Тендер - Поставка химических реактивов №312030686

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Обоснование.xls

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_ЭМ_поставка_хим._реактивов - Посмотреть таблицу с данными

Извещение о проведении закупки у субъекта малого или среднего предпринимательства неконкурентным способом

Поставка химических реактивов для нужд Мурманского филиала ФГБУ «НЦБРСП»

г. Москва 2025 год

Извещение о проведении закупки у субъекта малого или среднего предпринимательства неконкурентным способом

Поставка химических реактивов для нужд Мурманского филиала ФГБУ «НЦБРСП»

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, город Москва, Вн.тер. Муниципальный округ Останкинский, Проезд Мурманский, дом 22А, адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, контактный телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

1. Способ осуществления закупки - закупка у субъекта малого или среднего предпринимательства неконкурентным способом.

2. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, если закупка предусматривает количество товара, объем работ (услуг) к приобретению, а также описание предмета закупки в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупке ФГБУ «НЦБРСП» - указаны в Приложении № 1 к настоящему извещению – Техническом задании.

Код ОКПД2 – 20.59.52.194

3. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – г. Мурманск ул. Траловая д. 47А.

4. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: согласно Техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью Договора.

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,57 (Девятьсот тысяч триста восемьдесят восемь рублей, 57 копеек), в том числе НДС.

. В цену договора включены все расходы, связанные с выполнением Исполнителем всех возложенных на него обязанностей по договору. В цену договора включена сумма налога на добавленную стоимость (далее – НДС) в случае, если в соответствии с законодательством о налогах и сборах Исполнитель признается плательщиком НДС и не использует право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, и предметом договора не является операция, освобождаемая от налогообложения). Источник финансирования закупки – средства, полученные при осуществлении Заказчиком приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности.

5.1. Срок оплаты поставленного товара, оказанной услуги, выполненной работы – 7 (семь) рабочих дней с даты подписания сторонами документа о приемке.

6. Требования к участнику закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара (выполнение работы, оказание услуги), являющихся предметом закупки:

- Участник закупки не может являться лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры (санкции) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций»;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению конкурентных закупок (далее также - комиссий по закупкам) состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими аналогичными субъектами), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц-участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей Положения понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

9) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

11) участник закупки не является иностранным агентом.

12) должны отсутствовать сведения об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. Порядок проведения закупки и подведения итогов закупки:

Для участия в закупке у субъекта малого или среднего предпринимательства неконкурентным способом участник такой закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства должен разместить на электронной площадке предварительное предложение о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги.

Оператор электронной площадки определяет в сроки, установленные такой электронной площадкой, из состава предварительных предложений соответствующие требованиям Заказчика предложения о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги участников закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

Заказчик на основании критерия оценки заявок «Цена», определяет участника (участников) закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, с которым (которыми) заключается договор (договоры), из участников закупки, определенных оператором электронной площадки. Первый порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, содержащей наименьшую цену за поставляемый товар, оказываемую услугу, выполняемую работу. В случае, если несколько заявок на участие в закупке содержат одинаковую цену за единицу товара, работы, услуги меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, поданной участником закупки, разместившим предварительное предложение о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги ранее других участников закупки.

По результатам такого определения участника (участников) закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, с которым (которыми) заключается договор (договоры), Заказчиком составляется протокол определения участника (участников) закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, который размещается на официальном сайте не позднее одного рабочего дня, следующего после дня определения Оператором электронной площадки предложений о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги участников закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства соответствующими из состава предварительных предложений.

8. Заключение договора по итогам закупки

Заказчик заключает с использованием электронной площадки и в сроки, предусмотренные регламентом такой электронной площадки, договор (договоры) с участником (участниками) закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, определенным (определенными) заказчиком, на условиях, определенных в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим извещением, а также предложением соответствующего участника закупки о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги.

9. Предоставление национального режима Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Применяется ограничение.

При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, положения статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.

Принятие Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, допускается в случаях, при которых международным договором Российской Федерации предусматривается возможность непредоставления национального режима товару, происходящему из иностранного государства, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой зарегистрированным на территории иностранного государства лицом.

