Тендер - Поставка товаров хозяйственно-бытового назначения, моющих, дезинфицирующих средства №269193953

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Контракт_хоз__№_39п_от_.03[1].2024.docx
• описание.xlsx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть53 Просмотр сведений о закупке «Поставка товаров хозяйственно-бытового назначения, моющих, дезинфицирующих средства для нужд ГБОУ школы № 439 Петродворцового района Санкт-Петербурга» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3081

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка товаров хозяйственно-бытового назначения, моющих, дезинфицирующих средства для нужд ГБОУ школы № 439 Петродворцового района Санкт-Петербурга

Описание объекта закупки: Поставка товаров хозяйственно-бытового назначения, моющих, дезинфицирующих средства для нужд ГБОУ школы № 439 Петродворцового района Санкт-Петербурга

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.47

Дата размещения закупки: 25.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:02

Срок завершения подачи оферт: 26.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:01

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: . Поставка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Блан-Менильская, д. 5, литер А в помещение определенное Заказчиком.

Источник финансирования: Источник финансирования – Внебюджетные средства. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (пункт 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ): В СООТВЕТСТВИИ С КОНТРАКТОМ

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: товарная накладная, счета и счет-фактуры (при наличии) или универсального передаточного документа

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В СООТВЕТСТВИИ С КОНТРАКТОМ

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: товарная накладная, счета и счет-фактуры (при наличии) или универсального передаточного документа

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В СООТВЕТСТВИИ С КОНТРАКТОМ

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 439 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Петергоф г, УЛ БЛАН-МЕНИЛЬСКАЯ, ДОМ 5/ЛИТЕР А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Петергоф, Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Петергоф г, УЛ БЛАН-МЕНИЛЬСКАЯ, ДОМ 5/ЛИТЕР А, ДОМ 5/ЛИТЕР А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3856

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Назарова

Имя Светлана

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

КОНТРАКТ № 39п

Санкт-Петербург «___» марта 2024 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 439 Петродворцового района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гнездиловой Виктории Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны заключили настоящий Контракт (далее – Контракт).

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик принимает на себя обязательство по поставке товаров хозяйственно-бытового назначения, моющих, дезинфицирующих средства для нужд ГБОУ школы № 439 Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее – Товар), а также осуществить монтаж и ввод Оборудования в эксплуатацию (пусконаладку) для нужд Заказчика в соответствии с характеристиками и в количестве, предусмотренными приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Поставка Товара осуществляется в сроки, установленные разделом 3 настоящего Контракта, по адресу Заказчика:Блан-Менильская ул.. дом 5. литера А. г. Санкт-Петербург. город Петергоф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2. Цена Контракта, порядок расчетов, обеспечение исполнения Контракта

2.1. Общая стоимость Товара составляет ____________ руб. ____ коп. (________________________________), в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) 20% в сумме ______ руб. ___ коп. (или указать, что НДС не облагается со ссылкой на соответствующее положение Налогового кодекса Российской Федерации) в соответствии с приложением № 1 к настоящему Контракту.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.3. В стоимости Товара учтены все расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара, в том числе расходы по погрузке, доставке, разгрузке, подъему на этажи, упаковке, маркировке, сертификации, сборке, установке, своевременному вывозу упаковочной тары, а также уплачиваемые Поставщиком страхование, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

2.4. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком без авансирования (без предварительной оплаты) в срок не более десяти рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки Товара. При этом Поставщик предоставляет Заказчику счет, счет-фактуру [1] , акт ввода Оборудования в эксплуатацию, товарную накладную на поставленный Товар.

В случае осуществления поставки Товара отдельными частями, входящими в комплект, оплата производится в срок не более десяти рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки последней поставленной части, входящей в комплект Товара.

2.5. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

2.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, являющемуся юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7. Источник финансирования – Внебюджетные средства. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

2.8. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, его качества и иных условий Контракта.

В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, в том числе субсидии на иные цели, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, в том числе субсидий на иные цели, Стороны по соглашению вправе изменить размер и (или) сроки оплаты и (или) объем Товара.

