/УПД.

2.7. Поставщик одновременно с передачей Товара передает Покупателю оригиналы товаросопроводительной документации на Товар в согласованном Сторонами объеме на электронном и/или бумажном носителях на каждую единицу (входящего в комплект) передаваемого Товара. Перечень и объем товаросопроводительной документации согласовываются Сторонами в Спецификации.

2.8. В соответствии с п.п. 1, 2 ч. 4 ст. 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при исполнении настоящего Договора не допускается замена Товара, поставляемого в соответствии со Спецификацией, на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого Правительством Российской Федерации установлены запрет или ограничение. В случаях, установленных п. 3 ч. 4 ст. 3.1-4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», при исполнении Договора допускается замена Товара исключительно на товар российского происхождения, если Спецификацией к Договору предусмотрена поставка Товара российского происхождения.

РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Цена Договора составляет ___________ (___________) рублей __ копеек, в том числе НДС по ставке __% в сумме __________ (___________) рублей __ копеек.

Порядок расчетов указан в Спецификации.

3.3. Цена Договора является фиксированной и может быть изменена только в случае подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.4. В цену Договора включаются:

- стоимость закупки, изготовления, сборки, испытаний Товара;

- стоимость разработки, изготовления, оформления и поставки всей необходимой документации, предусмотренной действующим законодательством, условиями Договора и приложений к нему;

- стоимость упаковки (тары) и маркировки Товара;

- стоимость доставки Товара до склада Покупателя в случае осуществления доставки Товара силами и за счет Поставщика;

- стоимость Свидетельств и Сертификатов Российского Морского Регистра Судоходства (РМРС) (*добавлять при необходимости исходя из условий закупки);

- стоимость иных необходимых Свидетельств и Сертификатов, перечень которых согласовывается Сторонами в спецификации (*добавлять по необходимости исходя из условий закупки);

- стоимость комплекта ЗИП и инструментов в соответствии с требованиями РМРС (*добавлять при необходимости исходя из условий закупки);

- расходы по предоставлению обеспечений (гарантий, поручительств и т.п.), связанных с исполнением Поставщиком обязательств по Договору (*добавлять при необходимости исходя из условий закупки);

- таможенные пошлины, налоговые и неналоговые платежи, акцизы, а также другие обязательные налоги и сборы, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации при заключении и/или исполнении обязательств по Договору.

3.5. С момента передачи Товара Покупателю и до полной его оплаты Поставщику Товар не признается находящимся в залоге у Поставщика. Обязательство по оплате Товара наступает при условии предоставления Поставщиком документа, удостоверяющего качество поставляемого Товара.

3.6. Срок перечисления Покупателем авансового платежа/окончательного расчета по Договору переносится на период, равный количеству дней задержки предоставления Поставщиком счета. При этом такая отсрочка платежа (соразмерный перенос срока оплаты на период, равный количеству дней задержки в предоставлении счета) не является основанием для изменения Поставщиком сроков поставки Товара и уплаты неустойки за нарушение условий оплаты.

3.7. Если срок поставки исчисляется с даты перечисления Покупателем авансового платежа, и Поставщик своевременно не исполнил обязательство по предоставлению оригинала счета на предварительную оплату, предоставлению обеспечения исполнения обязательства или иное предусмотренное Договором обязательство, обуславливающее исполнение обязательства по перечислению авансового платежа, срок поставки Товара исчисляется с даты заключения Договора.

3.8. В ходе исполнения Договора Стороны проводят ежеквартальную сверку взаиморасчетов с обязательным подписанием акта сверки. Покупатель направляет Поставщику неподписанный проект акта сверки по адресу электронной почты, указанному Поставщиком в Договоре. Поставщик обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения проекта акта сверки передать Покупателю два экземпляра акта сверки, подписанных и скрепленных печатью Поставщика. В случае несогласия с проектом акта сверки Поставщик в тот же срок обязан направить Покупателю мотивированный отказ от подписания акта сверки с указанием всех имеющихся возражений по адресу электронной почты, указанному Покупателем при направлении проекта акта сверки. Срок подписания Покупателем и направления в адрес Поставщика акта сверки не должен превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Покупателем акта сверки, подписанного Поставщиком. Поставщик обязан направить Покупателю два экземпляра акта сверки в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента исполнения обязательства по Договору. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения акта сверки Покупатель обязан, при отсутствии мотивированных замечаний к акту сверки, надлежащим образом подписать акты сверки, скрепить печатью и направить Поставщику.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Передать Покупателю Товар в сроки, а также в состоянии, качестве и количестве, отвечающем условиям Договора, приложений к Договору и законодательству Российской Федерации.

