Тендер - поставка товаров хозяйственного назначения №309509760

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ТЕХЗАДАНИЕ_Хозтовары_сентябрь_2025

Приложение № 1

к документации о закупке

Техническое задание

на поставку товаров хозяйственного назначения

для нужд МКОУ «НОШ «Радуга»

1. Предмет: поставка товаров хозяйственного назначения для нужд МКОУ «НОШ «Радуга»

2. Общее количество и характеристики хозяйственных товаров, которые должны быть поставлены в течение срока действия государственного контракта:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Требования Заказчика:

● Товар должен быть поставлен одной партией. По согласованию с Заказчиком Товар может быть поставлен партиями.

● Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара и предупреждать его деформацию во время транспортирования и хранения. Не допускается наличие механических повреждений на упаковке, разрывов, попадания влаги и явных ее следов, прочих повреждений. При обнаружении повреждений упаковки во время приемки Товара указанный Товар подлежит немедленной замене без вскрытия упаковки.

Поставляемый товар должен полностью соответствовать функциональным (потребительским свойствам) и техническим характеристикам.

● Поставщик должен передавать Заказчику неповрежденный товар, в заводской упаковке изготовителя. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки.

● Обеспечить оперативность и своевременность доставки товара.

Удаленность Поставщика не более 10 км.

4. Место, срок поставки Товара: В течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Контракта товар должен быть поставлен по адресу: Российская Федерация, Тульская область, п. Чернь, ул. Коммунаров, д. 12 Контактное лицо: Кулакова Наталья Алексеевна, Телефон :+7(4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

5. Условия поставки: Поставка и разгрузка товара осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика. Дата и время поставки должны быть заранее согласованны с Заказчиком. Доставка осуществляется после предварительного уведомления Заказчика (согласования с Заказчиком) по телефону о предстоящей доставке Товара.

7. Приемка поставляемого Товара – осуществляется заказчиком и включает в себя следующие этапы:

• проверка комплектности и номенклатуры поставленного товара на основании Спецификации Контракта;
• контроль на наличие / отсутствие внешних повреждений;
• контроль количества мест Товара;
• соответствие упаковки требованиям заказчика;
• контроль качества Товара, соответствие предмету Контракта;

8. Условия оплаты - Оплата производится по безналичному расчету по факту поставки товара по контракту в полном объеме в срок не более 10 дней с момента подписания товарной накладной, на сновании выставленного счета

проект_Договор_сентябрь_2025_хоз_тов

Договор

поставки товаров хозяйственного назначения №

п.Чернь «» 202 г

ИКЗ

_______________, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице________________, действующей на основании _____________, с одной стороны, и Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа «Радуга» (МКОУ «НОШ «Радуга»)именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кулаковой Натальи Алексеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны” в соответствии с требованиями Федерального Закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с договором «Заказчик» поручает, а «Поставщик» принимает на себя обязательство поставки товара по заявке заказчика в соответствии со спецификацией (Приложение 1)

1.2. Датой поставки считается дата фактического получения продукции Заказчиком и подписания Заказчиком соответствующей накладной о получении.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет ____________ НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской Федерации.

2.2.Цена договора включает стоимость товара, а также уплату расходов на перевозку, доставку до получателя товара, разгрузку, монтаж, уплату пошлин, налогов, сборов, платежей, установленных законодательством Российской Федерации.

2.3. Указанная цена договора является твердой, неизменной в течение всего срока действия договора.

2.4. Цена за единицу товара устанавливается в российских рублях.

2.5. Оплата поставленного товара осуществляется безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней по факту поставки товара на основании товарной накладной.

2.6. Принятие денежных обязательств в рамках настоящего договора, подлежащих исполнению, осуществляется по КБК _______________________

Источник финансирования бюджет МО Чернский район.

3. СРОКИ И МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Срок поставки товара по договору с момента заключения договора в течение 10 (десяти) календарных дней.

3.2. Товар должен быть поставлен по адресу: Тульская обл., п. Чернь, ул.Коммунаров, д.12.

3.3. На момент подписания договора дата окончания поставки товара, указанная в пункте 3.1. договора, является исходной для применения имущественных санкций в случаях нарушения сроков поставки товара.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Приемка поставленного товара осуществляется уполномоченными представителями Заказчика (получателями товара) на местах поставки, указанных в пункте 3.2. договора.

4.2. Уполномоченные представители Заказчика (получатели товара), получившие сообщение Поставщика о готовности к сдаче товара, обязаны незамедлительно приступить к его приемке.

4.3. При обнаружении в ходе приемки товара недостатков (повреждений, дефектов), сторонами составляется протокол, в котором фиксируется перечень недостатков (повреждений, дефектов), сроки их устранения Поставщиком и дата повторной приемки товара.

