Тендер - Поставка товаров (Хоз товары) №268257927

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_договора_хоз_март.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть27 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Тюменская облМесто поставки (адрес):Тюменская обл, Тюменский р-н, село Успенка, ул Коммунаров, д 3
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 12.03.2024 по 14.03.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:12.03.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):14.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:12Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговПорядок подведения итогов:В электронной форме

1) способ осуществления закупки - запрос предварительных предложений в электронной форме, участниками которого являются только СМСП; (https://msp-shop.rts-tender.ru)

2) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Успенская средняя общеобразовательная школа Тюменского муниципального района, а) Здание школы по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, Тюменский район, с.Успенка, ул. Коммунаров,3; б) Здание школы по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, Тюменский район, с.Успенка, ул. Московский тракт 32; в) Здание филиала МАОУ Успенской СОШ «Зырянская СОШ»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, Тюменский район д. Зырянка, ул.Гагарина,11; г) Здание СП МАОУ Успенской СОШ по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область Тюменский район с. Успенка ул. Московский тракт 125/а. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

3) Поставка товара (Хозяйственные товары);

4) Услуга оказывается с момента подписания договора в течение 5 дней;

5) Анализ рынка;

6) Цена включает в себя все расходы Исполнителя, приобретение необходимого оборудования, инвентаря, материалов для оказания услуг, а также расходы по уплате предусмотренных законодательством налогов, сборов и других обязательных платежей, и издержек Исполнителя.

7) критерии оценки предварительных предложений- Наименьшая цена.

ДОГОВОР №

на поставку товара

г. Тюмень «___»_______________ 2024 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Успенская средняя общеобразовательная школа Тюменского муниципального района (МАОУ Успенской СОШ) (далее-Учреждение), в лице директора Дородова Людмила Валерьевна, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____в лице ______, действующей _______ именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой Стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с требованиями и условиями настоящего Договора Поставщик обязуется поставить и передать по предварительной письменной заявке в собственность Заказчика хозяйственные товары (далее – Товар), наименование, ассортимент, основные характеристики, количество и стоимость которых определены в Спецификации (Приложение № 1), которая прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.

1.2. Заказчик обязуется принять Товар и оплатить за него цену в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем Договоре. Объём может быть уменьшен ввиду отсутствия потребности Заказчика без согласования и уведомления Исполнителя.

2. Качество, безопасность и упаковка поставляемого Товара

2.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, санитарно-эпидемиологических правил и иных нормативов, являющихся обязательными в отношении данного вида товара согласно законодательным и подзаконным актам, действующим на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара, в том числе требованиям:

2.1.1. Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. N 299 «О применении санитарных мер в таможенном союзе»;

2.1.2. Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

2.1.3. иных действующих на территории Российской Федерации нормативных правовых актов, касающихся условий издания, хранения, перевозки, приемки, реализации товара.

2.2. Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям федерального законодательства РФ, Поставщик обязан поставить полный комплект.

2.4. Поставщик обязуется поставить указанный Товар с относящейся к нему необходимой документацией, с предоставлением копий деклараций (сертификатов) соответствия, экспертных заключений (писем) о соответствии продукции единым санитарным нормам Таможенного союза и (или) иных документов, обязательных для данного вида товара в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

2.5. Товар поставляется в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, обеспечивать сохранность Товара от повреждений, утраты товарного вида при хранении, транспортировке и отгрузке. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по хранению до приемки его Заказчиком.

2.6. В случае обнаружения некачественного Товара в процессе его приемки или использования Заказчик письменно уведомляет Поставщика о выявленных недостатках в порядке, установленном пунктом 4.4.8 настоящего Договора, и приглашает уполномоченного представителя Поставщика для подписания Сторонами Акта по факту выявленных недостатков и несоответствий поставленного Товара условиям Договора. В случае отказа Поставщика от подписания данного Акта, в нем делается соответствующая пометка. Односторонний акт подписывается руководителем Заказчика и членами приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), после чего он направляется Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении.

2.7. Заказчик вправе отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать его замены на Товар надлежащего качества, соответствующего условиям настоящего Договора.