4.1.2. Предоставить счет-фактуру на Товар не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня поставки Товара, а также, в случае, если положениями Договора предусмотрено авансирование, предоставить счет-фактуру на аванс в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения Поставщиком аванса.

4.1.3. Немедленно оповещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара.

4.1.4. Поставщик заверяет и гарантирует Покупателю следующее:

- Товар, поставляемый по Договору, принадлежит Поставщику на праве собственности, является свободным от прав третьих лиц (в т.ч. на результаты интеллектуальной деятельности, которые содержатся и/или могут быть воплощены в Товаре). В случае обращения взыскания на Товар или ограничения оборотоспособности Товара в связи с действиями таких третьих лиц, Поставщик обязуется в полном объеме вернуть Покупателю полученные за Товар денежные средства в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения такого требования от Покупателя;

- соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю;

- соблюдение требований нормативных документов в отношении материалов и изделий, ввоз которых осуществляется на территорию Российской Федерации;

- надлежащее выполнение производственного контроля качества и безопасности, соблюдения требований нормативных и технических документов к условиям изготовления и оборота Товара;

- Товар произведен на таможенной территории Евразийского экономического союза, а в случае производства за ее пределами (как самого Товара, так и используемых для его изготовления материалов и изделий) прошел таможенную очистку и реализуется с согласия правообладателя объектов интеллектуальной собственности;

- наличие обязательных сертификатов Российской Федерации на импортный Товар.

Поставщик обязуется по первому требованию Покупателя или налоговых органов представить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке Товара по Договору и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем пункте Договора в срок, не превышающий 7 (семи) дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя или налогового органа. В случае неисполнения Поставщиком таких требований Покупатель вправе требовать изменения Договора или отказаться от его исполнения в одностороннем порядке по причине нарушения указанного условия, являющегося существенным условием Договора.

4.1.5. По требованию Покупателя обеспечить прием представителей Покупателя и условия их работы по проверке качества Товара при ее производстве и/или отгрузке на заводах Поставщика (привлекаемых субпоставщиков).

4.1.6. Предоставить по запросу Покупателя отчётную документацию (в т.ч. о ходе поставки Товара), материалы и документы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с Договором, а также иную информацию в срок до 5 (пять) рабочих дней с даты получения такого запроса.

4.2. Покупатель обязуется:

4.2.1. Принять Товар по количеству, качеству и комплектности в порядке и сроки, установленные Договором, приложениям к Договору и законодательством Российской Федерации.

4.2.2. Оплатить Товар в размерах и сроки, установленные Договором.

4.3. При установлении факта некачественности поступившего Товара, Покупатель вправе оповестить об этом Поставщика, и, если Поставщиком не будет произведена замена Товара на товар надлежащего качества, предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 475 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.4. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара.

ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Приемка Товара по количеству товарных мест на складе Покупателя осуществляется в день получения Товара от транспортной организации или Поставщика с оформлением накладной. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания накладной, Покупатель направляет Поставщику по факсу или электронной почте копию указанного документа.

