Тендер - Поставка углекислоты №268097820

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.doc
• НМЦД.xlsx

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_4_Сведения_о_товареxx

Приложение № 4 к Извещению

СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ,

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)

- Посмотреть таблицу с данными

2.1. Конкретные показатели и функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные и иные характеристики товара/работ/услуг предлагаемые участником закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

2.2. Количество и единица измерения товара, объем и единица измерения работ/услуг:

- Посмотреть таблицу с данными

2.3. Срок поставки товара /выполнения работ/ оказания услуг: ____________________________

2.4. Гарантийный срок, гарантийные обязательства (при наличии): _________________________

__________________________________________________________________________________

Техническое_задание_углекислотаxx

Техническое задание

на поставку углекислоты для нужд Кировского отряда

филиала ФГП ВО ЖДТ России на Горьковской ЖД

Наименование:

Углекислота (диоксид углерода) 64 баллона.

Функциональные характеристики товара, услуги

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки товара, оказания услуг:

Поставка товара производится Поставщиком по заявке Заказчика, в зависимости от потребности товара, но не менее 4 (четырех) баллонов объемом 40 литров, в течение 5 дней, с момента получения заявки от Заказчика, с даты заключения договора до 31.01.2025 г.

Поставщик обязан за 1 (один) рабочий день уведомить заказчика о готовности поставить продукцию посредством электронной почты, телефонной, факсимильной связи.

Доставка и выгрузка товара осуществляется силами Поставщика и за его счет по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кировская область, пгт. Лянгасово ст.Лянгасово (пожарный поезд)

Поставляемый товар должен быть маркирован и упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям нормативно-технической документации и требованиям Государственного заказчика, обеспечивающую её полную сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении в течение гарантийного срока.

Маркировка (изделия, индивидуальной и транспортной тары) должна содержать: наименование продукции (вид, сорт), наименование изготовителя, дату изготовления, массу нетто, наименование нормативно-технической документации, наименование Поставщика и другую информацию, соответствующую требованиям нормативно-технической документации.

Поставщик гарантирует надлежащее качество и надежность товара при поставке, его хранении и использовании в течение гарантийного срока, который установлен не менее чем на 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Государственным заказчиком товарной накладной или акта устранения недостатков.

Баллоны должны быть освидетельствованными, организацией имеющей соответствующую лицензию. Баллоны после освидетельствования должны быть технически исправны, соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, иметь исправные вентили, защитные колпаки и резиновые кольца.

Приложение_№_5_Сведения_об_участникеxx

Приложение № 5 к Извещению

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИЕ ЗАКУПКИ

Изучив извещение о ценовом запросе в электронном магазине и приложения к нему на электронной площадке на ____________ (наименование закупки), в том числе условия проекта договора, _________ (полное наименование организации / ФИО Участника закупки) предоставляет (предоставляю) сведения об участнике закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящим __________________ (Организация или физическое лицо), выражает согласие на поставку товара, соответствующего требованиям приложения к извещению, в том числе условиях проекта договора, на условиях, предусмотренных указанных в извещении о ценовом запросе в электронном магазине.

Приложение_№_3_Проект_Договораxx

Приложение № 4 к Извещению

ДОГОВОР № ____________

г. Нижний Новгород «___» _____________ 2024г

Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» (далее – ФГП ВО ЖДТ России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя директора филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Горьковской железной дороге (далее - филиал ФГП ВО ЖДТ России на Горьковской ЖД) Шувалова Дмитрия Евгеньевича, действующего на основании доверенности № 5616-Ю от 02.08.2023, с одной Стороны, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ____________________, с другой Стороны, каждый в отдельности или вместе могут именоваться в дальнейшем, соответственно, «Сторона» или «Стороны», в соответствии с Федеральным законом РФ от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», решением Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд филиала Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Горьковской железной дороге на основании Протокола подведения итогов в электронном магазине (реестровый номер процедуры ___________) от «___» ___________ 2024 г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик принимает на себя обязательство на поставку углекислоты для нужд Кировского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на Горьковской ЖД (далее – Товар) в количестве и сроки, установленные в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Спецификации (Приложение №2 к настоящему Договору), а Заказчик принять и оплатить Товар, соответствующий условиям настоящего Договора.

Наименование, характеристики, количество и спецификация Товара устанавливаются в Приложении № 1 «Техническое задание» и Приложении № 2 «Спецификация Товара» к настоящему Договору

1.2. Настоящим Стороны подтверждают, что в соответствии с законодательством Российской Федерации Договор заключается в процессе их обычной хозяйственной деятельности.

1.3. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кировская область, пгт. Лянгасово ст.Лянгасово (пожарный поезд).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара в полном объеме, в том числе тары и упаковки, затраты на доставку Товара по адресу Заказчика, разгрузку, расходы на гарантийное обслуживание, расходы на страхование (если они есть), налоги, в том числе пошлины и другие обязательные платежи, а также иные расходы Поставщика, необходимые для исполнения Договора.

2.2. Цена Договора составляет _____________ (сумма прописью) рублей ____ копеек.

Цена за единицу Товара указана в Приложение № 2 к Договору.

2.3. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи, связанных с оплатой Договора, подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, то сумма, подлежащая уплате Поставщику, уменьшается на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Цена Договора может изменяться только в случаях, в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации и Договором.

Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий исполнения Договора.

2.5. Оплата по Договору производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 45 (сорока пяти) дней с даты приемки поставленного Товара и предоставления всех необходимых документов для приемки и оплаты, указанных в пункте 3.14 Договора. Заказчик вправе произвести оплату поставленного Товара ранее указанного срока - настоящий пункт применяется в случае, когда Товар включен в Перечень товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, которых применяется иной срок оплаты, отличный от срока оплаты, предусмотренного пунктом 10.4 Положения о закупке, за исключением заключения Договора с Поставщиком, который является субъектом малого или среднего предпринимательства.

Настоящий пункт указывается в документации о закупке только в случае, когда Товар включен в Перечень товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, которых применяется иной срок оплаты, отличный от срока оплаты, предусмотренного пунктом 10.4 Положения о закупке (указан в пункт 10.4.1 Положения о закупке) и, если закупка проводится не для субъектов малого или среднего предпринимательства.

2.5. Оплата по Договору производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного Товара и предоставления всех необходимых документов для приемки и оплаты, указанных в пункте 3.14 Договора - настоящий пункт не применяется, в случае, если Товар включен в Перечень товаров, работ, услуг при осуществлении закупок которых применяется иной срок оплаты, отличный от срока оплаты, предусмотренного пунктом 10.4 Положения о закупке и Договор заключается с Поставщиком не являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства.

2.6. Предоставление Поставщиком необходимых документов для приемки и оплаты Товара, указанных в пункте 3.14 Договора является условием оплаты Товара.

Непредставление Поставщиком какого-либо из документов (одного или нескольких), указанных в пункте 3.14 Договора, или предоставление их с нарушением формы, либо с не согласованными исправлениями, не на русском языке, является для Заказчика основанием для неоплаты Товара до устранения указанных недостатков. В этом случае Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Поставщика, возникшие в связи с данными обстоятельствами. При этом Заказчик письменно уведомляет Поставщика о приостановлении оплаты с указанием недостающих/ненадлежаще оформленных документов и сроков для устранения недостатков.

В случае, если документы, указанные в пункте 3.14 Договора, не переданы Поставщиком в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе отказаться от Товара.

2.7. Оплата Товара производится в российских рублях. Обязанность по оплате Товара считается исполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика 2.8. Финансирование по Договору осуществляется из собственных средств Заказчика.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Поставка товара производится Поставщиком по заявке Заказчика, в зависимости от потребности товара, но не менее 4 (четырех) баллонов объемом 40 литров, в течение 5 дней, с момента получения заявки от Заказчика, с даты заключения договора до 31.01.2025 г.

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кировская область, пгт. Лянгасово ст.Лянгасово (пожарный поезд)

3.1.1. Срок (период) поставки Товара является существенным условием Договора.

3.1.2. При нарушении срока исполнения Договора (просрочки поставки Товара) Заказчик имеет право утратить интерес к Договору (приобретению Товара у Поставщика).

3.1.3. Поставка Товара за пределами срока, установленного в пункте 3.1 Договора, допускается исключительно с письменного согласия Заказчика на приемку Товара, с учетом применения мер ответственности, установленных в разделе 6 Договора, если за пределами установленного срока у Заказчика не утрачен интерес к приобретению у Поставщика Товара.

Функции Заказчика по приемке поставляемого товара, подписанию товарной накладной ф. ТОРГ-12 или УПД, акта сверки взаимных расчетов, акта приема-передачи Товара, а также по составлению всех необходимых документов при выявлении отклонений в поставке товара от условий настоящего договора и направлению их Поставщику исполняет Грузополучатель – Кировский отряд ведомственной охраны - структурное подразделение филиала ФГП ВО ЖДТ России на Горьковской ЖД.

3.2. Поставщик не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты поставки Товара уведомляет Заказчика о точной дате поставки Товара, с указанием должностного лица, на которое возложена ответственность за передачу Товара, и сообщить о конкретной дате и времени поставки по контактному телефону 8 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. (2304), Заместитель начальника отряда по ПТЧ – Зайнутдинов Валерий Гайрутдинович.

Уведомление направляется Поставщиком по адресу или по электронной почте Заказчика, указанным в разделе 17 Договора, или с использованием иных средств связи или доставки, фиксирующих факт получения Заказчиком указанного уведомления.

3.3. Поставка, разгрузка Товара осуществляется силами Поставщика и за счет его средств.

3.4. Поставщик принимает на себя все риски, связанные с приобретением и (или) изготовлением, доставкой и таможенным оформлением поставляемого Товара и (или) его составных частей/комплектующих, включая (но не ограничиваясь):

- риск нарушения сроков поставки в связи с необходимостью каких-либо таможенных процедур или оформления любых необходимых разрешительных документов;

- риск повышения цен на Товар, его составных частей/комплектующих;

‑ риск увеличения размера таможенных и иных пошлин и платежей, необходимых для своевременного и надлежащего выполнения обязательств по Договору;

- риск изменения курса валют при осуществлении Поставщиком каких-либо расчетов в иностранной валюте;

- риск запрета ввоза-вывоза Товара, его составных частей/комплектующих, а также иных международных санкций, которые могут повлиять на обязательства Поставщика по Договору.