2.8. Поставщик в срок, установленный в Извещении Заказчика о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору (пункт 4.4.8 Договора), обязуется заменить некачественный Товар на соответствующий условиям Договора.

2.9. Гарантия на Товар должна составлять не менее 6 месяцев с даты подписания Акта о приемке, при условии соблюдения правил эксплуатации согласно паспорту изделия.

2.10. Поставщик устанавливает на переданный по настоящему договору Товар гарантийный срок не менее 6 месяцев с даты подписания Акта о приемке, если иное не предусмотрено в Приложениях. В Приложениях может быть указано, что гарантийный срок начинает исчисляться с момента начала эксплуатации Товара, если данные о качественных характеристиках Товар могут быть получены Заказчиком только после начала его эксплуатации.

2.11. Поставщик гарантирует сохранение эксплуатационных качеств Товара в течение всего гарантийного срока при соблюдении пользователем инструкции по эксплуатации.

2.12. В случае если в течение гарантийного срока будут выявлены недостатки Товара или иное несоответствие качества Товара условиям настоящего Договора и Приложений к нему, Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков уведомить Поставщика по средствам факсимильной связи указанных в п. 15 настоящего договора, а Поставщик в течении 5 (пяти) рабочих дней обеспечить приезд своего представителя на объект Заказчика, для совместного составления Акта о недостатках Товара.

2.13. При необходимости представитель Поставщика имеет право произвести осмотр поврежденного Товара на месте установки и его диагностику силами привлеченной по своему усмотрению лаборатории, в этом случае Заказчик обязан обеспечить возможность безопасного проведения работ.

2.14. По результатам проведенного анализа составляется двухсторонний Акт о недостатках Товара, являющийся основанием для исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору (проведение ремонта, возмещение расходов, замена Товара и др.). В том случае, если одна из Сторон отказывается подписывать акт, в акте делается соответствующая запись, и он считается составленным надлежащим образом.

2.15. В случае неприбытия представителя Поставщика в срок, установленный п. 2.12 настоящего договора со дня уведомления, Заказчик составляет односторонний Акт о недостатках Товара, один экземпляр которого направляется Поставщику по средствам факсимильной связи указанных в п. 15 настоящего договора.

2.16. В случае выявления во время Гарантийного срока недостатков Товара или несоответствия качества Товара условиям Договора, Спецификациям и Приложениям к нему, подтвержденного Актом о недостатках Товара, указанным в п. 2.15 настоящего договора, Поставщик в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения Акта о недостатках Товара обязан устранить несоответствие или произвести замену Товара на аналогичный, качество которого соответствует условиям настоящего Договора.

2.17. Стороны Договора определили, что гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

3. Порядок и сроки поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика в адреса:

а) Здание школы по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, Тюменский район, с.Успенка, ул. Коммунаров,3;

б) Здание школы по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, Тюменский район, с.Успенка, ул. Московский тракт 32;

в) Здание филиала МАОУ Успенской СОШ «Зырянская СОШ»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, Тюменский район д. Зырянка, ул.Гагарина,11;

г) Здание СП МАОУ Успенской СОШ по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область Тюменский район с. Успенка ул. Московский тракт 125/а.

3.2. Товар поставляется с момента подписания договора в течение 5 календарных дней;

3.3. Доставка в место поставки, разгрузка в месте технического складирования, сортировка Товара по наименованиям осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

3.4. Датой поставки Товара (партии Товара) является дата подписания Заказчиком соответствующей товарной накладной.

3.5. При разгрузке Товара Поставщиком данный Товар должен быть осмотрен Заказчиком или уполномоченным представителем Заказчика в месте его разгрузки, в том числе должно быть проверено соответствие Товара условиям настоящего Договора, сведениям, указанным в сопроводительных документах на данный Товар, а также количество, качество, ассортимент и упаковка Товара.

3.6. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением груза или отправлением его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки.

3.7. Поставщик считается исполнившим обязательства по поставке Товара, если доставил его в место и сроки, указанные Заказчиком, а также, если в результате приемки Заказчиком установлено соответствие количества, качества, ассортимента и упаковки Товара, указанного в данном Договоре и Спецификации (Приложение 1).