2.9. По предложению Заказчика предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара может быть увеличено или уменьшено не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

3. Срок (период) поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

3.2. В случае, если количество поставляемых товаров невозможно определить, или Товар необходимо поставлять поэтапно, отдельными частями, поставка осуществляется на основании заявок Заказчика. Заказчик в письменной форме направляет Поставщику заявку на поставку Товара, в которой указывает вид Товара, количество Товара, а также срок, в который необходимо произвести поставку. Поставщик на основании полученной заявки Заказчика обязуется в указанный в заявке срок поставить Заказчику Товар, предварительно уведомив Заказчика о дате и времени поставки Товара.

3.3. Поставка Товара должна осуществляться по рабочим дням с 09.00 час. до 17.45 час. (по пятницам с 09.00 час. до 16.45 час.).

4. Порядок поставки Товара

4.1. Поставка Товара включает в себя доставку Товара по указанному в Контракте адресу (адресам) Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, а также сборку и установку Товара, в случае, если Товар поставляется в разобранном виде.

4.2. Поставка Товара осуществляется по предварительному согласованию с Заказчиком даты и времени поставки, с учетом пункта 3.3 настоящего Контракта.

4.3. Товар поставляется в упаковке, соответствующей требованиям торгового оборота, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшем ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств и качеств).

5. Порядок и срок приемки поставленного Товара,

оформление результатов приемки

5.1. Приемку поставленного Товара осуществляет ответственное лицо Заказчика, которое осуществляет контроль за надлежащим выполнением условий Контракта, подписывает акт приемки Товара и готовит отчет о результатах исполнения Контракта.

Для приемки Товара Заказчик вправе создать приемочную комиссию.

Ответственное лицо Заказчика или приемочная комиссия в течение 3 рабочих дней со дня поставки Товара, проводит экспертизу на предмет соответствия поставленного Товара условиям Контракта.

Экспертиза результатов поставки Товара может проводиться Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.2. Поставщик по соглашению с Заказчиком вправе направить своего уполномоченного представителя для участия в осуществлении приемки Товара.

5.3. Порядок осуществления приемки поставленного Товара:

5.3.1. Вместе с поставленным Товаром Поставщик предоставляет Заказчику финансовые документы для оплаты поставленного Товара, указанные в пункте 2.4 Контракта, подтверждающие исполнение обязательства, акт приемки Товара.

5.3.2. Ответственное лицо Заказчика за приемку Товара или приемочная комиссия Заказчика в срок, установленный в пункте 5.1 Контракта, осуществляет приемку поставленного Товара по количеству, комплектности, объему, качеству и соответствию поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом, в том числе сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, маркировке, таре и упаковке, а также сроку поставки Товара.

5.3.3. При отсутствии замечаний при приемке поставленного Товара оформляется соответствующий акт приемки Товара, который подписывается Заказчиком.

В случае установления Заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке поставленного Товара (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта), осуществляется после предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом.

В случае приемки Товара приемочной комиссией, акт приемки Товара подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком.

5.3.4. В случае выявления несоответствий поставленного Товара требованиям настоящего Контракта, препятствующих его приемке, на основании заключения ответственного лица Заказчика за приемку Товара или на основании заключения приемочной комиссии, Заказчик, в срок, установленный в пункте 5.1 Контракта, направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта о приемке Товара с указанием сроков устранения выявленных недостатков.

5.3.5. Поставщик своими силами и за свой счет обязан устранить недостатки Товара в установленный Заказчиком срок.

Устранение недостатков не освобождает Поставщика от ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

5.3.6. В случае отказа Поставщика устранить недостатки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от подписания акта приемки Товара, Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

5.3.7. После устранения Поставщиком выявленных в ходе приемки Товара недостатков, Заказчик, в течение 3 рабочих дней со дня повторной поставки Товара, вновь осуществляет приемку Товара.