4.4. Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки (повреждения, дефекты) своими силами и за свой счет в сроки, указанные в протоколе.

4.5. Право собственности на товар переходит Заказчику с момента передачи товара (получателям).

4.6. Риск случайного повреждения товара при его передаче несет Поставщик.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Обязанности Поставщика:

5.1.1. Поставить товар, указанный в пункте 1.1 договора, Заказчику (получателю товара), в количестве, качестве и в сроки, предусмотренные договором.

5.1.2. Обеспечить своевременное устранение своими силами и за свой счет недостатков (повреждений, дефектов), выявленных при приемке товара.

5.1.3. Обеспечить представителю Заказчика (получателю товара) при демонстрации товара свободный доступ к товару.

5.1.4. Передать при поставке товара Заказчику (получателю товара) технические и иные документы, установленные настоящим договором.

5.1.5. В случае изменения банковских реквизитов известить об этом Заказчика.

5.1.6. Самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами в случае наступления в период действия договора и в течение гарантийного срока любых неблагоприятных последствий у таких лиц в связи с выполнением Поставщиком своих обязательств по договору.

5.1.7. Произвести сборку и монтаж оборудования своими силами и за свои средства.

5.2. Обязанности заказчика:

5.2.1. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

5.2.2. Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего договора.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

6.1. Поставщик гарантирует:

- соответствие товара требованиям договора, и действующего законодательства Российской Федерации;

- безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими международными, государственными и иными стандартами, применимыми или утвержденными для данного вида Товара;

- своевременное (в течение 10 (десяти) дней со дня получения уведомления Заказчика) устранение выявленных или возникших недостатков (повреждений, дефектов).

6.2. Гарантийный срок на поставленный товар составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев, но в любом случае не менее срока годности Товара, установленного его производителем.

6.3. Гарантийный срок на товар исчисляется с даты передачи товара Заказчику (получателям).

6.4. Заказчик, в случае отказа Поставщика от устранения недостатков (повреждений, дефектов), оставляет за собой право устранить эти недостатки (повреждения, дефекты) самостоятельно (или с привлечением третьих лиц), взыскав с Поставщика полную стоимость устраненных недостатков (повреждений, дефектов), расходы, связанные с выявлением и устранением недостатков (повреждений, дефектов), а также пени и штраф.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств поставщик вправе взыскать с заказчика штраф.

7.4. Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что просрочка исполнения или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек.

7.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик выплачивает заказчику штраф.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты ее получения.

8.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

9.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Срок действия договора:

9.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ,

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору от №

Спецификация на поставку товаров хозяйственного назначения

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:

Заказчик: Поставщик:

МКОУ «НОШ «Радуга»

Директор школы ___________ Н.А. Кулакова _____________

М.П. М.П.

Обоснование_хоз_тов_сентябрь_2025

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

на поставку строительных материалов в МКОУ «НОШ «Радуга» 2025 год.

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения НМЦК были направлены запросы о предоставлении ценовой

информации четырём поставщикам. Было получено одно ценовое предложение.

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена по формуле:

НМЦК рын =

v



n



ц ,где: НМЦК

i =1 i

n

рын

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

№ Наименование товара

п/п

цi

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

Ед.

изм.

Количество

(v)

Цена единицы товара, работы, услуги,

представленная в источнике с номером i (

цi

), руб.

Цена,

рассчитанная по

формуле

рын

( НМЦК ),

Минимально

предложенная

цена договора,

руб.

руб.

1.

2.

3

4.

5.

6

7

СОДА КАЛЬЦ. 600 гр

Прогресс или эквивалент, 5л

Солита 1000гр

САНФОР БЕЛИЗНА-ГЕЛЬ 3 в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГР

Белизна, 1 л

ВЕСНА МЫЛО 90Г

Совок для мусора, пластик, с резиновой

кромкой, пластиковая ручка, салатов,

Мультипласт, Премиум,

Шт.

шт.

Шт.

шт

шт.

шт

5

10

10

6

10

10

Источник 1

43,00

339,00

111,00

188,00

56,00

39,00

шт.

2

78,00

Источник 2

Источник 3

43,00

339,00

111,00

188,00

56,00

39,00

215,00

3390,00

1110,00

1128,00

560,00

390,00

78,00

156,00

6949,00

Источник 1: ценовое предложение от 18.09.2025г. № СО-23, получено по результатам запроса от 16.09.2025г. № 21;

Начальная (максимальная) цена договора составляет 6949,00 рублей (шесть тысяч девятьсот сорок девять рублей 00 копеек) в том числе НДС 330,91

(триста тридцать рублей 91 копейка)

Контрактный управляющий

Дата формирования обоснования НМЦК: 19.09.2025 г.