Тендер - Поставка ветеринарных препаратов и средств дезинфекции №301293989

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть89 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Белгородская облМесто поставки (адрес):самовывоз
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Белгородский федеральный аграрный научный центр Российской академии наук» (ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН»)

- Посмотреть таблицу с данными

Извещение

о проведение закупки у единственного поставщика – Поставка ветеринарных препаратов и средств дезинфекции.

г. Белгород «10» июня 2025 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Документация о закупке

- Посмотреть таблицу с данными

ДОГОВОР №

Поставка ветеринарных препаратов и средств дезинфекции

г. Белгород «» июня 2025 г.

ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Тютюнова Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Агровет31», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Демченко Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании пп. 49 п.1 ст.53 гл.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН» от 25 декабря 2024 г, пришли к соглашению заключить настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить ветеринарные препараты и средства дезинфекции (далее по тексту Товар), наименование, характеристики, количество и цена которых указаны в Спецификации (Приложение № 1) к Договору, являющейся неотъемлемой частью договора, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его. Поставщик гарантирует, что он обладает правом распоряжения товаром, а также, что товар не продан, не заложен, никоим образом не отчужден, не состоит в споре и (или) под арестом, не обременен какими-либо иными обязательствами перед третьими лицами.

1.2. Товар, поставляемый во исполнение настоящего Договора, должен соответствовать требованиям, установленным ГОСТ.

1.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора считается не поставленным и подлежит возврату за счет Поставщика с возмещением Заказчику всех затрат, связанных с приемкой, хранением и отпуском забракованного Товара.

2. Качество поставляемого Товара

2.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства РФ "О ветеринарии", "О защите прав потребителей", ГОСТ 4.492 "Система показателей качества продукции. Препараты биологические ветеринарные. Номенклатура показателей", а также требованиям иных действующих нормативных документов (ГОСТ) распространяющихся на ветеринарные препараты различных групп и назначений.

2.2. Показатели качества, требования и нормы зарубежных препаратов должны быть не ниже показателей, требований и норм, предъявляемых к аналогичным отечественным препаратам.

2.3. Если Товар находится в едином перечне продукции подлежащей обязательной сертификации или в едином перечне продукции подтверждение соответствия которой осуществляется в форме приня­тия декларации о соответствии согласно требованиям, установленным Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года № 184 -ФЗ (с измене­ниями и дополнениями) и Постановлением Правительства Российской Федера­ции от 1 декабря 2009 года № 982 (с изменениями) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме приня­тия декларации о соответствии», то Поставщик обязан предоставить сертификат качества либо декларацию соответствия на, поставляемый Товар. Или протокол соответствия, выданный уполномоченным органом.

2.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора считается не поставленным и подлежит возврату за счет Поставщика с возмещением Заказчику всех затрат, связанных с приемкой, хранением и отпуском забракованного Товара.

3. Цена и порядок расчетов за товар.

3.1. Цена Договора▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,75 (двести три тысячи триста шестьдесят два) рубля 75 копеек, в том числе НДС 10%: 4 865,00 руб., НДС 20%:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,63 руб.

3.2. 4.2. Цена Договора включает все затраты Поставщика, связанные с поставкой Товара по заявке Заказчика, включая, но не ограничиваясь расходами на погрузо-разгрузочные/такелажные работы на складе Поставщика, уплату налогов, страхование и таможенное оформление, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации, условиями Договора и приложений к нему.

3.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения во времени, за исключением п.3.6. настоящего Договора.

3.4. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения во времени. Оплата по договору производится Заказчиком на условиях 100% предоплаты в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения договора на основании выставленного счета.

3.5. В случае изменения расчетного счета Исполнителя он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Исполнителя, несет Поставщик, а Товар считается оплаченными.

3.6. Изменение условий Договора при его исполнении возможны в следующих случаях.

Заказчик по согласованию с участником при исполнении договора вправе изменить (с учетом пункта 9 статьи 62 Положения о закупке товаров, работ, услуг ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН» от 25 декабря 2024 г.):

1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции не более чем на 20% (десять процентов). При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи

с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

3) цену договора:

путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,

в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия;

4) иные условия исполнения договора, если такое изменение договора допускается законом.