При повторном выявлении отступлений от условий Контракта, ухудшающих качество Товара или иных его характеристик и свойств, равно как отсутствие сертификатов и/или иных документов на Товар (если такое требование установлено Контрактом), а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, недопоставке Товара, ответственное лицо Заказчика за приемку Товара или приемочная комиссия Заказчика составляет заключение, являющееся мотивированным отказом от приемки Товара, которое направляется Поставщику. В этом случае оплата по Контракту не производится.

5.3.8. В случае отказа Заказчика от поставленного Товара Заказчик обязан обеспечить его сохранность, приняв Товар на ответственное хранение, незамедлительно уведомив об этом Поставщика. Поставщик в течение 3 рабочих дней обязан вывезти Товар, находящийся на сохранении у Заказчика. В противном случае, Заказчик не несет ответственность за сохранение Товара.

5.3.9. Товар считается поставленным со дня подписания Заказчиком акта приемки Товара.

5.3.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения, поставленного по настоящему Контракту Товара, а также бремя его содержания переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком акта приемки Товара.

6. Качество Товара. Требования к гарантийному сроку Товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара,

к расходам на эксплуатацию Товара, к обязательности осуществления

монтажа и наладки Товара, к обучению лиц, осуществляющих использование

и обслуживание Товара, порядок и сроки предоставления обеспечения

гарантийных обязательств

6.1. Качество поставляемого Товара должно полностью соответствовать требованиям, указанным в приложении № 1 к настоящему Контракту, а также действующим стандартам.

6.2. Поставщик подтверждает качество Товара соответствующими сертификатами (декларациями о соответствии) или иными документами в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе предоставляет информацию о стране происхождения Товара.

Поставщик обязуется предоставить по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую документацию и информацию об условиях поставки, количестве, качестве Товара и иную запрашиваемую информацию, связанную с выполнением условий Контракта.

7. Права и обязанности Сторон

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. Принять поставленный Товар в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом. Указать Поставщику места размещения Товара.

7.1.2. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

7.2. Заказчик вправе:

7.2.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

7.2.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств.

7.2.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

7.2.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

7.2.5. Отказаться от принятия и оплаты Товара, не соответствующего требованиям Контракта.

7.2.6. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты Товара, не соответствующего требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

7.2.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.3. Поставщик обязан:

7.3.1. Поставить Товар, обеспечив его надлежащее качество, в сроки, установленные Контрактом.

7.3.2. Произвести погрузку, доставку, разгрузку, подъем Товара на этажи, вывоз упаковочной тары и иные виды работ в рамках поставки, установленные пунктом 2.3 Контракта.

7.3.3. Исполнять указания Заказчика, полученные в ходе поставки Товара. Безвозмездно устранять обнаруженные Заказчиком недостатки в поставленном Товаре.

7.3.4. Передать Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и в сроки, установленные Контрактом, в том числе сертификаты соответствия на Товар (декларации о соответствии), либо их копии, заверенные в установленном порядке, предоставить информацию о стране происхождения Товара и иные документы, предусмотренные Контрактом.

7.3.5. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

7.3.6. Согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам и приобретение прав на их использование.

7.3.7. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по Контракту.

7.3.8. Незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех созданных в процессе исполнения Контракта объектах интеллектуальной собственности.

7.3.9. Понести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до подписания акта приемки Товара Заказчиком.

7.3.10. Устранить выявленные недостатки поставленного Товара в порядке и сроки, установленные Контрактом.

7.3.11. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. Немедленно письменно предупредить Заказчика, при обнаружении не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые грозят годности результатов поставляемого Товара либо создают невозможность их поставки в срок.

7.3.12. В случае привлечения к исполнению обязательств по Контракту третьих лиц на основании заключенного договора, незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

7.3.13. Нести ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых третьих лиц.

7.4. Поставщик вправе:

7.4.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

7.4.2. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

7.4.3. Направить уполномоченного представителя для передачи Товара Заказчику с правом подписи акта приемки Товара.