5.2. Приемка Товара по качеству и комплектности (входной контроль) осуществляется Покупателем на основании внутренних документов Покупателя (а также ТУ, ОСТ и ГОСТ), регламентирующих порядок и сроки приемки по качеству и комплектности соответствующего Товара, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания накладной. Поставщик может направить своего представителя для участия в приемке по качеству и комплектности, о чем обязан известить Покупателя до момента отгрузки. В случае неявки или отсутствия представителя Поставщика, Покупатель составляет односторонний Акт входного контроля, который будет являться основанием для предъявления претензии в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

5.3. Товарная накладная ТОРГ-12/УПД подписывается Покупателем одновременно с подписанием Акта входного контроля Товара без замечаний или с устраненными замечаниями. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания Акта входного контроля Товара и товарной накладной ТОРГ-12/УПД Покупатель направляет Поставщику по факсу или электронной почте копии указанных документов.

5.4. Товар считается принятыми Покупателем после подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12/УПД, получения Покупателем оригиналов счета, счета-фактуры, документов о качестве и сопроводительной документации на Товар.

5.5. В случае не поставки/неполной поставки Товара, в сроки предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования всех платежей, осуществленных по настоящему Договору, а также оплаты пени (штрафы) в полном объеме на счет Покупателя.

5.6. При обнаружении при приемке несоответствия количества поставленного Товара Покупателем составляется Акт входного контроля и передает один экземпляр Акта представителю Поставщика, осуществляющего доставку Товара и/или принимавшему участие в приемке Товара. Поставщик обязан рассмотреть Акт входного контроля и направить в адрес Покупателя ответ о сроках и порядке устранения несоответствий в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента его получения.

5.7. В случае не устранения недостатков Товара в сроки, установленные Покупателем, Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата Поставщиком всех платежей, осуществленных по настоящему Договору в полном объеме на счет Покупателя. Возврат платежей осуществляется Поставщиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от Покупателя.

5.8. В случае установления факта ненадлежащего качества поставленного Товара, включая его недоукомплектование (далее – непринятый Товар), непринятый Товар принимается Покупателем на ответственное хранение. Все расходы по хранению и возврату не принятого Покупателем Товара несет Поставщик. Поставщик вывозит непринятый Товар с территории Покупателя в течение 5 (пяти) дней со дня получения соответствующего уведомления Покупателя. В случае просрочки вывоза непринятого Товара риск любых дополнительных расходов несет Поставщик. Покупатель вправе начислять ежедневную плату за хранение в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от цены непринятого Товара, указанной в Договоре, принятого на ответственное хранение.

5.9. В случае возникновения разногласий между Покупателем и Поставщиком о характере выявленных недостатков, Покупатель имеет право направить Товар на экспертизу, которая первоначально оплачивается за счет Поставщика, а затем компенсируется виновной Стороной.

5.10. В случае если Поставщик является посредником, Покупатель вправе запросить у изготовителя Товара подтверждение подлинности документа о качестве Товара. При возникновении сомнений у Покупателя в подлинности документа о качестве, представленного Поставщиком, приемка не считается законченной, товарная накладная ТОРГ-12/УПД Покупателем не подписывается до момента получения информации от изготовителя Товара, о чем Поставщик уведомляется в срок, не превышающий 7 (семи) дней. Обязанность оплатить такой Товар у Покупателя не наступает, и Покупатель не считается просрочившим обязательство по оплате.

5.11. В случае расторжения Договора до удовлетворения требования Покупателя о возврате суммы предварительной оплаты, уплаты неустойки, возмещения убытков и фактического их зачисления на счет Покупателя, непринятый Товар считается находящимся в залоге у Покупателя, который вправе, при просрочке возврата Поставщиком указанных сумм предварительной оплаты уплаты неустойки, возмещения убытков более чем на 3 (три) рабочих дня продать его, а вырученные средства зачесть в счет долга по возврату предварительной оплаты, возмещения убытков, уплаты неустойки.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Поставщик гарантирует качество и комплектность Товара. Гарантийный срок на поставляемый Товар указывается в Спецификации и исчисляется с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.

6.2. Если Покупатель лишен возможности использовать Товар по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, исчисление гарантийного срока приостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.

6.3. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

6.4. Качество Товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ и другим нормативным документам, указанным в Договоре и приложениях к нему. Товар должен быть сертифицирован, а если Товар не подлежит сертификации, он должен быть обеспечен технической документацией или паспортами с гарантией.