При осуществлении закупки работы, услуги:

1) если Правительством Российской Федерации установлен предусмотренный подпунктом «а» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ запрет закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора на выполнение такой работы, оказание такой услуги с подрядчиком (исполнителем), являющимся иностранным лицом;

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

2) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом «б» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ ограничение закупки таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, не допускаются:

а) заключение договора с участником закупки, являющимся иностранным лицом, если российским лицом поданы заявка на участие в закупке, окончательное предложение, признанные по результатам их рассмотрения соответствующими требованиям положения о закупке, извещения об осуществлении конкурентной закупки (в случае проведения конкурентной закупки), документации о конкурентной закупке (в случае проведения конкурентной закупки);

б) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

3) если Правительством Российской Федерации установлено предусмотренное подпунктом «в» пункта 1 части 2 статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ преимущество в отношении таких работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом:

а) при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в конкурентной закупке, заявок на участие в неконкурентной закупке, окончательных предложений осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке участником закупки, являющимся российским лицом, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение с ним договора;

б) в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта;

в) перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

Приложение №1 к извещению

Техническое задание

1. Предмет договора: поставка химических реактивов для нужд Мурманского филиала ФГБУ «НЦБРСП»

1.1. Код ОКПД2 – 20.59.52.194.

2. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Мурманск ул. Траловая д. 47А

3. Срок поставки: согласно Графику поставки товара.

4. Требования к качеству товара:

4.1. Остаточный срок годности поставляемых товаров: не менее 70% с даты изготовления на момент поставки.

4.2. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам, если в отношении товара такие стандарты, регламенты, нормы установлены.

4.3. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки, погрузочно-разгрузочных работах и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в Договоре или Спецификации к нему. Упаковка (тара) являющаяся одноразовой, возврату Поставщику не подлежит. Если производителем товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной Договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

5. Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Составил:

Начальник отдела

химико-токсикологических исследований__________________________ / В.В. Золотавина /

Приложение № 2 к извещению

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

*Прилагается в виде отдельного файла

Приложение № 3 к извещению

ПРОЕКТ

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______________

г. Москва «___» _________ 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» (далее - ФГБУ «НЦБРСП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Муратова Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________ (далее – «_______________»), в лице____________________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и на основании пункта 500 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ «НЦБРСП» (далее - Положение), утвержденного 01.10.2025 г., соответствии с Протоколом определения участника закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства закупка № _____ от «___» ______ 2025 г., заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Поставщик обязуется по заявке Заказчика поставить химические реактивы (далее – Товар) для нужд Мурманского филиала ФГБУ «НЦБРСП» в обусловленный Договором срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Заявка направляется Заказчиком любым доступным способом, в том числе посредством электронной почты, на электронный адрес Поставщика, указанный в разделе 14 Договора.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _________ (__________________________________) рублей, в том числе НДС ___% - ________ (_______) рублей (вариант: НДС не облагается _________________________).

2.2. Цена Договора включает стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС (в случае наличия у Поставщика обязанности по уплате НДС), другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Договора.

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Законом № 223-ФЗ, Положением и Договором.

2.4. Источник финансирования Договора – средства, полученные при осуществлении Заказчиком приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности.

2.5. Заказчик производит оплату в следующем порядке:

- по факту поставки Товара Заказчик оплачивает в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (Приложение № 3 к настоящему Договору).

2.6. В случае изменения расчетного счета либо иных реквизитов Стороны, в том числе банковских реквизитов, Сторона, чью реквизиты изменились, обязана в трехдневный срок с даты их изменения в письменной форме сообщить об этом другой Стороне, указав новые реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика, несет Поставщик. Стороны вправе не заключать дополнительное соглашение к Договору об изменении банковских и иных реквизитов Стороны, зафиксировав изменение реквизитов в уведомительном порядке в письменной форме.

2.7. Цена Договора и валюта платежа установлены в российских рублях. Все расчеты по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика.

2.8. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств со счета Заказчика.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: г. Мурманск, ул. Траловая д. 47 А согласно Техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью Договора.

Поставка осуществляется в рабочее время Заказчика, с понедельника по пятницу с 08:30 до 16:30 предпраздничные дни, непосредственно предшествующие нерабочему праздничному дню, с 08:30 до 15:30.

Поставщик подтверждает согласие поставить Товар в количестве и ассортименте, предусмотренном Договором.

Поставка Товара допускается партиями в пределах срока поставки Товара.

Поставщик не менее чем за 1 (один) рабочий день до осуществления поставки Товара согласовывает с Заказчиком время и дату доставки Товара в место доставки.

3.2. Доставка Товара по адресу Заказчика осуществляется Поставщиком собственными силами или с привлечением третьих лиц – перевозчиков, в условиях, предназначенных для данного вида Товара по адресу поставки.