7.4.4. Привлекать к исполнению Контракта третьих лиц. [2]

7.4.5. Соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона:

- непроведение ликвидации Исполнителя и отсутствие решения арбитражного суда о признании Исполнителя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности Исполнителя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у Исполнителя недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.;

- отсутствие у Исполнителя ( физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- Исполнитель - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие между Исполнителем и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- Исполнитель не является офшорной компанией;

- Исполнитель отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 г №44-ФЗ.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями Контракта.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а именно:

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта, а именно:

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом):

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

8.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по перечислению неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе осуществлять оплату по Контракту с учетом уменьшения суммы выплаты, предусмотренной Контрактом, на сумму указанной неустойки.

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

8.7. Указанная в настоящем разделе неустойка (штрафы, пени) взимается за каждое нарушение в отдельности.

8.8. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.9. Заказчик вправе взыскать размер начисленной неустойки (штрафов, пени) за счет денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта.

9. Срок действия Контракта

9.1. Настоящий Контракт распространяет свое действие на отношения, возникшие между сторонами с даты заключения Контракта и до выполнения Сторонами принятых по Контракту обязательств, но не позднее «31» декабря 2024 года.

9.2. Обязательства по настоящему Контракту в части оплаты не могут наступать ранее его регистрации в Реестре государственных контрактов.

9.3. Истечение срока действия настоящего Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика, а также не освобождает от ответственности за нарушение условий Контракта.

10. Порядок изменения и расторжения Контракта

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.2. В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами в пределах фактически поставленных товаров, осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства и условиями настоящего Контракта.

10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством и условиями Контракта.

10.4. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта принимается Заказчиком в следующих случаях:

10.4.1. Если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

10.4.2. При неоднократном и/или существенном нарушении сроков поставки Товара.

10.4.3. В случае получения информации о предоставлении Поставщиком ненадлежащего обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, в том числе выразившейся в получении информации о не подтверждении выдачи банковской гарантии соответствующим банком.

10.4.4. В случае, если Поставщик отказывается устранить недостатки, указанные в акте об отказе в приемке поставленного Товара.

10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

10.8. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.9. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.10. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

10.11. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.12. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

11.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону, что может являться основанием для отказа от исполнения Контракта в одностороннем порядке.

12. Порядок рассмотрения споров

12.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

12.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они могут быть переданы на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

13.1.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту.

13.1.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.).

13.1.3. Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

14. Прочие условия

14.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями в соответствии с условиями функционирования электронных площадок Сторон, а также, по соглашению Сторон, в двух экземплярах на бумажном носителе для каждой из Сторон.

14.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

14.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.4. В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга за пять дней до предполагаемых событий.

15. Приложения к Контракту

15.1. Приложение № 1 Перечень и стоимость поставляемого Товара.

16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту № 39п

от «___» марта 2024 г

Перечень и стоимость поставляемого Товара

- Посмотреть таблицу с данными

Стоимость услуг по настоящему Контракту составляет _______ (___________) рублей __ копеек, в том числе НДС [3] 20% в сумме _______ рублей ______ копеек.

- Посмотреть таблицу с данными

ИЦИ №1

ИЦИ №2

ИЦИ №3

ИЦИ №4

ИЦИ №5

- Посмотреть таблицу с данными

- средн. арифм. величина цены единицы прод-ции, руб.

- Посмотреть таблицу с данными

V - коэф-нт вариации (не должен превышать 33%)

- Посмотреть таблицу с данными

1

2

3

4

5

6

7

8=3+4+5+6+7

9

10 = кол-во ответов ИЦИ

- Посмотреть таблицу с данными

12

13

14=8*9/10

1

Антисептик для рук и поверхностей бесспиртовой 5 л PRO-BRITE BARCELONA, жидкость

1061.54

958.02

1091.87

3 111.43

3

3

1 037.14

70.18

6.77%

3 111.43

2

Антисептик для рук и поверхностей бесспиртовой с дозатором 1л АСТРАДЕЗ-СЕПТ, дезинфицирующий, жидкость