4. Порядок и сроки осуществления приемки Товара и

оформления результатов такой приемки

4.1. При поставке Товара Поставщик должен направить Заказчику по средствам программного комплекса СБИС “Документооборот и EDI” (https://sbis.ru/edo) или КонтурДиадок (https://diadoc.kontur.ru/) следующие документы на русском языке:

4.1.1. копии документов, подтверждающих качество и безопасность Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

4.1.2. товарные накладные в 2 (двух) экз.;

4.1.3. счет, счет-фактуру в 2 (двух) экз.

4.2. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Для приемки поставленного Товара Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую не менее чем из пяти человек.

4.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям настоящего Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц».

4.4. Проверка соответствия Товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:

4.4.1. В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) иПоставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия в личном кабинете программного комплекса СБИС “Документооборот и EDI” (https://sbis.ru/edo) или КонтурДиадок (https://diadoc.kontur.ru/) сопроводительных документов на Товар (пункт 4.1 Договора), а также проверка целостности и маркировки упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке), осмотр Товара на наличие внешних повреждений.

4.4.2. После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанным в товарной накладной.

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности Товара, указанного в товарной накладной, с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью Товара, и со сведениями, содержащимися в сопроводительных документах на Товар (пункт 4.1 Договора).

4.4.3. В случае выявления несоответствия Товара условиям Договора и сведениям, указанных в сопроводительных документах на данный Товар, Заказчик вправе отказаться от приемки такого Товара полностью или частично, составляя при возврате части Товара Поставщику в форме Акт о возврате Товара, по средствам программного комплекса СБИС “Документооборот и EDI” (https://sbis.ru/edo) или КонтурДиадок (https://diadoc.kontur.ru/).

4.4.4. Все расходы, связанные при приемке Товара с обратной транспортировкой некачественного, несоответствующего условиям Договора или несвоевременно поставленного Товара, несет Поставщик.

4.4.5. Если Поставщик передал меньшее количество Товара, чем определено в товарных накладных и (или) Спецификации (Приложение № 1), Заказчик вправе потребовать поставить недостающее количество Товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон, в случае если поставка недостающего количества Товара потребует больших временных затрат или нецелесообразна, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение № 1), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном пунктом 4.4.8 Договора. Приемка излишнего количества Товара не осуществляется.

4.4.6. При приемке Товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям настоящего Договора, результаты такой проверки могут распространяться на всю партию Товара, поставляемого по товарной накладной.

4.4.7. В случае обнаружения недостатков в качестве поставляемого Товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном пунктом 4.4.8 Договора.

4.4.8. Обо всех нарушениях условий Договора по наименованиям, количеству, ассортименту, комплектности, качеству Товара, его маркировке и упаковке Заказчик извещает Поставщика не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, направляется Поставщику по средствам программного комплекса СБИС “Документооборот и EDI” (https://sbis.ru/edo) или КонтурДиадок (https://diadoc.kontur.ru/).

4.4.9. Поставщик в срок, установленный в Извещении о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору, обязан безвозмездно устранить все допущенные нарушения и (или) заменить Товар ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего Договора. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков Товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по соглашению сторон и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

4.5. Приемка поставленного Товара осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня с момента оформления заключения по результатам экспертизы Товара и не позднее даты проведения такой приемки оформляется Актом о приемке, который составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Поставщику в тот же срок направляется по средствам программного комплекса СБИС “Документооборот и EDI” (https://sbis.ru/edo) или КонтурДиадок (https://diadoc.kontur.ru/) в письменной форме мотивированный отказ от подписания Акта о приемке поставленного Товара.

4.6. В случае привлечения Заказчиком экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы результатов поставленного Товара при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара должны учитываться отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

4.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки Заказчиком (до подписания Акта о приемке поставленного Товара) несет Поставщик.

5. Цена Договора, порядок и сроки оплаты Товара

5.1. Цена настоящего Договора▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Триста сорок одна тысяча девятнадцать) рублей 17 копеек в том числе НДС. Цена Договора включает все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, таможенные пошлины, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке Товара до места поставки, стоимость всех необходимых работ по погрузке, разгрузке, сортировке Товара по наименованиям в месте технического складирования и иные расходы, связанные с поставкой Товара.