3.5. Начало приемки (осмотр) Товара по количеству, ассортименту и внешнему виду на предмет отсутствия видимых повреждений производится Заказчиком со дня его фактической доставки по данным, указанным в товарных накладных по форме № ТОРГ-12 или УПД и акт приема-передачи Товара

3.6. Приемка Товара Заказчиком осуществляется по адресу, указанному в п.3.1 настоящего договора, по наименованию, количеству, качеству, отсутствию механических повреждений, в соответствии с Приложениями № 1 и № 2 к настоящему договору, при наличии документов, подлежащих передаче вместе с Товаром. По итогам приемки подписывается товарная накладная по форме № ТОРГ-12 или УПД и акт приема-передачи Товара в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора.

Оплата производится после подписания товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или УПД и акта приема-передачи товара, подписанного законным представителем Поставщика или представителем Поставщика по доверенности с приложением заверенной копии такой доверенности, в двух экземплярах, счет на оплату, представления Поставщиком Заказчику оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации счета-фактуры или УПД и счета на оплату.

3.7. Товар должен соответствовать установленным к нему требованиям и условиям Договора.

3.8. По факту приемки Товара Сторонами подписываются товарная накладная по форме № ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ.

3.9. В случае, если при приемке Товара Заказчиком выявлены несоответствия и (или) недостатки Товара требованиям, установленным Договором, нормативно-технической документации на Товар и (или) товаросопроводительным документам (в том числе по качеству, количеству, комплектности, ассортименту), Заказчик приостанавливает приемку Товара. Товарная накладная по форме № ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ не подписываются.

Составляется Акт выявленных недостатков, который направляется Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения недостатков.

3.10. Акт выявленных недостатков может быть направлен по адресу или по электронной почте Поставщика, указанным в разделе 17 Договора, или с использованием иных средств связи или доставки, обеспечивающих фиксирование факта направления Заказчиком указанного Акта выявленных недостатков, с последующим направлением оригинала Акта выявленных недостатков Поставщику почтой.

Датой передачи Акта выявленных недостатков по электронной почте и надлежащего уведомления Поставщика считается день отправления Акта выявленных недостатков по электронной почте.

3.11. После получения Акта выявленных недостатков Поставщик имеет право в течение 2 (двух) рабочих дней направить своего представителя, с надлежащим образом оформленными полномочиями, для осмотра Товара и подписания соответствующего двухстороннего Акта выявленных недостатков.

В случае неприбытия (неявки) представителя Поставщика или его отказа от направления представителя, Стороны признают односторонний Акт выявленных недостатков, ранее направленный Поставщику, документом-основанием для предъявления требований к Поставщику об устранении нарушений условий Договора.

3.12. Поставщик обязан рассмотреть Акт выявленных недостатков и в течение 10 (десяти) дней своими силами и за свой счет:

- заменить несоответствующий (недоброкачественный) Товар на Товар, соответствующий условиям Договора;

- восполнить недопоставку Товара;

- заменить Товар, несоответствующий условию об ассортименте, товаром в ассортименте, предусмотренном Договором;

- доукомплектовать Товар.

3.13. Если Поставщик в срок, указанный в пункте 3.12 Договора, не выполнил требования Заказчика, Заказчик вправе потребовать замены Товара, который принимается Заказчиком в порядке, установленном пунктами 3.5 - 3.13 Договора.

3.14. При передаче Товара Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы, составленные на русском языке:

- счет, счет-фактуру по форме, установленной законодательством Российской Федерации, или универсальный передаточный документ;

- два экземпляра товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или универсального передаточного документа и акт приема-передачи товара;

- гарантийные обязательства на Товар (при наличии);

- копии сертификатов соответствия или деклараций о соответствии (если законодательством установлена обязательная сертификация) – указывается при наличии у Товара указанных документов;

- руководство (инструкция) по эксплуатации на русском языке – указывается при наличии у Товара указанного документа.

3.15. Право собственности на Товар по Договору, а также риски, связанные с утратой и порчей, возникают у Заказчика с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или УПД и акт приема-передачи Товара.

3.16. Товар, не соответствующий требованиям Договора к качеству, ассортименту, комплектности или имеющий иные недостатки считается непоставленным и подлежит возврату Поставщику за счет его средств.

3.17. Подтверждением факта передачи Товара является подписание между Поставщиком и Заказчиком (их уполномоченными представителями) товарных накладных по форме № ТОРГ-12 или УПД и акт приема-передачи Товара

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

4.1. Поставщик настоящим безусловно заявляет и гарантирует, что:

- поставляемый Товар является новым, ________ года выпуска (не прошедшим восстановление, модернизацию, ремонт, не бывший в употреблении, эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц, не осуществлена замена основных и составных частей Товара, не восстановлены потребительские свойства);

- Товар принадлежит ему на праве собственности или ином законном праве, свободный от любых прав третьих лиц, не находится в залоге и под арестом (или в споре), не имеет каких-либо обременений и (или) ограничений, и является свободно распространяемым на территории Российской Федерации;

- транспортирование Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного вида Товара и необходимыми для сохранения качества Товара.

4.2. Если будет документально установлено, что, хотя бы одно из заверений или гарантий, предусмотренных в пункте 4.1 Договора, не соответствует действительности, Заказчик имеет право по своему усмотрению в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив Поставщика с приложением подтверждающих документов.

4.3. Качество Товара соответствует установленным российским стандартам, ГОСТам и подтверждается сертификатом соответствия или декларацией о соответствии.