3.7. Право собственности на Товар переходит к Заказчику после подписания Сторонами передаточного акта или товарной накладной по форме ТОРГ-12 или выставленного счета и УПД (универсальный передаточный документ), подтверждающих сдачу-приемку Товара, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Порядок поставки, сдачи и приемки товара

4.1 Поставка Товара на склад Заказчика осуществляется силами и средствами Заказчика после поступившего обращения или заявки (устно или письменно) от Заказчика к Поставщику.

4.2. Порядок приемки Товара по условиям настоящего Договора определяется в соответствии с положениями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Государственного Арбитражного суда от 15.06.65 № П-6 и положениями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Государственного Арбитражного суда от 25.04.66 № П-7 с изменениями и дополнениями.

4.3. При поставке Товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы передаточного акта или товарной накладной по форме ТОРГ-12 или выставленного счета и УПД (универсальный передаточный документ), подтверждающих сдачу-приемку Товара, сертификаты, обязательные для данного вида Товара и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае поставки некачественного Товара Заказчик вправе потребовать замены некачественного Товара, согласно соответствующим условиям Договора.

4.5. По итогам приемки Товара, при наличии документов, указанных в п.4.3. и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента и других характеристик Товара стороны подписывают акт приема-передачи Товара.

5. Права и обязанности сторон

5.1 Поставщик обязан:

5.1.1. Своевременно и надлежащим образом осуществлять поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора;

5.1.2. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Своевременно принимать и оплачивать поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора;

5.4.2. Контролировать порядок и сроки поставки Товара;

5.4.3. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара привлекать независимых экспертов.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение условий договора в части своевременности оплаты, с Заказчика может быть истребована неустойка в виде пени из расчета 0.1 (одна десятая) % от неоплаченной суммы, за каждый день просрочки.

6.2. В случае нарушения срока поставки Товара, установленного настоящим договором, Заказчик имеет право потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (одна десятая) % от суммы поставленного товара за каждый день просрочки.

6.3. В случае необоснованного отказа Заказчика от оплаченного (в том числе частично) но неполученного Товара, Поставщик вправе удержать в одностороннем порядке из полученных средств суммы штрафа в размере 3 (Трех) % стоимости партии оплаченного Товара, с последующим письменным уведомлением.

6.4. Стороны освобождаются от какой-либо ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств (исключение оплата Товара), если неисполнение связано с действием непреодолимых сил (форс-мажор), и стороны не могли предвидеть или предотвратить наступление этих обстоятельств. К условиям форс-мажор относятся: стихийные бедствия; техногенные аварии: запреты импорта/экспорта; эмбарго: забастовки или акции гражданского неповиновения: военные действия.

6.5. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, забастовки, диверсии, запретные меры органов государственной власти и т.п.), а также по причинам, независящим от Сторон, за которые ни одна из Сторон не отвечает.

6.6. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Договору, в 5-тидневный срок с момента их возникновения письменно извещает другую Сторону.

7. Гарантии

7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.Уведомления и извещения

8.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Договором, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.

8.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

8.3. Любое извещение или уведомление, направленное, электронным сообщением или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения или телефакса.

8.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

9. Срок действия договора

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 31.12.2025г., а в части взаимных расчетов до полного исполнения обязательств по настоящему договору.

9.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме.

10. Разрешение споров, расторжение данного договора.

10.1. Споры, возникающие из Договора или в связи с ним, Стороны решают путем переговоров, а если договоренности не достигнуто - в Арбитражном суде Белгородской области.

10.2. При разрешении споров, возникающих из Договора или в связи с ним, соблюдение Сторонами претензионного порядка обязательно.

Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

11.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. Особые условия

12.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.2. Стороны принимают все меры к разрешению споров и разногласий на основе взаимной договоренности. В случае не достижения договоренности все споры и разногласия решаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.4. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору, полностью или частично другому лицу.

12.5. Поставщик представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

12.6. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

12.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.8. Приложение к настоящему Договору (приложение №1 – Спецификация) является его неотъемлемой частью.

13. Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №

от «» июня 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1.1. Поставка Товара на склад Заказчика осуществляется силами и средствами Заказчика после поступившего обращения или заявки (устно или письменно) от Заказчика к Поставщику.

1.2. Перечень и количество товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,75

В том числе НДС (10%):4 865,00

В том числе НДС (20%):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,63

Всего к оплате:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,75

Цена Договора▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,75 (двести три тысячи триста шестьдесят два) рубля 75 копеек, в том числе НДС 10%: 4 865,00 руб., НДС 20%:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,63 руб.

- Посмотреть таблицу с данными