В случае, если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, оплата по Договору уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

5.2. Стоимость Договора установлена в рублях Российской Федерации.

5.3. Заказчик оплачивает единицу Товара по цене, указанной в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).

5.4. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, установленных настоящим Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации. При изменении цены Договора Стороны подписывают дополнительное соглашение.

5.5. Оплата Товара производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика.

5.6. Расчет за поставленный Товар производится Заказчиком на основании представленных Поставщиком счета, счета-фактуры в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика по факту полной поставки Товара в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке Товара. Авансовые платежи по Договору не предусмотрены.

5.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика.

5.8. При любых изменениях реквизитов Стороны уведомляют друг друга о новых реквизитах в течение 3 (трех) рабочих дней. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего Договора счет, несет Поставщик.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Поставить Товар в сроки, установленные настоящим Договором.

6.1.2. Доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также одновременно с поставкой Товара представить все относящиеся к Товару документы (товарные накладные, документы, подтверждающие качество и безопасность Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, счет, счет-фактуру и др.).

6.1.3. Передать Заказчику Товар свободным от прав третьих лиц, надлежащего качества, в надлежащей упаковке, в количестве, комплектности и ассортименте согласно Спецификации (Приложение № 1).

6.1.4. Привлекать персонал, обладающий необходимыми знаниями, опытом и компетенцией, для осуществления надлежащей поставки, разгрузки и сортировки Товара.

6.1.5. Обеспечить участие своего представителя в приемке Товара.

6.1.6. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет произвести замену Товара ненадлежащего качества, количества, комплектности и ассортимента в срок, указанный в Извещении Заказчика о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору (пункт 4.4.8 Договора).

6.1.7. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, извещая Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Договору в течение 3 (трех) календарных дней с момента их возникновения.

6.1.8. За свой счет произвести сборку, монтаж и установку Товара в месте, указанном Заказчиком, так же в случаи необходимости произвести пусконаладочные мероприятия.

6.1.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

6.2. Поставщик вправе:

6.2.1. Требовать приемки Товара (партии Товара) и подписания необходимых документов в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

6.2.2. Требовать оплаты поставленного и принятого Товара в соответствии с условиями Договора.

6.2.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1. Обеспечить приемку поставленного Товара с обязательным проведением экспертизы результатов поставленного Товара на соответствие его условиям, предусмотренным настоящим Договором.

6.3.2. После приемки Товара подписать все необходимые документы и передать один экземпляр представителю Поставщика.

6.3.3. Произвести оплату Товара в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

6.3.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

6.4. Заказчик имеет право:

6.4.1. Требовать передачи Товара в соответствии с условиями настоящего Договора и сопроводительными документами в установленный срок.

6.4.2. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Договором.

6.4.3. Письменно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приемке Товара в порядке, установленном пунктом 4.4.8 настоящего Договора.

6.4.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

6.4.5. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.

6.4.6. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемого Товара в соответствии с пунктом 7.1.2 настоящего Договора.

7. Изменение условий Договора в ходе его исполнения

7.1. Изменение существенных условий настоящего Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

7.1.1. В случае снижения цены Договора без изменения, предусмотренного Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

7.1.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное настоящим Договором количество Товара не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшается предусмотренное настоящим Договором количество поставляемого Товара не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в настоящем Договоре цены единицы Товара, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного настоящим Договором количества Товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении, предусмотренного Договором количества поставляемого Товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены настоящего Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору.

8.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы и составляет:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет свыше 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 50 млн. рублей.

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет Поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается договором в размере, одной десятой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

8.5. За каждый факт просрочки исполнения обязательства, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, в том числе, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей (включительно);

8.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые не моли быть известны Сторонам на момент заключения Договора: а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей и др., и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

9.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана немедленно уведомить другую Сторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено.

9.3. После направления такого уведомления Сторона освобождается от исполнения перечисленных в уведомлении обязательств на все время действия обстоятельства непреодолимой силы.

