Тендер - Поставка химических реагентов и оборудования для открытия «Наноквантума» №305360893

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Техническое_задание

Приложение № 1 к Договору

№ ______от __________

Техническое задание

На поставку химических реагентов и оборудования для открытия «Наноквантума»

Адрес поставки: г. Великие Луки, ул. Дружбы, д. 31

Срок поставки: 10 (Десять) дней с даты подписания Договора.

Описание закупаемых товаров:

- Посмотреть таблицу с данными

• Все заявки рассматриваются в соответствии с пп РФ 1875. Если участником закупки подается страна производства Российская Федерация, то для подтверждения страны происхождения, товар должен обязательно иметь выписку из реестровой записи министерства отечественной промышленности в соответствии с пп. РФ 1875 (далее – выписка), без данной выписки предложение, поданное поставщиком, приравнивается к товарам иностранного происхождения.

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_Договор_регаенты_и_оборудование_

Договор №______

на поставку химических реагентов и оборудования для открытия «Наноквантума»

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Лидер» (ГАОУ ДО «Лидер»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице врио директора Сергеевой Ольги Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ____________ «____________» (________ «________»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке товаров, работ и услуг ГАОУ ДО «Лидер» от 28.11.2023 (далее – Положение) на основании результатов определения Поставщика способом закупки у единственного поставщика, в соответствии с пп. 3 п. 265 Положения заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется поставить Заказчику химические реагенты и оборудование для открытия «Наноквантума» (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Технические, функциональные и качественные характеристики Товара указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору, далее – Техническое задание).

Наименование, количество, стоимость Товара и каждой его единицы указаны в Спецификации (Приложение № 2 к Договору, далее – Спецификация).

1.3. Поставка Товара Поставщиком Заказчику осуществляется по адресу: г. Великие Луки, ул. Дружбы, д. 31. Моментом поставки Товара является доставка Поставщиком Товара Заказчику по адресу, указанному в Договоре, и предоставление Поставщиком надлежащим образом оформленных отчетных документов: Счета на оплату (далее – Счет), счета-фактуры (при наличии), товарных накладных (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД), а также Акта приемки-передачи товара (Приложение № 3 к Договору, далее – Акт приемки-передачи товара) в 2 (двух) экземплярах.

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый им по Договору Товар принадлежит ему на законных основаниях, свободно распространяется на территории Российской Федерации, не состоит в залоге и под арестом, свободен от требований и претензий третьих лиц, является новым, не является выставочным образцом.

1.5. Поставщик тщательно изучил и проверил все материалы Договора, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки поставки, стоимость и качество продукции, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением обязательств по Договору.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Вариант 1. Цена Договора составляет ________ (_____) рублей ___ копеек, в том числе НДС____%, ________ (_____) рублей ___ копеек (далее – Цена Договора).

Вариант 2. Цена Договора составляет ________ (_____) рублей ___ копеек, НДС не облагается на основании п. __ (п.2 – для юридических лиц; п.3 для индивидуальных предпринимателей) ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Цена Договора).

2.2. Цена Договора уменьшается на сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.4. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, в том числе расходы на доставку, разгрузку, подъем и занос Товара в помещение Заказчика, оплату налогов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иные расходы Поставщика, связанные с исполнением условий Договора.

2.5. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

2.6. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

Вариант 1.

2.6.1. Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.2. Заказчик оплачивает Товар по факту поставки всего объема Товара в безналичном порядке путем перечисления стоимости фактически поставленного Товара с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в ст. 12 Договора, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи товара, с приложением документов, подтверждающих объем поставленного Товара, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приемки-передачи товара и получения Счета.

Вариант 2.

2.6.1. Авансовый платеж в размере ___% от Цены Договора, в размере _____ (______) рублей __ копеек, в том числе НДС ____%, ________ (_____) рублей ___ копеек или НДС не облагается на основании на основании п. __ ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации, перечисляется Заказчиком в течение ___ (_______) рабочих дней с даты выставления счета Поставщиком.

2.6.2. Окончательный расчет по Договору в размере ___% от Цены Договора, в размере ______(____) рублей __ копеек, в том числе НДС____%, ________ (_____) рублей ___ копеек или НДС не облагается на основании на основании п. __ ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации, Заказчик производит по факту поставки всего объема Товара в безналичном порядке путем перечисления стоимости фактически поставленного Товара с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в ст. 12ст Договора, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи товара, с приложением документов, подтверждающих объем поставленного Товара, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приемки-передачи товара и получения Счета.

2.6.3. Оплата по Договору осуществляется на основании следующих оригиналов документов, представленных Поставщиком: Счета, счета-фактуры (при наличии), товарных накладных (ТОРГ-12) или УПД и Акта приемки-передачи товара, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

2.6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.6.5. Обязательства Заказчика по оплате поставленного Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в ст. 12 Договора.

3. СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные Договором и Техническим заданием: в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания Договора.