4.4. На Товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному описанию поставляемого Товара.

4.5. Документы, подтверждающие качество поставляемого Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации, должны предоставляться одновременно с передачей Товара.

4.6. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками, в том числе скрытыми недостатками, поставленного Товара, обнаруженными в течение гарантийного срока.

4.7. Поставщик обязан предоставить Заказчику гарантию изготовителя на Товар. Предоставление Заказчику гарантии изготовителя на Товар осуществляется вместе с Товаром.

В случае отсутствия гарантии изготовителя на Товар гарантийные обязательства должны подтверждаться надлежащим образом, оформленным документом Поставщика.

4.8. Гарантийный срок Товара составляет ________ (количество прописью) месяцев (лет) с момента подписания товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или универсального передаточного документа.

4.9. В случае, если в течение гарантийного срока эксплуатации Товар станет непригодным для дальнейшего использования не по вине Заказчика, Заказчик направляет Поставщику уведомление о необходимости замены Товара и Поставщик производит замену такого Товара.

Уведомление может быть отправлено по адресу или по электронной почте Поставщика, указанным в разделе 17 Договора, или с использованием иных средств связи или доставки, фиксирующих факт направления Заказчиком указанного уведомления, с последующим направлением оригинала такого уведомления Поставщику почтой.

Датой передачи уведомления и надлежащего уведомления Поставщика считается день отправления сообщения по электронной почте.

4.10. Поставщик обязан провести замену Товара или запасных частей, или иных комплектующих Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в пункте 4.9 Договора.

4.11. Все материальные затраты по гарантийному обслуживанию, в том числе расходы на доставку до места гарантийного обслуживания и обратно, а также расходы, связанные с проведением замены Товара или его запасных частей и иных комплектующих, несет Поставщик за свой счет.

4.12. При замене в течение гарантийного срока запасных частей и иных комплектующих, гарантийный срок на них исчисляется с момента их установки.

4.13. При возникновении разногласий по вопросам качества Товара, соответствия его условиям Договора, Стороны могут договориться о проведении экспертизы.

При этом Поставщик несет все связанные с экспертизой расходы, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком Договора. В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, то расходы на экспертизу Стороны несут в одинаковом размере.

5. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА

5.1. Товар должен транспортироваться и поставляться в таре, упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

5.2. Тара, упаковка Товара (если она требуется по характеру Товара) должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары, упаковки.

Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию, обеспечивающую возможность Заказчика идентифицировать Товар.

Упаковка Товара должна содержать маркировку, включающую следующие сведения:

- наименование и ИНН Заказчика/Грузополучателя;

- адрес Грузополучателя;

- номер и дату Договора;

- номер и дату Спецификации;

- температура хранения (если требуется);

- вес нетто, вес брутто;

- наименование, ИНН и адрес Поставщика;

- наименование, ИНН и адрес завода-изготовителя.

5.3. Тара, упаковка, крепление Товара должна обеспечивать сохранность Товара (в том числе, но не ограничиваясь, его целостность и товарный вид) при обычных условиях хранения и транспортирования, а также должна допускать возможность его перевозки автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, неоднократную перегрузку (в том числе, между различными видами транспорта), быть пригодной для интенсивной подъемно-транспортной обработки, воздействия экстремальных температур, соли, осадков, при длительном и (или) открытом хранении и т.п.

5.4. Поставщик несет ответственность за тару, упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Заказчика.

5.5. В случае передачи Товара Поставщиком без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать Товар, либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку, либо предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи Товара ненадлежащего качества.

5.6. Товар, получивший при загрузке (разгрузке) и (или) транспортировке повреждения, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары (упаковки), считается непоставленным.

5.7. В случае невыполнения Поставщиком требований настоящего раздела Товар считается непоставленным.

5.8. Многооборотная тара, средства пакетирования, прочая тара и упаковка возврату не подлежат.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Договором.

При невыполнении обязательств по Договору Поставщик возмещает понесённые Заказчиком убытки. Убытки, причинённые Заказчику вследствие нарушения обязательств Поставщиком, подлежат взысканию в полном объеме сверх суммы неустойки (штрафов, пеней).

6.2. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору он уплачивает Заказчику неустойку (штрафы, пени).

6.2.1. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.

Размер штрафа устанавливается Договором, рассчитываемой как процент от Цены Договора.

6.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке – 10 процентов цены договора, определенной по результатам подведения итогов закупочной процедуры, что составляет _______(_________) руб. ___ коп.

6.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке – 1000 рублей.

6.2.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.2.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2.6. К Поставщику, не исполнившему или ненадлежащим образом исполнившему обязательство по Договору, в случае представления таким Поставщиком документов, выданных органами, уполномоченными засвидетельствовать обстоятельства непреодолимой силы, подтверждающих, что надлежащее исполнение Договора оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) не предъявляется или осуществляется списание начисленных Заказчиком и неуплаченных Поставщиком сумм неустоек (штрафов, пеней), если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения Поставщиком обязательств по Договору в связи с возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших невозможность исполнения Договора в связи с мобилизацией в Российской Федерации в период срока действия Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации» (далее - Указ Президента РФ № 647).

Неприменение или списание начисленных Заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании обоснования обстоятельств, повлекших невозможность исполнения Договора в связи с мобилизацией в Российской Федерации, представленное Поставщиком Заказчику в письменной форме с приложением подтверждающих документов (при их наличии).

6.2.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

6.3.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей, если цена договора не превышает 3 (трех) миллионов рублей.

6.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, документально подтвердив, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, произошло вследствие непреодолимой силы, в связи с мобилизацией в Российской Федерации в период срока действия Указа Президента РФ № 647 или по вине другой Стороны.

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств.

6.6. В случаях, не предусмотренных Договором, ответственность Сторон определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, если:

7.2.1. Поставщик поставляет Товар ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, указанный в пункте 3.12 Договора.

7.2.2. Поставщик неоднократно нарушает сроки поставки Товара.

Неоднократным нарушением сроков поставки Товара признается для Сторон нарушение Поставщиком срока, указанного в пункте 3.12 Договора, а также двукратное нарушение Поставщиком точной даты поставки (допоставки) Товара, установленной Заказчиком в порядке, указанном в пункте 3.2 Договора;

7.2.3. Поставщик нарушает срок (период) поставки Товара, указанный в пункте 3.1 Договора, что является существенным нарушением условий Договора.

7.2.4. Утрачен интерес к Договору (поставке (частичной поставке) Товара) при условии оплаты Поставщику поставленного Товара.

7.3. Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.4. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или Поставщик предоставил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

7.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по адресу электронной почты поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре, с последующим направлением оригинала такого решения поставщику (подрядчику, исполнителю) по почтовому адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре.

7.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 5 (пять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора.

Датой надлежащего уведомления Заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) признается дата направления Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора, направленного по адресу электронной почты поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в договоре.

7.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 5 (пяти) дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 7.4 Договора.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

7.9. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях:

7.9.1. Неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты Товара;

7.9.2. Неоднократной невыборки Товара Заказчиком.

7.10. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 5 (пяти) дней с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

7.11. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу вопроса в срок, не превышающий 5 (пять) дней с даты его получения.

7.12. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

7.13. В случае расторжения Договора, Стороны производят сверку расчетов с подписанием соответствующего акта.

7.14. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в связи с неисполнением Поставщиком обязательств по Договору в полном объеме:

7.15. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенных расходов (убытков, ущерба), непосредственно обусловленных обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора, а также возмещения Заказчику суммы (разницы) между ценой расторгнутого Договора и ценой заключенного Договора.

8. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ

8.1. Поставщик вправе привлекать соисполнителей и обязан письменно уведомлять об этом Заказчика.

Деятельность привлекаемых на основании договоров соисполнителей к исполнению обязательств по Договору не должна иметь признаков нарушений, изложенных в письмах ФНС России от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@, от 16.08.2017 № СА-4-7/16152@.

8.2. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору соисполнителями.

8.3. Все споры Поставщика с соисполнителями решаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, не оказывая влияния на исполнение Поставщиком обязательств по Договору.

8.4. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Договора соисполнителей.

8.5. В период действия Договора, по письменному запросу Заказчика, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения (вручения) такого запроса, представить Заказчику заверенные Поставщиком копии договоров с соисполнителями со всеми приложениями и с учетом дополнительных соглашений (изменений).

8.6. Невыполнение соисполнителями обязательств перед Поставщиком не освобождает Поставщика от выполнения условий Договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций, а также в период действия Указа Президента РФ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмобилизация в Российской Федерации и другие, не зависящие от воли сторон Договора обстоятельства.

9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства, предусмотренные в пункте 9.1 Договора, обязана в пятидневный срок известить другую Сторону в письменном виде о наступлении таких обстоятельств и дополнительно, по требованию другой Стороны, предоставить документ, выданный соответствующим уполномоченным государственным органом.

9.3. В случаях, предусмотренных в пункте 9.1 Договора, срок выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

9.4. Если обстоятельство непреодолимой силы действует на протяжении 3 (трех) месяцев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством Российской Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или уполномоченные лица, обязаны принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов и (или) урегулированию возникшего конфликта интересов.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Стороны примут все необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, которые могут возникнуть или касаются Договора, были урегулированы путем переговоров.

Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением изменений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также по соглашению сторон (если возможность изменения условий договора была предусмотрена договором) в следующих случаях:

1) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работ или услуг, качества поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг и иных условий договора;

2) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работ или услуг не более чем на 15 (пятнадцать) процентов цены договора или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 15 (пятнадцать) процентов цены договора.

При увеличении предусмотренных договором количества товара, объема работ или услуг не более чем на 15 (пятнадцать) процентов возможно увеличение сроков исполнения договора пропорционально сроку, предусмотренному в договоре на поставку такого товара, на выполнение такой работы, на оказание такой услуги.

Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги не должна превышать цену единицы товара, работы, услуги установившуюся в ходе закупки по результатам которой заключен договор.

При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

Цена единицы при уменьшении, предусмотренного договором количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг должна быть равна цене единицы товара, работы, услуги указанной в договоре;

3) если в срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Заказчик не выбрал предусмотренные договором количество товара, объем работ, услуг или цену договора, по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), Заказчик вправе увеличить срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, а также срок действия договора, при этом срок оплаты договора должен быть в пределах календарного года даты окончания срока поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по такому договору;

4) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

5) если при исполнении договора, заключенного до 1 января 2024 года, возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации в период срока действия Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации».

12.2. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, а также при переходе прав и обязанностей Заказчика, предусмотренных Договором, к новому Заказчику на основании соответствующего Договора.

При перемене Стороны по Договору все права и обязанности переходят к новой Стороне. Новый Поставщик должен соответствовать требованиям, предъявленным к Поставщику по Договору.

12.3. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками Товара, указанным в Договоре, без изменения Цены Договора и иных условий.

12.4. При исполнении Договора не допускается замена страны происхождения Товара за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранного Товара поставляется российский Товар, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) Товара не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам Товара, указанным в Договоре.

12.5. Изменения Договора совершаются только в письменной форме в виде дополнительных соглашений к Договору и подлежат подписанию обеими Сторонами. Все изменения к Договору являются неотъемлемыми частями Договора.

12.6. Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 17 Договора, Стороны обязуются известить друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения.

13. ЗАВЕРЕНИЕ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

(в случае, если реализация Товара НДС не облагается согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, либо поставщик применяет упрощенную систему налогообложения, положения настоящего раздела, в части касающейся НДС, не применяются)

13.1. Поставщик дает свое согласие на раскрытие информации о Поставщике, составляющей налоговую тайну, в том числе, но не ограничиваясь, о наличии признаков несформированного источника по цепочке исполнителей (соисполнителей) товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС по операциям с участием Поставщика, ставшей известной Заказчику из договорных отношений с Поставщиком и (или) из других источников за период с 1 января 2024 г. Поставщик дает свое согласие на публикацию такой информации в телекоммуникационной сети Интернет.

13.2. Поставщик заверяет Заказчика о том, что:

- является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и законно действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, является добросовестным налогоплательщиком и исполняет свои налоговые обязательства перед бюджетом в полном объеме, при этом не использует никаких схем для уклонения от уплаты налогов, не является фирмой однодневкой и не вступает в договорные отношения с фирмами-однодневками;

- в зависимости от применяемой им системы налогообложения Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе уплачивается НДС;

- все операции Поставщика по выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров и прочие хозяйственные операции, связанные с исполнением обязательств по Договору, полностью отражены в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчётности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика;

- Поставщик отражает в налоговой отчетности НДС, уплаченный Заказчиком в составе цены товара, работ, услуг;

- предоставит Заказчику достоверные, полностью соответствующие законодательству Российской Федерации первичные документы, которыми оформляется передача (отгрузка) товара, выполнение работ, оказание услуг по Договору (включая, но не ограничиваясь,
счета-фактуры, в соответствии со статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Налогового кодекса Российской Федерации, универсальный передаточный документ, товарные накладные по форме
ТОРГ-12, товарно-транспортные накладные, спецификации, акты приема-передачи и т.д.);

- предоставит по первому требованию Заказчика или налоговых органов (в том числе при проведении встречной налоговой проверки), надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к передаче (отгрузке) товара, выполнению работ, оказанию услуг по Договору и подтверждающих гарантии, указанные в настоящем пункте Договора, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса
от Заказчика или налогового органа;

- предоставит по первому требованию Заказчика справку из налоговых органов об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего требования
от Заказчика;

- предоставил в территориальный налоговый орган по месту своей регистрации Согласие на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении сведений о наличии (урегулировании/неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС сроком действий с начала календарного квартала, в котором заключен Договор, бессрочно.

13.3. При получении уведомления от Заказчика о наличии сведений о несформированном по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источнике для принятия к вычету сумм НДС Поставщик обязуется устранить такие признаки в течение 1 (одного) месяца с момента получения указанного Уведомления.

При этом Стороны определяют следующее:

Наличие признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС определяется по цепочке поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров (работ, услуг), не ограничиваясь прямой сделкой с Поставщиком по Договору, но и в ситуации, когда Поставщик или его соисполнители не обеспечили наличие источника для применения вычета по НДС по сделкам в цепочке (цепочке движения товаров, работ, услуг).

При определении несформированного источника для принятия к вычету сумму НДС под продавцом (Поставщик) так же понимается агент/комиссионер, а под не отражением операций в налоговой декларации по НДС в таком случае – в том числе, не отражение операций в журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур.

Устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем обеспечения Поставщиком формирования в бюджете источника для применения Заказчиком вычета по НДС в сумме, уплаченной Поставщику по Договору в составе стоимости товара, работ, услуг, т.е. путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет.

Если Поставщик не устранит признаки несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источника для принятия Заказчиком к вычету сумм НДС в указанный срок, Поставщик обязуется возместить имущественные потери Заказчика (и (или) третьих лиц), в том числе потери, вызванные предъявлением требований органами государственной власти к Заказчику или к третьему лицу.

Имущественные потери Заказчика, подлежащие возмещению Поставщиком, вследствие не устранения признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Поставщика источника для принятия Заказчиком к вычету сумм НДС определяются в размере:

- сумм, указанных в требованиях органов власти, предъявленных к Заказчику или третьему лицу, прямо или косвенно приобретшему товар (работу, услугу) по цепочке взаимоотношений с Поставщиком.

В случае неправомерного, а также ненадлежащего оформления счета-фактуры, а также несвоевременного его предоставления, не отражения в налоговой отчетности соответствующих налоговых обязательств, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Поставщик по требованию Заказчика возмещает убытки, вызванные отказом в вычете (возмещении).