381.05

344.76

391.93

1 117.74

5

3

372.58

24.70

6.63%

1 862.90

3

Блок для записей ОФИСМАГ непроклеенный, куб 9х9х9 см, белый, белизна 95-98%,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

169.33

99.6

174.17

443.10

5

3

147.70

41.73

28.25%

738.50

4

Бумага туалетная 200 м, LAIMA (T2), UNIVERSAL, 1-слойная, цвет натуральный, КОМПЛЕКТ 12 рулонов,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

1059.89

908.48

1090.17

3 058.54

5

3

1 019.51

97.34

9.55%

5 097.57

5

Ведро-контейнер 25 л, с крышкой (качающейся), для мусора,"Свинг", 58х32х28 см, серое, IDEA, М 2463

1169.43

924.29

1202.84

3 296.56

5

3

1 098.85

152.10

13.84%

5 494.27

6

Веник сорго 3-х прошивной ЛЮБАША "СТАНДАРТ", длина 79 см,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

354.59

320.82

364.72

1 040.13

3

3

346.71

22.99

6.63%

1 040.13

7

Губки бытовые MAXI, 27х96х64 мм, КОМПЛЕКТ 10 шт., поролон/абразив, для посуды/уборки, LAIMA, К0003,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

92.98

84.07

95.63

272.68

3

3

90.89

6.06

6.66%

272.68

8

Диспенсер для туалетной бумаги LAIMA PROFESSIONAL INOX, (Система T2) малый, нержавеющая сталь, матовый,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2909.63

2771.07

2992.76

8 673.46

2

3

2 891.15

111.99

3.87%

5 782.31

9

Дозатор для жидкого мыла LAIMA, НАЛИВНОЙ, 0,5 л, белый, ABS-пластик,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

769.57

732.92

791.55

2 294.04

4

3

764.68

29.62

3.87%

3 058.72

10

Ерш для унитаза с подставкой стандартной, "Блеск", цвет мраморный/белый ротанг, IDEA, М 5010

303.19

288.75

311.85

903.79

3

3

301.26

11.67

3.87%

903.79

11

Коврик входной ворсовый влаго-грязезащитный LAIMA, 120х150 см, ребристый, толщина 7 мм, серый,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2306.39

2196.56

2372.28

6 875.23

1

3

2 291.74

88.77

3.87%

2 291.74

12

Крем защитный, 100 мл, ЭЛЕН, силиконовый, от вредных воздействий внешних факторов

61.58

56.89

63.34

181.81

40

3

60.60

3.33

5.50%

2 424.13

13

Крем регенерирующий 100 мл M SOLO ACTIVE для кожи, питание и восстановление

61.43

43.91

63.18

168.52

40

3

56.17

10.66

18.97%

2 246.93

14

Лампа люминесцентная OSRAM L18/765, 18 Вт, цоколь G13, в виде трубки, длина 59 см, днев. белый свет

146.34

83.5

150.52

380.36

100

3

126.79

37.55

29.61%

12 678.67

15

Лампа люминесцентная PHILIPS TL-D 36W/33-640, 36 Вт, цоколь G13, в виде трубки 120 см

214.97

204.73

221.11

640.81

25

3

213.60

8.28

3.87%

5 340.08

16

Лампа светодиодная SONNEN, 12 (100) Вт, цоколь Е27, груша, нейтральный белый свет,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч, LED A60-12W-4000-E27,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

90.46

73.23

93.04

256.73

50

3

85.58

10.77

12.59%

4 278.83

17

Лампа светодиодная ЭРА, 11 (100) Вт, цоколь E27, груша, холодный белый свет,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч., LED smdA60-11w-840-E27

183.47

165.99

188.71

538.17

50

3

179.39

11.90

6.63%

8 969.50

18

Лопата снегоуборочная алюминиевая, 50х33 см, высота 130 см, усиленная, деревянный черенок, ЛТСЕ