9.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о прекращении действия на нее такого обстоятельства, при этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на срок, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также устранялись последствия, вызванные этими обстоятельствами

9.5. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о прекращении действия на нее такого обстоятельства, при этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на срок, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также устранялись последствия, вызванные этими обстоятельствами

9.6. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца стороны должны обсудить возможность и целесообразность продолжения поставки Товара по настоящему Договору, или прекращения договорных отношений.

9.7. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

10.2. В случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области.

10.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет 5 (пять) календарных дней с даты получения претензии.

11. Расторжение Договора

11.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

11.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Договора.

11.3. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Поставщик воз­вращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Договору, а Заказчик оплачивает цену фактически поставленного и принятого Заказчиком Товара.

11.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Договора.

11.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

11.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

11.7. Решение заказчика путем уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в ЕИС (http://www.zakupki.gov.ru) и направляется поставщику (исполнителю, подрядчику) одним из способов: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (исполнителя, подрядчика), указанному в договоре, телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (исполнителю, подрядчику). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (исполнителю, подрядчику) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (исполнителя, подрядчика) по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении двадцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в ЕИС (http://www.zakupki.gov.ru).

11.8. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. Каждая из Сторон договора подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего Договора. Стороны декларируют о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Договора.

12.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 12.1 настоящего Договора, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

12.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

12.4. Сторонам договора, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации и Тюменской области.

12.5. В случае возникновения у Стороны договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

13. Заключительные положения

13.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.

13.2. Информация о настоящем Договоре подлежит включению в реестр Договоров, заключенных заказчиками.

13.3. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.

13.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Договором, переходят к новому заказчику.

13.6. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в настоящем Договоре.

13.7. В случаи отсутствия потребности Заказчика допускается уменьшение объемов поставки, без дополнительного согласования, но не более 40 % от максимального количества для каждой товарной позиции

13.8. Изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.

13.9. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения.

13.10. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 Спецификация

Приложение № 2 Соглашение об электронном документообороте

14. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № _ от "_" _ 202_ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

• на поставку ___

- Посмотреть таблицу с данными

Максимальная цена лота: составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Триста сорок одна тысяча девятнадцать) рублей 17 копеек в том числе НДС.

Превышение начальной (максимальной) общей суммы цен единиц услуг не допускается. В случае их превышения заявка будет считаться несоответствующей требованиям настоящей документации.

Поставщик производит сборку и монтаж по месту нахождения заказчика за свой счет.

1. Общие положения: Весь товар, поставляемое в рамках договора, должен быть новым, неподержанным, собранным из новых комплектующих. Товар должно быть серийного производства и состоять из серийно выпускаемых компонентов. Товар не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации.

2. Требования к срокам и адресу поставки: Весь товар должен быть поставлен в срок установленной документацией.

3. Требования к таре и маркировке: Поставляемый товар должен быть упаковано и промаркировано в соответствии с действующими стандартами. Поставщик должен поставить товар в упаковке изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, выдерживать воздействие температуры от +5°C до +40°C при транспортировании, и от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% при температуре 25°C при хранении. Тара и упаковка Поставщику не возвращаются.

Приложение № 2

к Договору № _ от "_" _ 202_ года

Соглашение

об электронном документообороте

Принятые сокращения и определения

Электронный документооборот - система работы с электронными документами, при которой все электронные документы создаются, передаются и хранятся с помощью информационно-коммуникационных технологий на компьютерах, объединенных в сетевую структуру.

Электронный документ (далее также - ЭД) - документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

УЦ - удостоверяющий центр - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо государственный орган или орган местного самоуправления, осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции, предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

ЭП - электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией, и которая используется для определения лица, подписывающего информацию (электронный документ). Существует простая и усиленная электронная подпись.

Усиленная квалифицированная электронная подпись - электронная подпись, которая соответствует всем признакам неквалифицированной электронной подписи и следующим дополнительным признакам:

- ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;

- для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

Подписанный электронный документ (далее также - ПЭД) - электронный документ с присоединенной электронной подписью, которая была создана на основе ЭД и ключа электронной подписи.