Отгрузка Товара Заказчику оформляется товарной накладной или товарно-транспортной накладной или универсальным передаточным документом, которые лишь подтверждают факт отгрузки Товара Заказчику, но не приемку Товара Заказчиком. На момент подписания Заказчиком документов, предусмотренных настоящим абзацем, Заказчиком осуществляется:

- проверка по товарной накладной (товарно-транспортной накладной, универсальному передаточному документу) номенклатуры отгруженного Товара на соответствие наименования и количества, установленных в Спецификации (Приложение №2 к настоящему Договору);

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара;

- проверка наличия необходимых документов, подтверждающих качество товара и оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- проверка полноты и правильности оформления сопроводительной документации в соответствии с условиями Договора.

Товарная накладная (товарно-транспортная накладная, универсальный передаточный документ), подготовленная Поставщиком, подписывается Сторонами в двух экземплярах (для каждой Стороны по экземпляру). При этом Заказчик подписывает такой документ в день доставки (отгрузки) Товара Заказчику в месте доставки.

3.3. При исполнении Договора:

3.3.1. Поставщик не позднее отгрузки Товара Заказчику формирует, подписывает подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и передает Заказчику вместе с Товаром документ о приемке, форма которого предусмотрена в Приложении № 2 к Договору.

3.3.2. К документу о приемке могут прилагаться иные документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке;

3.3.3. В срок, установленный пункте 3.5 Договора, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, документ о приемке;

б) формирует, подписывает подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

3.3.4. В случае создания приемочной комиссии, в срок, установленный пункте 3.5 Договора:

а) члены приемочной комиссии подписывают подписями документ о приемке или формируют, подписывают подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

б) После подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика;

3.3.5. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

3.3.6. Датой приемки поставленного Товара считается дата подписания Заказчиком документа о приемке.

3.4. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с пунктом 3.3 Договора, осуществляется путем формирования, подписания подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, исправленного документа о приемке.

3.5. Приемка Товара (в том числе партии Товара), включая проведение экспертизы поставленного Товара, осуществляется в месте доставки не более 20 (двадцати) рабочих дней с даты одновременного наступления следующих событий:

3.5.1. Доставка (отгрузка) Товара Заказчику в месте доставки осуществлена;

3.5.2. Документ о приемке, предусмотренный пунктом 3.3 Договора, подписан подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика;

3.5.3. Поставщик предоставил все предусмотренные Договором документы, предоставление которых должно осуществляться вместе с Товаром, в том числе документ о приемке, гарантийное письмо, документы, предусмотренные пунктом 5.5 договора, а также документы для оплаты по Договору.

3.6. Приемка поставленного Товара осуществляется по количеству, качеству и комплектности.

Приемка Товара, в том числе, включает:

- проверку соответствия наименования, количества и характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика;

- проверку комплектности поставленного Товара требованиям, установленным в Спецификации (Приложение №2 к настоящему Договору);

- установление соответствия поставленного Товара требованиям, предусмотренным Договором, в том числе Спецификацией (Приложение № 2 к Договору).

3.7. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров.

Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Для установления соответствия поставленного Товара требованиям, предусмотренным Договором, в том числе Спецификацией (Приложение № 2 к Договору) при проведении его экспертизы Заказчик, члены приемочной комиссии Заказчика либо эксперт, экспертная организация (если такие эксперт, экспертная организация привлечены для ее проведения) имеют право вскрывать упаковку до 100 % Товара.

3.8. Приемка поставленного Товара осуществляется в соответствии с Договором, Положением, Законом № 223-ФЗ.

Допускается корректировка первичных учетных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

3.9. Поставщик обязан предоставить Заказчику вместе с Товаром документы, предусмотренные пунктом 5.5. Договора.

При отсутствии у Заказчика претензий к поставленному Товару, в том числе по количеству, качеству, комплектности, Заказчик в срок, предусмотренный пунктом 3.5. Договора, подписывает документ, предусмотренный 3.3. Договора. После этого Товар считается принятым Заказчиком.

3.10. При выявлении несоответствий условиям Договора в поставленном Товаре (в том числе, но не ограничиваясь, в части наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 3.5 Договора, отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

3.11. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

3.12. Право собственности переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документа, предусмотренного п. 3.3 Договора. Риск случайной гибели или порчи Товара переходит к Заказчику в момент отгрузки Товара на склад Заказчика.

3.13. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком. Если Товар не соответствует условиям Договора, тогда это препятствует приемке этого Товара.

3.14. Если Поставщик поставил Заказчику Товар, но в ходе приемки Товара установлено несоответствие части поставленного Товара условиям Договора, тогда Заказчик вправе принять только часть поставленного Товара, которая соответствует условиям Договора.