6.5. Покупатель имеет право обратиться по гарантии как непосредственно к Поставщику, так и к изготовителю Товара по собственному усмотрению. Покупатель имеет право передать гарантийные права по настоящему Договору.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение сроков поставки Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,05 % (пять сотых процента) от стоимости Товара, не поставленного в срок, за каждый день просрочки.

7.2. За нарушение сроков устранения недостатков Товара, выявленных как в ходе приемки, так и в гарантийный период, Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,05 % (пять сотых процента) от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки.

7.3. За нарушение сроков оплаты (п. 3.2. Договора) Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 0,05 % (пять сотых процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5 % (пяти процентов) от неуплаченной суммы. Неустойка (пени) не распространяется на обязательство Покупателя о предварительной оплате (выплате аванса).

7.4. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. Убытки Покупателя могут быть взысканы с Поставщика в полной сумме сверх суммы неустойки.

7.5. В случае если Поставщик по истечении 7 (семи) календарных дней (*для договоров с длительным сроком поставки (более 3 месяцев) – 30 (календарных) дней) от даты поставки, указанной в Спецификации, не поставил Товар, такое нарушение признается существенным нарушением Договора, при этом Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от данного Договора полностью или в части и приобрести Товар у других лиц, с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на приобретение данного Товара, включая разницу в цене Товара.

При этом Поставщик обязан вернуть полученный по Договору аванс в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения указанного в настоящем пункте уведомления (в случае, если соответствующий аванс был уплачен по Договору).

7.6. В случае расторжения Договора до удовлетворения требования Покупателя о возврате суммы предварительной оплаты, уплаты неустойки и фактического их зачисления на счет Покупателя, непринятый Товар считается находящимся в залоге у Покупателя.

7.7. Начисленную неустойку (пени, штрафы) Покупатель вправе удержать из любого платежа, предусмотренного настоящим Договором. Стороны согласовали, что Покупатель вправе осуществить зачет любых денежных требований, которые у него имеются к Поставщику, включая денежные требования об уплате неустоек, штрафов и убытков, из любых платежей по Договору, причитающихся в пользу Поставщика. Для указанного зачета достаточно одностороннего письменного заявления Покупателя, направленного Поставщику. С момента получения Поставщиком уведомления о зачете соответствующие встречные обязательства Покупателя и Поставщика считаются прекращенными. Несогласие Поставщика с наличием, обоснованностью или суммой денежных требований Покупателя к нему не является препятствием для осуществления зачета.

7.8. Если Договором и приложениями к нему установлена обязанность Поставщика предоставить Покупателю какую-либо документацию, либо обязанность по предоставлению (согласованию) документации с третьими лицами, то в случае неисполнения любого из таких обязательств, либо нарушения срока исполнения такого обязательства более чем на 10 (десять) рабочих дней, Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 0,03 % (три сотых процента) от общей цены Договора за каждый случай.

7.9. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, а именно: стихийные бедствия, эпидемии, пожары, наводнения, взрывы, военные действия. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся международные санкции в отношении Российской Федерации и/или Покупателя и (или) санкции в отношении отдельных секторов производства и/или экономики.

8.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней известить об этом другую Сторону, предоставив независимое подтверждение наличия обстоятельств непреодолимой силы, изданное компетентным государственным или административным органом, при этом срок выполнения обязательств по Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет обязана возместить другой Стороне возможные убытки.

8.4. Неисполнение Сторонами своих обязательств Договору, вызванное неисполнением обязательств третьими лицами, имеющими договорные отношения со Сторонами, не является основанием для освобождения Сторон от исполнения их обязательств по настоящему договору и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение.

8.5. Поставщик обязуется возвратить сумму предварительной оплаты, перечисленную Покупателем за Товар, не поставленный вследствие действий непреодолимой силы (в случае, если таковая была уплачена Покупателем по Договору).

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

9.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с соблюдением претензионного порядка. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в настоящем Договоре. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей Договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их представители не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть иные неправомерные цели.