3.2. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товара по согласованию с Заказчиком.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Не менее чем за 1 (один) рабочий день до планируемой даты доставки Товара Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату доставки, возможность доставки Товара партиями. Сообщение должно быть направлено Заказчику путем использования электронной почты, указанной в ст. 12 Договора. При этом Поставщик обязан удостовериться в получении Заказчиком сообщения.

4.2. Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать качеству, техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании.

При исполнении Договора, по согласованию Заказчика с Поставщиком, допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками Товара, указанными в Техническом задании. В данном случае соответствующие изменения должны быть оформлены в виде Дополнительного соглашения. Изменение Договора оформляется в порядке, установленном в ст. 8 Договора.

4.3. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.4. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного Товара – международным стандартам упаковки.

4.5. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

4.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

4.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах при доставке к конечному месту эксплуатации.

4.8. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет Поставщика в день доставки Товара.

4.9. В день доставки Товара Поставщик представляет Заказчику комплект оригиналов отчетных документов, предусмотренный условиями Договора и Техническим заданием, подписанный Поставщиком в 2 (двух) экземплярах; сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также Счет, счет-фактуру (при наличии), товарные накладные (ТОРГ-12) или УПД и Акт-приемки передачи товара в 2 (двух) экземплярах.

4.10. После получения от Поставщика комплекта документов Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленного Товара (и сопутствующих услуг) по Договору на предмет соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в Договоре и Техническом задании, и направляет Поставщику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приемки-передачи товара либо мотивированный отказ (далее - мотивированный отказ) от принятия поставленного Товара (и сопутствующих услуг). В случае отказа Заказчика от принятия поставленного Товара (и сопутствующих услуг), в связи с необходимостью устранения недостатков, Поставщик обязуется в срок, установленный в мотивированном отказе, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.11. Для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Договором, в части его соответствия условиям Договора, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций, срок приемки продлевается соразмерно времени, затраченному на проведение экспертизы.

4.12. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от принятия поставленного Товара (и сопутствующих услуг) Поставщик обязан в срок, установленный в мотивированном отказе, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/дефекты и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторно подписанный Поставщиком Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком поставленного Товара.

4.13. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков/дефектов Заказчиком будет принято решение об устранении Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки, Заказчик принимает поставленный Товар (и сопутствующие услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра Акта приемки-передачи товара, один из которых направляет Поставщику в порядке, предусмотренном условиями Договора.

4.14. Подписанный Заказчиком и Поставщиком Акт приемки-передачи товара, подписанные товарные накладные (ТОРГ-12) или УПД, а также предъявленные Поставщиком Заказчику Счет и счет-фактура (при наличии) являются основанием для оплаты Поставщику поставленного Товара (и сопутствующих услуг).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в ст. 4 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.3. Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по Договору. На данный запрос Поставщик предоставляет ответ в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

5.1.5. Ссылаться на недостатки поставленного Товара (также выявленные после окончания срока действия Договора), в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этого товара, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств.

5.1.6. При обнаружении Заказчиком или уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленного Товара условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленного Товара.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товара, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.

5.2.3. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товара рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки Товара.

5.2.4. При расторжении Договора в одностороннем порядке по вине Поставщика Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Договором, а также обратиться к Поставщику с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания Заказчиком, в соответствии со ст. 4 Договора, Акта приемки-передачи товара по Договору, при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в ст. 4 Договора, и соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товару по Договору.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями Договора.

5.3.3. Привлекать к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц – субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменения стоимости и количества Товара по Договору.

5.3.4. Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках Договора.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Договора и представить Заказчику отчетную документацию после исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения Товара и/или документы, подтверждающие, что Товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром.

5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении реквизитов, указанных в ст. 12 Договора, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении реквизитов, Поставщик несет ответственность за все связанные с этим неблагоприятные последствия.

5.4.5. Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать в сети Интернет), не собирать и не обрабатывать любую информацию служебного, коммерческого, финансового, личного характера, информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным способом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Поставщику в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором.

5.4.6. Принимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения указанной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию только в целях исполнения Договора. Поставщик обязан обеспечивать защиту персональных данных и иной конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Договора, при ее обработке в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

5.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

5.4.8. Оказывать содействие при проведении уполномоченными органами и органами государственного финансового контроля проверок хода исполнения Договора.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с требованиями, указанными в Договоре и Техническом задании.

6.2. Гарантийный срок Товара указывается в Техническом задании. В случае если гарантийный срок на Товар не установлен, он считается равным 12 (двенадцати) месяцам с даты приемки Товара.

6.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленном Товаре, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков.

6.4. При отказе Поставщика от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит экспертизу с привлечением квалифицированных специалистов (экспертов), по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков Товара и предъявления требования о его замене, Поставщик обязан заменить такой Товар.

6.6. Если иное не предусмотрено Договором, гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на основное изделие. На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не предусмотрено Договором.