3.15. Поставщик вправе присутствовать при осуществлении приемки поставленного Товара, в том числе при проведении его экспертизы. Для реализации данного права Поставщик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о намерении присутствовать при приемке поставленного Товара до начала ее осуществления. В случае если Поставщик не реализовал данное право, тогда Заказчик осуществляет приемку поставленного Товара, в том числе проводит его экспертизу, в отсутствие Поставщика.

3.16. В случае, если в предусмотренный в п. 3.1 Договора срок Поставщик не поставит Товар в количестве, предусмотренном Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки в соответствии с разделом 6 Договора.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Договором;

4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации, правом Евразийского экономического союза и Договором;

4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

4.1.4. осуществить доставку товара до места поставки (доставки) способом, обеспечивающим сохранность товара от повреждений (порчи) при обычных условиях транспортировки и хранении, в том числе предотвращать попадание влаги, и произвести разгрузку Товара на складе Заказчика;

4.1.5. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;

4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом поставленного Поставщиком и принятого Заказчиком Товара;

4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством;

4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Договора;

4.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

4.3.2. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Договора в соответствии с Законом № 223-ФЗ, Положением, Договором;

4.3.3. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Договора;

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств по Договору;

4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода, если Договором предусмотрены гарантийные обязательства;

4.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Договора без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 Договора, причиненных по вине Поставщика;

4.4.5. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора;

4.4.6. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством;

4.4.7. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Договором.

5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными (если такие требования установлены) к данному виду Товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам, если в отношении Товара такие стандарты, регламенты, нормы установлены.

5.3. Товар:

- является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства);

- пригоден для его использования по предназначению;

- не имеет повреждений, дефектов (брак), негативно влияющих на возможность использования товара по предназначению;

- поставляется в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения;

- должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

5.4. Поставщик обеспечивает соответствие товара техническим характеристикам, заявленным фирмой-производителем, на весь срок действия контракта и гарантийный срок (гарантийное обслуживание).

Гарантия на каждую единицу Товара должна составлять 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке. При этом предоставление такой гарантии осуществляется отдельным документом вместе с Товаром при его поставке. Поставщик гарантирует возмещение убытков Заказчика, которые возникли в результате поставки некачественного, бракованного Товара.

При обнаружении в период гарантийного срока недостатков (дефектов), поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от заказчика уведомления о выявленных недостатках своими силами и за свой счет обязан устранить недостатки или дефекты, или заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям контракта и не имеющего брака. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков(дефектов). По инициативе поставщика заказчик и поставщик вправе составить дополнительно Акт о выявленных недостатках (дефектах) Товара.

Поставщик обязан устранить возникшие неисправности за свой счет.

Замена некачественного и/или бракованного товара производится Поставщиком по месту нахождения заказчика в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения поставщиком уведомления о выявленных недостатках по товару.

5.5. Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику следующие документы на товар:

- счет на оплату, в 1-м экземпляре;

- счет-фактура, в 1-м экземпляре;

- товарная накладная (товарно-транспортная накладная, универсальный передаточный документ), подготовленная и подписанная Поставщиком, в 2-х экземплярах;

- документ о приемке;

- иные документы.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и установлена Договором в размере:

6.3.1. При просрочке от одного до семи дней – в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.3.2. При просрочке от восьми до двадцати дней – в размере двух трехсотых действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.3.3. При просрочке свыше двадцати дней – в размере четырех трехсотых действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа составляет (за исключением случаев, предусмотренных п. 6.5 Договора): 10 (десять) процентов цены Договора.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа составляет 1000 (одна тысяча) рублей.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня установлена Договором в размере:

6.6.1. При просрочке от одного до семи дней – в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от неуплаченной суммы.

6.6.2. При просрочке от восьми до двадцати дней – в размере двух трехсотых действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной суммы.

6.6.3. При просрочке свыше двадцати дней – в размере четырех трехсотых действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от неуплаченной суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа составляет: 1000 (одна тысяча) рублей.

6.8. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства по предоставлению нового обеспечения исполнения Договора (если в Договоре установлено требование об обеспечении исполнения Договора), начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 6.3. Договора.

6.9. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Договором, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.12. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.13. В случае просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.14. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

6.15. Уплата неустойки (пени, штрафа) и возмещение убытков не освобождают Стороны от исполнения принятых обязательств.

6.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

• Обеспечение исполнения Договора не установлено.

8. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

8.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара.

8.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Договором обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 3 (трех) календарных дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Сторона также обязана известить другую Сторону в письменном форме о прекращении этих обстоятельств в течение 3 (трех) календарных дней со дня прекращения этих обстоятельств.