К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся, в том числе прямо или косвенно, лично или через посредников, предложение, обещание, получение/дача взятки, коммерческий подкуп, предоставление/ получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод неимущественного характера любыми лицами и от любых лиц, в том числе представителей органов государственной власти, муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных должностных лиц, для оказания влияния на их решения, действия/бездействие с целью получения или сохранения каких-либо неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для себя, бизнеса или третьих лиц.

Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом представителей другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, кредитов, подарков, имущественных прав, безвозмездного выполнения в их интересах работ (услуг), предоставления иных материальных благ и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящими представителя Стороны в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями представителя, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

— предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

— предоставление каких-либо гарантий;

— ускорение соответствующих процедур;

— иные действия, как выполняемые представителем в рамках своих должностных обязанностей или полномочий, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами, так и прямо противоречащие интересам контрагента.

В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что произошло или может произойти коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой Стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты и вправе не исполнять обязательства по договору до получения подтверждения от другой Стороны, что коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой стороной в течение 5 (пяти) дней с даты получения уведомления.

Сторона при получении достоверной информации о совершении коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящего пункта вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а также потребовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным фактам нарушения антикоррупционных условий с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

10.2. (выбрать нужное)

а) Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до ______________. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности и выполнения обязательств, предусмотренных Договором.

б) Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до момента исполнения обязательств обеими Сторонами.

10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации и Договором.

10.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Договора, они будут руководствоваться нормами и положениями законодательства Российской Федерации.

10.5. Поставщик при допуске на территорию Покупателя обязан соблюдать и обеспечить соблюдение своими работниками, агентами, представителями, третьими лицами, привлеченными к исполнению обязательств по Договору, требований Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме Покупателя а также иных нормативных документов Покупателя. Поставщик на момент заключения Договора ознакомился с выпиской из Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме Покупателя, размещенной на сайте Покупателя, URL: https://www.bz.ru/partners/disclosure-of-information/.

10.6. Допуск на территорию Покупателя, в том числе транспортных средств, осуществляется на основании выдаваемых Покупателем пропусков. Для работников, представителей Поставщика, а также третьих лиц, привлеченных Поставщиком для выполнения обязательств по Договору, устанавливается следующий режим прохода/ проезда на территорию АО «Балтийский завод» – режим прохода № 2: с 06:00 часов до 23:00 часов с исключением права прохода/ проезда на территорию АО «Балтийский завод» в ночное время, в выходные и праздничные дни.

10.7. Поставщик обязан не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты прибытия на территорию Покупателя представить документы и сведения, необходимые для оформления пропусков в соответствии с требованиями Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме Покупателя. Одновременно с указанными документами Поставщик обязуется представить Покупателю подтверждение получения согласия на обработку персональных данных, представляемых в целях оформления пропусков, и направление уведомления об осуществлении обработки персональных данных, полученных и оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с обработкой персональных данных. В случае неисполнения указанных обязательств Покупатель вправе отказать в выдаче пропуска и в допуске на территорию Покупателя, а также потребовать возмещения убытков в размере сумм административных штрафов, назначенных Покупателю уполномоченными органами (должностными лицами), и сумм требований, предъявленных Покупателю субъектами персональных данных. Реализация Покупателем указанных в настоящем пункте Договора прав не влечет за собой изменения сроков исполнения обязательств по Договору Поставщиком.

10.8. Поставщик обязан обеспечить возврат своими работниками, агентами, представителями, третьими лицами, привлеченными к исполнению обязательств по Договору, выданных пропусков Покупателю не позднее даты исполнения обязательства по поставке товаров или истечения срока действия пропуска (в зависимости от того, какое событие наступит раньше). В случае утери, повреждения пропусков, нарушения сроков их возврата Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(три тысячи) рублей за каждый пропуск. Указанный штраф может быть удержан Покупателем из любого платежа, предусмотренного Договором.