1146.6

1092

1179.36

3 417.96

3

3

1 139.32

44.13

3.87%

3 417.96

19

Лопата снегоуборочная пластиковая, 54х37 см, высота 130 см, с алюминиевым черенком и наконечником, №13

1618.05

1541

1664.28

4 823.33

3

3

1 607.78

62.28

3.87%

4 823.33

20

Метла синтетическая веерная 29х26 см, без черенка, крепление еврорезьба, №2, LAIMA EXPERT,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

270.87

257.97

278.61

807.45

3

3

269.15

10.43

3.87%

807.45

21

Метла синтетическая круглая 32х11 см, с череноком 120 см, еврорезьба, № 6, LAIMA EXPERT,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

465.12

442.97

478.41

1 386.50

3

3

462.17

17.90

3.87%

1 386.50

22

Мешки для мусора 160 л, черные, в пачке 50 штук, прочные, ПВД 35 мкм, 90х110 см,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

968.65

830.27

996.32

2 795.24

3

3

931.75

88.96

9.55%

2 795.24

23

Мешки для мусора 30 л синие в рулоне 30 шт. прочные, ПНД 10 мкм, 50х60 см, LAIMA,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

110.95

95.1

114.12

320.17

15

3

106.72

10.19

9.55%

1 600.85

24

Мешки для мусора 30 л, черные, в рулоне 20 шт., ПНД, 6 мкм, 50х60 см, КОНЦЕПЦИЯ БЫТА "ЭкоДом"

51.08

30.14

52.54

133.76

40

3

44.59

12.53

28.11%

1 783.47

25

Мешки для мусора 60 л синие в рулоне 20 шт. особо прочные, ПВД 30 мкм, 60х70 см, LAIMA,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

186.77

160.09

192.11

538.97

20

3

179.66

17.15

9.55%

3 593.13

26

Мешки для мусора 90 л, черные, в рулоне 10 шт., прочные, ПВД 25 мкм, 60х95 см, LAIMA,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

145.64

138.7

149.8

434.14

5

3

144.71

5.61

3.88%

723.57

27

Мешки для мусора, 160 л, черные, в пачке 5 шт., ПВД, 65 мкм, 90х120 см, особо прочные, КОНЦЕПЦИЯ БЫТА "Профи"

260.91

223.6

268.37

752.88

15

3

250.96

23.99

9.56%

3 764.40

28

Мыло жидкое 5 л, МЕЛОДИЯ "Зеленое яблоко", с глицерином, ПЭТ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

301.14

222.28

309.74

833.16

15

3

277.72

48.20

17.36%

4 165.80

29

Мыло-крем жидкое 300 г ЗОЛОТОЙ ИДЕАЛ "Глицерин и алоэ вера",с антибактериальным эффектом, дозатор,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

75.6

57.05

77.76

210.41

60

3

70.14

11.38

16.23%

4 208.20

30

Насадка МОП плоская для швабры/держателя 40 см, уши/карманы (ТИП У/К), нашивной хлопок, LAIMA EXPERT,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

324.89

278.48

334.17

937.54

5

3

312.51

29.84

9.55%

1 562.57

31

Перчатки резиновые диэлектрические класс 0 (до 1000 вольт), размер 3 (средний), АЗРИЭЛЕКТРО

643.68

613.03

662.07

1 918.78

1

3

639.59

24.77

3.87%

639.59

32

Перчатки хлопчатобумажные, КОМПЛЕКТ 5 ПАР, 7,5 класс,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг, 166 текс, ПВХ волна, LAIMA "СТАНДАРТ", БЕЛЫЕ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

133.35

114.3

137.16

384.81

20

3

128.27

12.25

9.55%

2 565.40

33

Перчатки хозяйственные латексные, х/б напыление, размер L (большой), желтые, PACLAN Professional

87.39

63.87

89.89

241.15

180

3

80.38

14.36

17.86%

14 469.00

34

Перчатки хозяйственные латексные, х/б напыление, размер M (средний), желтые, PACLAN "Professional"

87.39

62.87

89.89

240.15

150

3

80.05

14.93

18.65%

12 007.50

35

Печать самонаборная 2 круга, оттиск D=45 синий, TRODAT▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьR2, крышка, КАССА В КОМПЛЕКТЕ, европодвес

2720.63

1714

2798.37

7 233.00

1

3

2 411.00

604.87

25.09%

2 411.00

36

Полотенца бумажные бытовые, спайка 2 шт., 2-х слойные (2х12,5 м), VEIRO (Вейро), белые, 5п22

126.54

99.7

130.15

356.39

20

3

118.80

16.64

14.00%

2 375.93

37

Реагент противогололёдный, песко-соляная смесь, 20 кг UOKSA Пескосоль, мешок

848.93

751.91

873.18

2 474.02

25

3

824.67

64.17

7.78%

20 616.83

38

Салфетка универсальная, микрофибра, 30х30 см, зеленая, 220 г/м2, LAIMA,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

81.77

70.09

84.11

235.97

10

3

78.66

7.51

9.55%

786.57

39

Сетевой фильтр SONNEN U-3515, 5 розеток, с заземлением, выключатель, 10 А, 5 м, черный,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

830.1

741.02

853.82

2 424.94

3

3

808.31

59.47

7.36%

2 424.94

40

Сетевой фильтр SONNEN U-353, 5 розеток, с заземлением, выключатель, 10 А, 3 м, белый,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

663.21

553.29

682.16

1 898.66

3

3

632.89

69.58

10.99%

1 898.66

41

Средство дезинфицирующее 1 кг АЛМАДЕЗ-ХЛОР, таблетки 300 шт.

573.3

469.56

589.68

1 632.54

3

3

544.18

65.14

11.97%

1 632.54

42

Средство для мытья стекол и зеркал 500 мл, LAIMA PROFESSIONAL, свежий озон, распылитель,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

87.29

64.87

89.78

241.94

8

3

80.65

13.72

17.01%

645.17

43

Средство для уборки туалета 1 л, DOMESTOS (Доместос) "Эксперт сила 7", "Ультра Белый"

240.47

198.6

247.34

686.41

30

3

228.80

26.38

11.53%

6 864.10

44

Средство для удаления ржавчины и известкового налета 750 г, САНОКС

133.54

93.81

137.35

364.70

15

3

121.57

24.11

19.84%

1 823.50

45

Средство моющее универсальное 5 л, ПРОГРЕСС ПЭТ

400.42

255.32

411.86

1 067.60

20

3

355.87

87.26

24.52%

7 117.33

46

Тряпка для мытья пола 60х75 см, плотность 200 г/м2, 50% вискоза, 40% хлопок, 10% полиэстер, "Премиум" LAIMA,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

102.53

97.65

105.46

305.64

10

3

101.88

3.95

3.87%

1 018.80

47

Чистящее средство 480 г, ПЕМОЛЮКС Сода-5, "Лимон", порошок

95.82

79.74

98.56

274.12

10

3

91.37

10.17

11.13%

913.73

48

Швабра с флаундером 40 см, телескопический черенок 130 см, резьба 1,6 см, микрофибра/абразив (ТИП К), LAIMA,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

952.41

907.06

979.62

2 839.09

5

3

946.36

36.66

3.87%

4 731.82

49

Щетка для уборки с черенком 110 см, комплект с совком, ширина 32 см, щетина 7 см, еврорезьба, YORK "Tandem", 82020

551.74

525.47

567.51

1 644.72

10

3

548.24

21.24

3.87%

5 482.40

Начальная (максимальная) цена контракта

1 058

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.47

Не требуется в случае применения упрощенной системы налогообложения ↑

Данный пункт включается в Контракт, если условие о возможности привлечения Поставщиком третьих лиц установлено документацией о закупке. В противном случае, из проекта Контракта пункты 7.4.4, 7.3.14, 7.3.15 следует исключить ↑

Не требуется в случае применения упрощенной системы налогообложения. ↑

- Посмотреть таблицу с данными