9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

9.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

10. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десять) рабочих дней, если иной срок не установлен такой претензией.

При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика, если поставка Товара в филиал Заказчика, тогда по месту нахождения соответствующего филиала Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

11.1. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует по 19.12.2025 г. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе (при наличии) гарантийных обязательств Поставщика.

В случае неисполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору до даты, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, Договор признается действующим до исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

11.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:

11.3.1. При существенном нарушении условий Договора Поставщиком, в том числе в случае если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

11.3.2. В случае просрочки поставки товара или партии товара более чем на 20 (двадцать) календарных дней.

11.3.3. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.

11.3.4. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

11.3.5. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.2. Договор составлен в письменной форме на бумажном носителе.

12.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

12.4. Изменение условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 223-ФЗ, Положением, законодательством Российской Федерации, Договором.

12.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по Договору правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

12.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора, и ставших им известными в ходе исполнения Договора.

12.7. Взаимодействие Заказчика с Поставщиком по электронной почте осуществляется по адресам электронных почт, указанных в разделе 14 Договора.

12.8. Заключив Договор, Стороны приняли обязательство обеспечивать в той мере, которая зависит от Сторон, соблюдение следующих условий:

- при исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;

- при исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.9. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо условий пункта 12.8 Договора соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.10. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо условий пункта 12.8 Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

12.11. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 12.8 Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона вправе предложить расторгнуть Договор по соглашению сторон, направив письменное предложение другой Стороне.

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

13.1. Неотъемлемой частью Договора является следующее приложение:

- Приложение № 1- Техническое задание;

- Приложение № 2 - Спецификация;

- Приложение № 3 - Форма документа о приемке.

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору поставки №____

от «____» ________ 2025 г.

Техническое задание

* приложено отдельным файлом (Приложение 1 к извещению)

Приложение № 2

к договору поставки №____

от «____» ________ 2025 г.

Спецификация* - Посмотреть таблицу с данными

Итого _____________(___________) рублей ______копеек, в том числе НДС ___________(_________) рублей _____копеек /НДС не облагается.

* - заполняется при заключении Договора, согласно ценовому предложению и сведениям о Товаре указанным в заявке победителя закупки.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к договору поставки №____

от «____» ________ 2025 г.

ФОРМА

Документ о приемке № ___

к Договору поставки товара № _______от «___» _________ 202_ г.

г. _________ «___» _________ 202_ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» (ФГБУ «НЦБРСП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________________________, действующего на основании __________________________________________________________, с одной стороны, и _______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице ___________________________________________________, действующей на основании Устава / доверенности от ______ № _______, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» (ФГБУ «НЦБРСП»), утвержденного 01.10.2025 г., заключили настоящий документ о приемке (далее – документ) к договору поставки от «___» _________ 202_ г. № ______ на поставку _____________ (далее – Договор) о нижеследующем:

Во исполнение Договора Поставщик поставил, а Заказчик принял на складе Заказчика следующий товар (далее – Товар):

- Посмотреть таблицу с данными

Стоимость поставленного Товара ______________ руб. (______________________), в том числе НДС ___% - _________ (__________________).

По результатам проведения экспертизы поставленного Товара, предусмотренной Договором, Заказчиком установлено, что поставленный Товар передан (отгружен) Поставщиком Заказчику в срок и в месте поставки, с полным комплектом надлежащим образом оформленных документов в соответствии с условиями Договора.

Товар поставлен в упаковке (таре) надлежащего качества. Количество, страна происхождения, характеристики, комплектность, ассортимент и качество поставленного Товара, соответствуют условиям Договора. Видимых, явных недостатков (дефектов) в поставленном Товаре не выявлено. Препятствующие приемке Товара недостатки, которые не носят скрытого характера и могут быть обнаружены при обычных для данного Товара условиях приемки, не выявлены.

Факты несоответствия поставленного Товара условиям Договора не выявлены.

Результаты приемки Товара, приведенные в настоящем документе, не распространяются на возможные недостатки Товара, которые носят скрытый характер или могут быть обнаружены только в процессе использования Товара в соответствии с его назначением.

Настоящий документ является основанием для оплаты Заказчиком Товара, предусмотренного пунктом 1 настоящего документа, в размере стоимости поставленного Товара согласно настоящему документу.

Стороны взаимных претензий по исполнению Договора не имеют.

Настоящий документ составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Экспертиза поставленного Товара, в том числе проверка соответствия его характеристик характеристикам, установленным в Договоре, проводилась следующим сотрудником Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем документе:

_________________ ______________ _________

(должность) (ФИО) (подпись)

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

- Посмотреть таблицу с данными