10.9. Подписывая настоящий Договор, Поставщик заверяет и гарантирует Покупателю:

— Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

— все операции Поставщика по покупке Товара, а также по продаже Товара полностью отражены в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика;

— Поставщик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, уплаченный в составе цены Товара (за исключением документально подтвержденных случаев применения Поставщиком льготной системы налогообложения);

— Поставщик предоставит полностью соответствующие действующему законодательству Российской Федерации первичные документы, которыми оформляется продажа Товара по Договору (включая, но не ограничиваясь: счета-фактуры, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, акты и т.д.);

— все обязательства по Договору Поставщик выполняет самостоятельно, в случае привлечения третьих лиц Поставщик заключит с ними гражданско-правовые договоры, которые обязуется предоставлять по требованию Покупателя и (или) налоговых органов, и уплатит все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации налоги.

— лицо, подписавшее настоящий Договор от имени контрагента, на дату подписания Договора имеет все необходимые для этого полномочия и занимает должность, указанную по тексту Договора.

10.10. В случае недостоверности указанных в пункте 10.9 Договора заверений и гарантий, Поставщик обязуется возместить убытки Покупателя в размере:

— сумм, уплаченных Покупателем в бюджет вследствие добровольного отказа от применения вычета НДС по операциям с Поставщиком, вследствие нарушения Поставщиком предоставленных в рамках Договора заверений и гарантий, на основании рекомендаций налоговых органов;

— сумм, возмещенных Покупателем иным лицам, прямо или косвенно приобретшим Товар, уплаченных ими в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов об уплате, вследствие нарушения Поставщиком предоставленных в рамках Договора заверений и гарантий;

— сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Поставщику в составе цены Товара, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС;

— сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении налога на прибыль, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного налога на прибыль в связи с отказом налогового органа принять к расходам, уменьшающим налогооблагаемую базу для налога на прибыль, стоимость Товара по Договору.

10.11. Стороны обязуются соблюдать требования налогового законодательства Российской Федерации, надлежащим образом оплачивать за свой счет все налоги и сборы, возникающие в рамках исполнения настоящего Договора с периодическим предоставлением в налоговые органы предусмотренной законом отчетности (деклараций).

10.12. Поставщик обязуется предоставлять по требованию Покупателя бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о финансовых результатах либо упрощенную финансовую отчетность. Такое требование может быть направлено Поставщику по адресам, указанным в разделе 11 Договора, в том числе по электронной почте.

10.13. Подписывая настоящий Договор, в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Поставщик заверяет и гарантирует следующее:

— Поставщик является надлежащим образом зарегистрированным юридическим лицом, действующим по законодательству Российской Федерации;

— у Поставщика отсутствуют какие-либо правовые и иные препятствия для заключения и исполнения настоящего Договора;

— исполнительный орган Поставщика находится и осуществляет функции управления по адресу регистрации, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц;

— у Поставщика отсутствуют признаки банкротства, исполнение настоящего Договора не влечет рисков их появления;

— Поставщик располагает всеми необходимыми материальными и трудовыми ресурсами для исполнения Договора, а также согласиями, одобрениями и разрешениями, получение которых требуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами Поставщика.

10.14. Поставщик уведомлен о том, что электронные письма (уведомления), направляемые Покупателю по адресам электронной почты с доменным именем «bz.ru», не могут быть доставлены и (или) получены, если при их отправке используются почтовые серверы, расположенные в иностранных государствах и территориях, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, перечень которых определен Распоряжением Правительства от 05.03.2022 № 430-р (далее – недружественные государства и территории). Электронное письмо (уведомление), направленное с использованием почтовых серверов, расположенных в недружественных государствах и территориях, считается ненадлежащим и не порождает правовых последствий, предусмотренных законом, Договором, при этом Покупатель не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у Поставщика в связи с неполучением электронного письма (уведомления), направленного ненадлежащим образом.

10.15. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия Покупателя.

10.16. Все приложения, изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны (с проставлением печатей Сторон) уполномоченными на то представителями обеих Сторон и таковые являются неотъемлемой частью Договора.

10.17. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.18. К Договору составлены и являются его неотъемлемой частью: -

Приложение № 1 – Спецификация.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными