Тендер - Поставка высокомолекулярного стержневого полиэтилена для изготовления компонентов эндопротезов суставов №319604979

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦД.xls

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть79 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, МоскваМесто поставки (адрес):г Москва ул Приорова д 10 стр 7
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 11.12.2025 по 12.12.2025Место предоставления документации:РТС тендер Порядок предоставления документации:Закупка проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала электронной торговой площадки РТС-тендер, сайт: rts-tender.ru Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:11.12.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):12.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Закупка проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала электронной торговой площадки РТС-тендер, сайт: rts-tender.ru
Подведение итоговМесто подведения итогов:г Москва ул Приорова д 10 стр 7Порядок подведения итогов:в соответствиями с требованиями извещения 1._Извещение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МАГАЗИНА

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с даннымиТЗ_полиэтилен

Приложение № 1

К извещению о проведении закупки

с использованием электронного магазина

Техническое задание

Наименование предмета закупки: Поставка высокомолекулярного стержневого полиэтилена для изготовления компонентов эндопротезов суставов.

Способ закупки: Закупка в электронном магазине в форме отбора оферт.

Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,38 (четыреста двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят семь ) рублей 38 копеек.

Описание объекта закупки. - Посмотреть таблицу с данными

Условия поставки
5.1. Период поставки: в течение 90 (девяноста) дней с даты заключения Договора
5.2. Место поставки: АО «ЦИТО».
Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Коптево ул. Приорова, дом 10, стр.7
5.3. Способ поставки: организация поставки осуществляется силами Поставщика, за счёт Поставщика, на склад Заказчика, на место хранения товара.

Порядок приемки товара:

6.1. Поставщик обязан передать Покупателю при поставке каждой партии товара следующие документы:

• Товаросопроводительные документы, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (счет-фактура, товарная накладная, товаротранспортная накладная или универсальный передаточный документ) с учетом требований, содержащихся в п.2.4 Договора.
• Документы, подтверждающие качество товара сертификат соответствия, документы, подтверждающие прохождение испытания класса VI USP.

Все документы должны быть заверены синей печатью поставщика.

7. Гарантия качества.

7.1. Поставщик предоставляет гарантию качества товара на срок, указанный в документации производителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня исполнения обязательств по поставке товара.

7.2. Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), не иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика.

7.3. Качество товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям и иным установленным требованиям к подобному виду товаров и подтверждаться соответствующими документами.

раздел_V._проект_договора ДОГОВОР № - Посмотреть таблицу с данными

Акционерное общество «ЦИТО» (АО «ЦИТО»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Спектора Виктора Семеновича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец» или «Поставщик», в лице ____________________________ действующего на основании _________ с другой стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд акционерного общества «ЦИТО», утвержденное решением Совета директоров от 28.03.2024 г. (Протокол №2), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

На условиях настоящего Договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателю высокомолекулярный стержневой полиэтилен (далее-товар или Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в сроки и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.2. Наименование, количество, общая цена и срок поставки товара согласовываются Сторонами и указываются в Спецификации (Приложение №1 к Договору) (далее-Спецификация). Наименование, количество и цена товара также указываются в товарных накладных (или УПД) и счетах на оплату, которые должны составляться строго на основании подписанной Спецификации на поставку товара и содержать те же данные о наименовании, количестве и цене товара. Спецификация на поставку товара, после подписания, является неотъемлемой частью настоящего Договора. Также в Спецификации могут указываться требования, предъявляемые к товарам, технические, качественные характеристики.

1.3. Товар, поставляемый по настоящему Договору, принадлежит Продавцу на праве собственности, является новым, под арестом и в залоге не находится, не обременен правами третьих лиц, ввезен на территорию РФ с соблюдением таможенного законодательства и уплатой всех необходимых платежей.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Общая стоимость Договора складывается из стоимости всего товара, фактически поставленного по подписанным товарным накладным в течение срока действия Договора, и составляет ____________________ рублей __ копеек, в том числе НДС 20% _______________________рублей __копеек.

Цена Товара является фиксированной на протяжении срока действия настоящего Договора. Цены согласовываются Сторонами и указываются в Спецификациях.

Цена товара включает в себя НДС (если применимо), стоимость поставляемых товаров, использованных материалов, оказания сопутствующих услуг, выполнения сопутствующих работ, упаковки, маркировки, погрузки, доставки и разгрузки, а также таможенные пошлины и другие сопутствующие расходы, в т.ч. оплату работ сторонних организаций, а также все иные расходы, связанные с выполнением обязательств Поставщика по Договору. Упаковка и тара являются невозвратными.

2.4. Расчеты за поставленные товары осуществляются в безналичной форме.

2.5. Расчеты за Товар производятся в следующем порядке: аванс в размере 50% стоимости товара, оплачиваются течение 7 (семи) рабочих дней с даты выставления счета Поставщиком, направленного в адрес Покупателя в соответствии с заявкой Покупателя, оставшиеся 50% Покупатель оплачивает в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами товарной накладной (или УПД), счета-фактуры (при наличии) за фактически поставленный товар.

2.6. Расчеты по настоящему договору производятся в российских рублях.

2.7. Обязательства Покупателя по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

Поставка Товара осуществляется частями (отдельными партиями) в течение общего срока действия Договора и количества по заявкам покупателя.

Срок поставки каждой партии Товара в течении 30 (тридцати) дней с даты направления заявки Покупателя.

Каждая партия поставляемого Товара должна иметь следующие сопроводительные документы, которые передаются Поставщиком в момент передачи товара:

- товарную накладную или УПД (оригинал),

- счет-фактуру (если применимо, оригинал),

- оригинал счета;

- документы, подтверждающие качество и безопасность продукции (копии, заверенные Поставщиком);

- заверенные печатью и подписью лица Продавца копии доверенностей, подтверждающих наличие у лиц, подписавших первичные учетные документы, полномочий на их подписание. Все сопроводительные документы должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством РФ.

• Документы, указанные в п. 3.2. Договора, предоставляются Продавцом в печатном виде, а также могут быть представлены дополнительно и в электронном виде по адресам Покупателя, указанным в реквизитах Сторон.
• Стороны договорились на следующие условия поставки: доставка Товара до склада Покупателя осуществляется силами и за счет Продавца. Стоимость доставки включена в стоимость Товара.
• Адрес склада Покупателя: г. Москва, ул Приорова, д. 10, стр. 7.

Товар должен быть поставлен в надлежащей таре (или упаковке) с необходимой маркировкой. Упаковка должна обеспечивать сохранность во время его транспортировки, погрузки/выгрузки и хранения. Поставляемый по настоящему Договору товар должен быть упакован и промаркирован в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Договора. При этом упаковка поставляемого товара должна обеспечивать предохранение товара от порчи, разрушения, потери качества. Упаковка товара и каждая единица товара должны иметь этикетку и маркировку, позволяющие идентифицировать товар, как соответствующий условиям настоящего Договора, содержащую следующую информацию: наименование товара, наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату производства, срок годности/службы, номер партии товара, артикул. Упаковка не должна быть повреждена или испачкана. Нарушение требований к упаковке, маркировке является существенным нарушением условий Договора и требований к качеству. Остаток срока годности/службы товара на момент поставки не должен составлять менее 70% от общего срока годности/службы. Товар не должен иметь никаких повреждений. Наличие на Товаре повреждений, а равно не передача или ненадлежащее оформление документов о качестве Товара является существенным нарушением условий Договора и требований к качеству

• Датой поставки считается дата подписания Покупателем товарной накладной или УПД. Право собственности на Товар переходят от Продавца к Покупателю в момент передачи Товара на складе Покупателя и подписания накладной на товар или УПД.
• Досрочная поставка возможна с согласия Покупателя.
• В случае отсутствия в Спецификации, накладной на товар (или УПД) или счете на оплату ссылки на договор, в рамках которого производится передача товара (поставка) или его оплата, то считается, что каждая поставка товара или его оплата произведена в рамках договора, заключенного между Сторонами, действующего в момент передачи товара по накладной (или УПД) или оплаты счета, последнего по дате заключения.
• По требованию Покупателя Поставщик в течение двух дней обязан предоставить документы, подтверждающие страну происхождения каждого поставляемого товара и информацию о производителе товара и документы, подтверждающие легальность нахождения товара на территории Российской Федерации
• В ходе контроля исполнения настоящего Договора Покупатель вправе запросить у Поставщика все необходимые данные об учредителях, участниках исполнительных органов (генерального директора, членов совета директоров) включая информацию о паспортных данных таких лиц, ИНН и прочую необходимую Покупателю информацию. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления такого запроса обязуется предоставить копии всех документов, требуемых Покупателем. Одновременно Поставщик обязуется предоставить согласие на обработку персональных данных в отношении указанных лиц. Предоставление указанной информации является добровольным решением Поставщика, не нарушает законных прав и интересов физических лиц, чьи персональные данные могут быть переданы Покупателю в рамках исполнения настоящего пункта Договора
• Покупатель вправе отказаться от поставки товара без возмещения убытков если Поставщик не передал Покупателю всю необходимую сопроводительную документацию, указанную в условиях Договора.

КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Качество Товара должно соответствовать ГОСТ и/или ТУ и/или ОСТ и/или иным стандартам, и характеристикам, в том числе указанным в документах о качестве товара и документации производителя товара на товар и удостоверяться соответствующим документом о качестве (сертификатом качества, паспортом качества и др.). Стандарты и/или характеристики, которым должен соответствовать товар, также могут быть указаны в Спецификации. Копии нормативно-технической документации производителя, в соответствии с которой должен быть изготовлен товар, заверенные печатью и подписью Продавца, передаются Покупателю вместе с товаром.

Поставщик гарантирует, что поставляемые товары являются новыми и ранее не использованными, не будут иметь дефектов, связанных с материалами или функционированием, при штатном их использовании в соответствии с техническими требованиями и другими документами. Поставщик предоставляет Покупателю необходимые документы (в т.ч. гарантийные талоны, сервисные книжки и любые иные аналогичные документы) на поставляемый товар одновременно с поставкой такого товара. На все поставляемые по настоящему Договору товары устанавливается гарантия качества, сроком двенадцать месяцев с даты поставки. Непредставление документов, указанных в пунктах 4.2., 4.1., 3.2. Договора Поставщиком является нарушением условий настоящего Договора о качестве товара.

Приемка Товара по количеству грузовых мест производится в момент получения Товара Покупателем на складе Покупателя и подтверждается подписанием УПД или товарной накладной. Внутритарная приемка по количеству и ассортименту, весу, комплектности производится на территории Покупателя в течение 10 (десяти) календарных дней с даты поставки.

При обнаружении несоответствия количества или ассортимента, или комплектности фактически поставленного товара количеству или ассортименту, комплектности указанным в Спецификации, Покупатель либо делает отметку в товарной накладной (при приемке по количеству грузовых мест), либо составляет соответствующую претензию и направляет ее Продавцу (при внутритарной приемке) по электронной почте или иным способом. Продавец обязан явиться для совместной проверки количества и составления Акта в течение двух рабочих дней с момента получения претензии. Стороны договорились о том, что неявка Продавца в указанный срок, а равно немотивированный отказ от составления/подписания Акта означает признание Продавцом требований претензии обоснованными и подлежащими удовлетворению, при этом составление одностороннего акта Покупателем не является обязательным. Сроки для устранения нарушений (допоставки товара или замены не соответствующего ассортименту товара, доукомплектования товара) согласовываются сторонами дополнительно, но не должен превышать трех дней с момента направления претензии Продавцу или проставления отметки в товарной накладной. При этом все расходы несет Продавец.

В случае обнаружения несоответствий по качеству товара, Покупатель готовит претензию с указанием выявленных несоответствий и направляет ее Продавцу по электронной почте или иным способом. Продавец обязан явиться для совместной проверки качества и составления Акта в течение двух рабочих дней с момента получения претензии. Стороны договорились о том, что неявка Поставщика в указанный срок, а равно немотивированный отказ от составления/подписания Акта означает признание Поставщиком требований претензии обоснованными и подлежащими удовлетворению, при этом составление одностороннего акта Покупателем не является обязательным. Несоответствие по качеству товара может быть устранено Продавцом, по выбору Покупателя, либо заменой некачественной продукции на качественную (при этом Покупатель вправе требовать замены всей партии товара, в которой выявлен некачественный товар) за счет Продавца или корректировкой расчетов путем возврата уплаченной за некачественную продукцию суммы. Возврат и замена некачественной продукции производится силами и за счет Продавца. Замена некачественной продукции на качественную должна быть осуществлена в согласованные Сторонами сроки, которые не должны превышать пяти рабочих дней с момента направления претензии. Возврат уплаченных за некачественную продукцию денежных средств осуществляется в течение двух рабочих дней с момента получения соответствующего требования. Продавец обязан своими силами и за свой счет осуществить вывоз продукции, от которой Покупатель отказался, в течение десяти дней с момента получения претензии. В случае не вывоза такой продукции в указанный срок, Продавец обязуется компенсировать расходы Покупателя на хранение продукции и расходы на отправку продукции (Покупатель вправе направить продукцию Поставщику за его счет, при этом все риски и ответственность за продукцию переходят к Поставщику с момента передачи транспортной компании или курьеру для отправки такой продукции Покупателем) в течение двух рабочих дней с момента получения соответствующего требования.

При этом Поставщик может заказать экспертизу с привлечением независимых экспертных организаций. Экспертиза должна быть проведена в срок не позднее пяти дней с момента получения претензии от Покупателя с предварительным уведомлением последнего о времени и месте проведения экспертизы и при условии, что он уведомил о таком намерении в течение двух рабочих дней с момента получения претензии. Также, по желанию, Покупатель может самостоятельно провести экспертизу без уведомления Продавца. Результат такой экспертизы также является основанием для обязательного устранения дефектов или замены товаров на качественные Поставщиком за свой счет. В случае если результаты экспертизы установили ненадлежащее исполнение Договора, Продавец обязан возместить Покупателю стоимость проведенной экспертизы в полном объеме в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента выставления счета на оплату.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в установленном законодательством РФ и Договором порядке.

5.2. В случае просрочки поставки Товара Продавцом, Покупатель может потребовать от Продавца уплатить пени в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый день просрочки до момента исполнения обязательств по поставке

5.2.1. В случае нарушения сроков, предусмотренных пунктами 4.4. и 4.5. Договора, а также иных сроков компенсации или возврата денежных средств, Покупатель вправе выставить письменное требование об уплате пени в размере 0,1% стоимости неисполненного в срок обязательства (например, стоимости не заменного некачественного товара, невозвращенных денежных средств и т.д.) за каждый день просрочки

5.3. В случае просрочки оплаты поставленного Товара покупателем (за исключением просрочки внесения сумм предоплаты), Поставщик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1% от суммы, срок оплаты которой нарушен, за каждый день просрочки.

5.4. В случае изменения почтовых, банковский и иных реквизитов, органов управления у одной из Сторон, внесения изменений в учредительные документы, Стороны обязаны информировать друг друга в письменном виде до момента начала действия изменения. До получения извещения об изменении указанных данных, уведомления, направленные по адресам, указанным в договоре и действия, совершенные по указанным в Договоре реквизитам, считаются надлежащими

5.5. В случае возникновения споров в ходе исполнения настоящего Договора, Стороны будут пытаться решить их путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. Если иное не предусмотрено Договором, срок рассмотрения претензии 5 (пять) календарных дней с момента получения претензии в письменном виде. В случае невозможности решения таких споров, Стороны передают их на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Истца.

6.КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Обе Стороны обязуются хранить в тайне всю информацию о другой Стороне и сделках, совершенных в рамках настоящего Договора.

7. РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ О БЕНЕФИЦИАРАХ

7.1. Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней раскрыть информацию обо всей цепочке собственников (до конечных бенефициаров) в соответствии с формой, утвержденной Приложением № 2 к настоящему Договору. При этом Покупатель гарантирует Поставщику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников (до конечных бенефициаров), представленные Покупателем (далее — Сведения), будут является полными, точными и достоверными.

7.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление.

7.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Поставщиком, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее — Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателю от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

7.4. Покупатель и Поставщик подтверждают, что условия Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

8.ФОРС-МАЖОР

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, в течение 3 (трех) календарных дней с момента их наступления должна известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть документально подтверждены справкой компетентного органа, которая должна быть предоставлена в течение десяти дней с момента начала воздействия обстоятельств непреодолимой силы. Не уведомление или несвоевременное уведомление, а равно непредставление или несвоевременное подтверждающих документов, лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств. Должник, находящийся в просрочке не вправе ссылаться на форс-мажорные обстоятельства, наступившие в период просрочки.

8.3. Если обстоятельство непреодолимой силы длится более одного месяца, каждая сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор, направив другой стороне письменное уведомление за 5 рабочих дней до даты его прекращения, с проведением взаимных расчетов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения, в том числе, но не ограничиваясь этим, с возвратом денежных средств, уплаченных за не поставленный товар.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2026 г. включительно. Датой подписания договора является дата подписания со стороны Заказчика.

9.2. Любые изменения в условиях договора или в Спецификации согласовываются сторонами в письменном виде.

9.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор досрочно по соглашению сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным ГК РФ и настоящим Договором.

9.4. Покупатель вправе расторгнуть Договор в любое время в одностороннем внесудебном порядке путем направления соответствующего уведомления и без возмещения убытков Продавцу по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа, а также в следующих случаях:

- в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в срок, указанный в Договоре;

- в случае неоднократного или существенного (более, чем на семь дней) нарушения сроков поставки товаров

- в случае не передачи в срок документов, передача которых предусмотрена Договором

- в случае существенного нарушения сроков допоставки товара или замены товара ненадлежащего ассортимента (более, чем на три дня).

В этом случае Поставщик обязуется осуществить возврат денежных средств, которые должны быть возвращены при расторжении Договора, в течение двух рабочих дней с момента расторжения Договора.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор подписан в электронной форме.

10.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору, подписанные уполномоченными представителями и скрепленные печатями обеих Сторон, являются его неотъемлемой частью.

10.3.Претензии, уведомления, Акты, направленные по электронной почте, признаются юридически действительными Сторонами. Адреса электронной почты уполномоченных представителей Сторон указаны в реквизитах Договора. Если при наступлении обстоятельств, служащих основанием для осуществления определенного права по Договору, Покупатель заявляет отказ от осуществления этого права, в последующем осуществление этого права по тем же основаниям допускается. Наименования пунктов и статей Договора, а также их взаиморасположение (группировка) по пунктам/статьям даны исключительно для удобства прочтения и не подлежат истолкованию как изменяющие содержание пунктов Договора

10.4. Руководствуясь ст.ст. 406.1, 431.2 Гражданского кодекса РФ, а также налоговым законодательством РФ, Поставщик заверяет и гарантируют, что:

10.4.1. является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом.

10.4.2. Исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица.

10.4.3. Для заключения и исполнения настоящего договора Поставщик получили все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и локальными документами.

10.4.4. Имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД).

10.4.5. Не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Поставщику или ограничивающих право заключать и исполнять настоящий договор.

10.4.6. Лицо, подписывающее (заключающее) настоящий договор на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле настоящего договора.

10.4.7. Поставщиком уплачиваются и будут уплачиваться все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.4.8. Все операции Поставщика, связанные с исполнением Договора, полностью отражены в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика.

10.4.9. Поставщик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Покупателем Поставщику в составе цены Договора.

10.4.10. Поставщик в сроки, установленные договором и действующим законодательством РФ, предоставит Покупателю полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы по настоящему договору (включая (где применимо), но не ограничиваясь: счета-фактуры, спецификации, акты приема-передачи и т.д.).

10.5. Поставщик подтверждает, что ему известно о том, что заверения и гарантии, указанные в настоящем разделе, имеют существенное значение и Покупатель полагается на них при заключении настоящего договора.

10.6 Поставщик обязуется по первому требованию Покупателя и/или налоговых органов (в т.ч. встречная налоговая проверка) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к настоящему договору и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя и/или налогового органа.

Поставщик обязуется по требованию Покупателя, направлять подписанную и заверенную печатью организации книгу продаж за истекший квартал, в части касающейся Покупателя.

10.7. Поставщик обязуется возместить Покупателю все убытки, причинённые Покупателю недостоверностью заверений и гарантий, указанных в настоящем договоре, и/или допущенных Поставщиком нарушений (в т.ч. налогового законодательства).

10.8. Помимо возмещения убытков, Поставщик обязуется возместить Покупателю имущественные потери, возникшие в связи с предъявлением к Покупателю требований налоговых органов, в размере:

a) сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС (в т.ч. решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Поставщику в составе цены Договора либо решений об уплате этого НДС Покупателем в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС;

б) сумм, возмещённых Покупателем иным лицам, прямо или косвенно приобрётшим/получившим товар у Покупателя, уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений (требований) налоговых органов (о доначислении НДС, об уплате НДС в бюджет, об уплате пеней и штрафов на размер доначисленного НДС).

10.9. Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки и имущественные потери, указанные в настоящем разделе, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Покупателя соответствующего письменного требования. В случае нарушения указанного срока Покупатель вправе выставить письменное требование об уплате пени в размере 0,1% от размера имущественных потерь, срок выплаты которых нарушен, за каждый день просрочки

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

12. ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

К Договору № _____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Договору № _____ /2025

- Посмотреть таблицу с данными