Владелец сертификата ключа проверки электронной подписи (далее также - владелец сертификата) - лицо, которому выдан сертификат ключа проверки электронной подписи. Данные о владельце должны содержаться в сертификате.

Средства электронной подписи (далее также - средства ЭП) - шифровальные (криптографические) средства, используемые для реализации хотя бы одной из следующих функций: создание ЭП, проверка ЭП, создание ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи.

Участники электронного документооборота - лица, осуществляющие обмен информацией в электронной форме в рамках данного Соглашения.

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящим Соглашением Стороны регламентировали порядок организации между Сторонами защищенного электронного документооборота в целях исполнения настоящего договора в электронной форме с использованием программного комплекса СБИС “Документооборот и EDI” (https://sbis.ru/edo) или КонтурДиадок (https://diadoc.kontur.ru/) с функциями ЭП.

1.2. Стороны признают электронные документы, заверенные ЭП, при соблюдении требований Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" юридически эквивалентным документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями и оттиском печатей Сторон.

1.3. При реализации настоящего Соглашения Стороны обеспечивают конфиденциальность и безопасность персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" и Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

1.4. Стороны признают, что использование программного комплекса СБИС “Документооборот и EDI” (https://sbis.ru/edo) или КонтурДиадок (https://diadoc.kontur.ru/) которые реализуют ЭП, достаточно для обеспечения конфиденциальности информационного взаимодействия Сторон, защиты от несанкционированного доступа и безопасности обработки информации, а также для подтверждения того, что:

- электронный документ исходит от Стороны, его передавшей (подтверждение авторства документа);

- электронный документ не претерпел изменений при информационном взаимодействии Сторон (подтверждение целостности и подлинности документа) при положительном результате проверки ЭП;

- фактом доставки электронного документа является формирование принимающей Стороной квитанции о доставке электронного документа.

1.5. Настоящее Соглашение является безвозмездным.

2. Технические условия

2.1. Приобретение, установка и функционирование программного обеспечения, каналов связи, программного комплекса СБИС “Документооборот и EDI” (https://sbis.ru/edo) или КонтурДиадок (https://diadoc.kontur.ru/) с функциями ЭП осуществляется за счет Сторон, а также с использованием их технических возможностей.

2.2. Изготовление ЭП осуществляют УЦ каждой из Сторон.

2.3. Электронные документы, которые передаются по настоящему Соглашению, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

2.4. ПЭД порождает обязательства Сторон, установленные Соглашением и Основным договором, если передающей стороной он должным образом оформлен, подписан ПЭД, а принимающей стороной получен, проверен и принят к обработке в установленном Соглашением порядке.

2.5. Данное соглашение распространяется только на обеспечение защиты информации в ПЭД при передаче по открытым каналам связи. Остальные требования по защите информации выполняются Сторонами самостоятельно на основании требований действующего законодательства и требований внутренних нормативных документов Сторон.

2.6. Передача ПЭД осуществляется через Систему СКЗИ программного комплекса СБИС “Документооборот и EDI” (https://sbis.ru/edo) или КонтурДиадок (https://diadoc.kontur.ru/).

2.7. Подключение Сторон к интернету выполняется самостоятельно и не является предметом Соглашения.

3. Общие принципы электронного документооборота

3.1. Каждая из Сторон при подписании ЭД применяет свой ключ ЭП.

3.2. Стороны используют функционал программного комплекса СБИС “Документооборот и EDI” (https://sbis.ru/edo) или КонтурДиадок (https://diadoc.kontur.ru/) для целей электронного документооборота.

3.3. Средства ЭП должны быть встроены в Систему программного комплекса СБИС “Документооборот и EDI” (https://sbis.ru/edo) или КонтурДиадок (https://diadoc.kontur.ru/). Стороны признают эти средства достаточными для подписания ЭД и проверки подлинности ЭП в ПЭД.

3.8. В состав средств ЭП Системы программного комплекса СБИС “Документооборот и EDI” (https://sbis.ru/edo) входит программное обеспечение, предоставляющее пользователю интерфейс для, подписи данных и проверки корректности подписи, то есть являющееся средством электронной подписи.