6.7. Поставщик гарантирует, что Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации является безопасным для жизни, здоровья Заказчика и иных лиц, окружающей среды, а также исключает причинение вреда имуществу Заказчика и иных лиц.

6.8. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц вследствие необеспечения Поставщиком безопасности Товара, подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.9. Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом Товара, подлежат возмещению Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

6.10. Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о Товаре.

6.11. В случае непредоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной информации о Товаре Поставщик несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки Товара, возникшие после его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.12. Поставщик отвечает за недостатки Товара, на который не установлен гарантийный срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи Товара Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

• За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
• Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном п. 7.3 – 7.6 настоящей статьи, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент Цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора как процент этапа исполнения Договора (далее – Цена Договора/ Этапа).
• За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных п. 7.4 Договора).

10 процентов Цены Договора (Этапа) в случае, если Цена Договора (Этапа) не превышает 3 млн рублей;

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

10 процентов Начальной (максимальной) цены Договора в случае, если Начальная (максимальная) цена Договора не превышает 3 млн рублей;

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке:

1 000 рублей, если Цена Договора не превышает 3 млн рублей (включительно);

7.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

7.6.1.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Договора не превышает 3 млн рублей (включительно);

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

7.7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии в Гражданским кодексом Российской Федерации. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

• Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цены Договора.
• В случае обнаружения недостатков Заказчик вправе на свое усмотрение потребовать от Поставщика:
• безвозмездного устранения недостатков;
• соответствующего уменьшения установленной цены;
• безвозмездной замены Товара;
• возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами.
• Стороны Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
• Заказчик обязан предъявить требование Поставщику о возврате излишне уплаченных денежных средств при поставке Товара не в полном объеме и (или) при завышении их стоимости в случае установления такого требования контролирующими органами.
• Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.
• В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств Заказчик может предъявлять фото- и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

ИЗМЕНЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по «30» сентября 2025 г. включительно. Окончание действия Договора влечет прекращение обязательств по Договору (за исключением предусмотренных Договором гарантийных обязательств и обязательств Заказчика по оплате Товара, поставленного в течение срока действия Договора).

8.2. Окончание действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной Договором и законодательством Российской Федерации.

8.3. Изменение положений Договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.5. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случае:

8.5.1. снижения цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества и качества поставляемого Товара и иных условий Договора;

8.5.2. предложения Заказчика предусмотренное Договором количество Товара может быть увеличено не более чем на десять процентов или уменьшено не более чем на двадцать процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение Цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов Цены Договора. В случае уменьшения предусмотренного Договором количества Товара Стороны обязаны уменьшить Цену Договора исходя из цены единицы Товара.

Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара определяется как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара;

8.5.3 изменения срока исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения Договора в рамках срока исполнения Договора, предусмотренного при его заключении;

8.5.4. изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на поставляемый Товар;

8.5.5. иные основания, предусмотренные Положением.

8.6. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к Договору. Все приложения и Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.

8.7. Расторжение Договора допускается:

– по соглашению Сторон;

– по решению суда;

– в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.8. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон Договора по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения Договора.

8.9. Договор считается расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения Договора не предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации, Договором либо не определен соглашением Сторон.

8.10. Расторжение Договора по соглашению Сторон определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.

8.11. При прекращении действия Договора (в том числе досрочном) Поставщик в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения требования Заказчика подписывает Акт сверки взаиморасчетов в 2 (двух) экземплярах и направляет 1 (один) его экземпляр Заказчику.

8.12. Договор может быть расторгнут в судебном порядке по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Если, по мнению Сторон, поставка Товара может быть продолжена в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде Дополнительных соглашений, допустимых действующим законодательством в сфере закупок, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).

10.2.1. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.2.2. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ, по существу, в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.2.3. В претензии должны быть указаны наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

10.2.4. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.2.5. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия, споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города Псковской области.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 12 Договора, или нарочно, а также с использованием электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством электронной почты, уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2. По всем вопросам, не урегулированным Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Договора, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

11.3. Неотъемлемой частью Договора являются:

– Приложение № 1 – Техническое задание;

– Приложение № 2 – Спецификация.

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Адрес места нахождения:

Адрес для почтовых отправлений:

ОГРН

ИНН

КПП

Банковские реквизиты:

р/с

в

к/с

БИК:

Электронная почта:

Телефон:

Заместитель директора

________________ /О.В. Сергеева /

Э.П.

________________ /_____________ /

Э.П.

Приложение № 1 к Договору

№ ______от __________

Техническое задание

• Техническое задание прикреплено отдельным файлом

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору

№ ______ от __________

Спецификация*

- Посмотреть таблицу с данными

*Итоговая стоимость каждой позиции Договора рассчитывается с учетом коэффициента, который равен отношению предложенной победителем закупки Цены Договора к Начальной (максимальной) цене Договора. Полученная итоговая стоимость каждой позиции Договора и общая итоговая Цена Договора вносятся в проект Договора, направляемого Заказчиком победителю закупки.

- Посмотреть таблицу с данными