Поставщик в срок не более 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика, обязан возместить указанные имущественные потери Заказчику. Заказчик вправе удержать сумму возмещения потерь из иных расчетов по любым сделкам с Поставщиком.

13.4. В случае нарушения Поставщиком заверений, указанных в пункте 13.2 Договора, Поставщик обязан возместить убытки Заказчика (и (или) третьих лиц), вызванные таким нарушением в размере:

- сумм, уплаченных Заказчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС/решений об отказе в возмещении/в применении налоговых вычетов по НДС, который был уплачен Поставщику в составе цены товара, работ, услуг, решений (требований) об уплате пени и штрафов на указанный размер НДС;

- сумм, возмещенных Заказчиком иным лицам, прямо или косвенно приобретшим товар (работу, услугу) у Заказчика, уплаченных ими в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов об уплате.

Поставщик, нарушивший указанные в настоящем разделе Договора заверения, обязан возместить Заказчику помимо определенных выше сумм все убытки, вызванные таким нарушением.

Поставщик в срок не более 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика обязан возместить указанные убытки Заказчику. Заказчик вправе удержать сумму возмещения потерь из иных расчетов по любым сделкам с Поставщиком.

13.5. Нарушение Поставщиком гарантий и заверений, указанных в пункте 13.2 Договора, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от Договора с отнесением на Поставщика обязательства по возмещению имущественных потерь Заказчика от такого отказа. Поставщик в таком случае не вправе требовать от Заказчика возмещения каких-либо убытков и (или) расходов, вызванных отказом Заказчика от Договора.

14. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

14.1. Поставщик обязуется использовать персональные данные, полученные от Заказчика, исключительно для целей, связанных с исполнением Договора, для предоставления Заказчику информации о предлагаемых Поставщиком товарах и услугах, а также для проведения исследований рынка и опросов покупателей, направленных на дальнейшее улучшение качества предлагаемых Поставщиком товаров и услуг. Персональные данные, полученные Поставщиком, хранятся в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на условиях конфиденциальности. Заказчик соглашается с тем, что его персональные данные, полученные Поставщиком, могут быть переданы третьим лицам с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и на условиях конфиденциальности в случае, если это необходимо для реализации вышеуказанных целей. При передаче Поставщик предупреждает лиц, получающих персональные данные Заказчика, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требует от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Заказчик вправе запросить у Поставщика полную информацию об обработке и использовании своих персональных данных, а также потребовать исключения или исправления неверных, или неполных персональных данных. Согласие на обработку персональных данных в соответствии с указанными выше условиями предоставляется Заказчиком на 10 (десять) лет. Поставщик уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть отозвано путем направления в письменной форме уведомления Поставщику заказным почтовым отправлением с описью вложения, либо вручено лично под подпись уполномоченному представителю Поставщика.

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

15.1. Срок действия Договора устанавливается со дня его заключения по 28 февраля 2025 г. включительно

15.2. Окончание срока действия Договора не влечет за собой прекращение неисполненных обязательств Сторон по нему, в том числе заверений, гарантий и гарантийных обязательств, установленных Договором, а также обязательств, указанных в разделах 13, 14 Договора, и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторонами по Договору.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.

16.3. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 - Техническое задание;

- Приложение № 2 - Спецификация Товара;

- Приложение № 3 - Порядок электронного документооборота.

16.4. Договор составлен в форме электронного документа и подписан электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Сторон.

17. АДРЕСА (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ)

И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору от «___»_________ 2024г.

№ ________________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку углекислоты для нужд Кировского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на Горьковской ЖД

ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕМ, УКАЗАННЫМ В ЗАЯВКЕ УЧАСТНИКА, С КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДОГОВОР

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору от «___» _________ 2024 г.

№ ________________________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку углекислоты для нужд Кировского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на Горьковской ЖД

ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕМ,

УКАЗАННЫМ В ЗАЯВКЕ УЧАСТНИКА, С КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДОГОВОР

Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» (далее – ФГП ВО ЖДТ России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя директора филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Горьковской железной дороге (далее - филиал ФГП ВО ЖДТ России на Горьковской ЖД) Шувалова Дмитрия Евгеньевича, действующего на основании доверенности № 5616-Ю от 02.08.2023, с одной Стороны, и ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________________, действующего на основании ____________________, с другой Стороны, вместе именуемые Стороны, подписали настоящее приложение к Договору:

1. Поставщик во исполнение условий Договора обязуется передать, а Заказчик принять и оплатить следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Общая стоимость товара составляет: _____ (_______) рублей ___ копеек.

3. Поставка товара производится Поставщиком по заявке Заказчика, в зависимости от потребности товара, но не менее 4 (четырех) баллонов объемом 40 литров, в течение 5 дней, с момента получения заявки от Заказчика, с даты заключения договора до 31.01.2025 г.

4. Адрес поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кировская область, пгт. Лянгасово ст.Лянгасово (пожарный поезд)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Договору

№_______________

от «___» ___________ 2024 г.

Порядок электронного документооборота*

Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» (далее – ФГП ВО ЖДТ России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя директора филиала федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на Горьковской железной дороге (далее - филиал ФГП ВО ЖДТ России на Горьковской ЖД) Шувалова Дмитрия Евгеньевича, действующего на основании доверенности № 5616-Ю от 02.08.2023, с одной Стороны, и ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________________, действующего на основании ____________________, с другой Стороны, вместе именуемые Стороны, подписали настоящее приложение к Договору:

1. Общие положения

1.1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

1) электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию;

2) квалифицированная электронная подпись – вид усиленной электронной подписи, ключ проверки которой указан в квалифицированном сертификате;

3) квалифицированный сертификат – это сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный аккредитованным удостоверяющим центром, входящим в сеть доверенных удостоверяющих центров ФНС России;

4) удостоверяющий центр – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо государственный орган или орган местного самоуправления, осуществляющий функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции возложенные на него законодательством;

5) оператор электронного документооборота – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между Сторонами, удовлетворяющая требованиям ФНС России к операторам электронного документооборота;

6) электронный документ – это информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, к которой для целей настоящего Порядка относятся электронные первичные документы и электронные счета-фактуры, подписанные квалифицированной электронной подписью;

7) электронный первичный документ – первичный учетный документ, составленный в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

8) электронный счет-фактура – это счет-фактура, составленный в соответствии с требованиями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации и подписанный электронной подписью;

9) направляющая сторона – Сторона, направляющая электронный документ по телекоммуникационным каналам связи другой Стороне;

10) получающая сторона – Сторона, получающая от направляющей стороны электронный документ по телекоммуникационным каналам связи.

11) формализованный документ – документ в виде файла с расширением XML, созданного по формату, утвержденному или рекомендованному ФНС или разработанному участниками электронного документооборота для собственного удобства. Формализация электронных документов по актуальным вариантам, утвержденным ФНС, помогает налоговым органам автоматизировать их прием при проверках и сократить время на этот процесс. ПО налоговых органов умеет автоматически обрабатывать такие документы. Визуализация документа обеспечивается средствами ИС пользователя.

12) неформализованный документ – документ в виде файла произвольного формата, данные которого не могут быть применены для автоматизированной обработки информационными системами. Визуализация документа обеспечивается прикладным ПО, в зависимости от формата файла.

1.2. При осуществлении электронного документооборота Стороны руководствуются:

1) Гражданским кодексом Российской Федерации;

2) Налоговым кодексом Российской Федерации;

3) Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

4) Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

5) порядком выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.02.2021 г №14Н;

6) договором с оператором электронного документооборота.

2. Порядок обмена электронными документами

• Стороны соглашаются в ходе своей деятельности в рамках заключенного договора обмениваться первичными документами в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и признавать юридическую силу всех полученных или отправленных электронных документов, в том числе счетов-фактур или универсальных передаточных документов. Стороны признают, что полученные первичные электронные документы, заверенные квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц, юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями.
• Стороны признают, что усиленная квалифицированная электронная подпись документа признается равнозначной собственноручной подписи владельца сертификата и порождает для подписанта юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и обязанностей при одновременном соблюдении условий ст. 11 Федерального закона № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи».
• Стороны обязуются соблюдать при осуществлении электронного документооборота порядок, установленные действующим законодательством (в том числе применять порядок, установленный Министерством Финансов РФ в отношении порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи).
• В течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Договора Стороны проводят опытную эксплуатацию юридически значимого электронного документооборота. В случае наличия замечаний по итогам опытной эксплуатации срок может быть увеличен по согласованию Сторон.

При этом юридически значимыми документами на период опытной эксплуатации считаются документы на бумажных носителях, и обмен ими выполняется в соответствии с действующими условиями настоящего Договора.

• Переход на обмен электронными документами Сторонами осуществляется после проведения опытной эксплуатации с даты, указанной в подписанном Сторонами Акте о завершении опытной эксплуатации, составленного по форме приложения № 2 к настоящему Соглашению.
• Перечень и формат электронных первичных документов, которыми обмениваются Стороны, приведен в приложении № 1 к настоящему Соглашению.
• При соблюдении условий, приведенных выше, электронный документ, содержание и порядок обмена которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, может приниматься участниками обмена к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.
• Наличие договоренности о юридически значимом электронном документообороте не отменяет возможность использования иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами.
• В случае невозможности производить обмен электронными документами (в том числе при неполучении извещений о получении электронного документа, при отсутствии любого вида связи с получающей стороной и пр.) направляющая сторона оформляет документы на бумажных носителях в письменном виде.

- Посмотреть таблицу с данными

*Электронный документооборот применяется при наличии технической возможности Поставщика

Приложение № 1

к Порядку электронного документооборота

Перечень и формат документов

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Порядку электронного документооборота

АКТ (форма)

о завершении опытной эксплуатации

юридически значимого электронного документооборота

г. _________ «____» ________20___г.

_________________________________, в лице ________________________________, действующего на основании ____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и __________________________________, в лице _____________________, действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Стороны согласились, что в период опытной эксплуатации юридически значимого электронного документооборота по Договору
от ___________ г. № ____________ не было выявлено каких-либо причин, препятствующих началу взаимодействия по Договору в полном объеме.

2. Дата окончания периода опытной эксплуатации - _____._____.20__ г.

3. Стороны с _____._____.20__ г. осуществляют обмен документами в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи по Договору от __________ г. № ________.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному для каждой из сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

м.п. м.п.

Форма согласована:

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Извещение о ценовом запросе в электронном магазине

- Посмотреть таблицу с данными