4. Обязанности Сторон

4.1. Стороны обязуются:

4.1.1. Самостоятельно обеспечить подключение к программному комплексу СБИС “Документооборот и EDI” (https://sbis.ru/edo)

4.1.2. Назначить лиц, ответственных за работу с программным комплексом СБИС “Документооборот и EDI” (https://sbis.ru/edo) в соответствии с настоящим Соглашением.

4.1.3. Своевременно производить плановую замену ключей ЭП в соответствии с регламентом УЦ и действующего законодательства.

4.1.4. Немедленно информировать другую Сторону обо всех случаях утраты, хищения, несанкционированного использования ключей ЭП по адресам указанных в п. 15 настоящего договора.

4.1.5. Принимать на себя все риски, связанные с работоспособностью своего оборудования и каналов связи.

4.1.6. За собственный счет поддерживать в рабочем состоянии программно-технические комплексы обеспечения работоспособности вычислительной техники и техники связи, обеспечивающих электронный документооборот.

4.1.7. Не предпринимать действий, способных нанести ущерб другой стороне вследствие использования программного комплекса СБИС “Документооборот и EDI” (https://sbis.ru/edo).

4.1.8. Своевременно информировать (по электронной почте и/или телефону) другую сторону обо всех случаях возникновения технических неисправностей или других обстоятельств, препятствующих электронному документообороту.

4.1.9. Строго выполнять требования технической и эксплуатационной документации к программному комплексом СБИС “Документооборот и EDI” (https://sbis.ru/edo) или КонтурДиадок (https://diadoc.kontur.ru/).

4.1.10. Организовать внутренний режим функционирования рабочего места ответственного лица таким образом, чтобы исключить возможность использования программного комплекса СБИС “Документооборот и EDI” (https://sbis.ru/edo) или КонтурДиадок (https://diadoc.kontur.ru/) лицами, не имеющими допуска к работе с ней, а также исключить возможность использования средств ЭП не уполномоченными на это лицами.

4.1.11. Обмениваться ЭД, не содержащими компьютерных вирусов и (или) иных вредоносных программ.

4.1.12. Направлять другой стороне и обеспечивать прием от другой стороны ПЭД с контролем целостности и авторства в случаях и в сроки, которые установлены Соглашением и (или) Основным договором.

4.1.13. Принимать к исполнению ЭД в установленные Соглашением и (или) Основным договором сроки.

4.1.14. При осуществлении операций на основании, полученных через программный комплекс СБИС “Документооборот и EDI” (https://sbis.ru/edo)ЭД руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации, а также условиями Основного договора и Соглашения.

4.1.15. Стороны организуют архивное хранение ПЭД в течение срока действия аналогичных документов, оформленных на бумажных носителях.

5. Ответственность Сторон и риски убытков

5.1. Стороны несут ответственность за содержание любого ПЭД при условии подтверждения подлинности ЭП.

5.2. Стороны несут ответственность за конфиденциальность и порядок использования ключей ЭП.

5.3. Сторона, допустившая компрометацию ключа ЭП, несет ответственность за ЭД, подписанные с использованием скомпрометированного ключа ЭП, до момента официального уведомления об аннулировании (отзыве) соответствующего сертификата и конкретных документов, подписанных указанным ключом.

5.4. Сторона, несвоевременно сообщившая о случаях утраты или компрометации ключа ЭП, несет связанные с этим риски.

5.5. В случае возникновения убытков сторона, не исполнившая (ненадлежащим образом исполнившая) обязательства по Соглашению, несет ответственность перед другой стороной за возникшие убытки. При отсутствии доказательств неисполнения (ненадлежащего исполнения) Сторонами обязательств по Соглашению риск убытков несет сторона, чьей ЭП подписан ЭД, исполнение которого повлекло за собой убытки.

5.6. Если в результате надлежащего исполнения ЭД возникает ущерб для третьих лиц, ответственность несет Сторона, от имени которой ЭД подписан ЭП.

5.7. Если одна из Сторон предъявляет другой Стороне претензии по электронному документу, при наличии подтверждения другой Стороной факта получения такого документа, а другая Сторона не может представить спорный электронный документ, виновной признается Сторона, не представившая спорный документ.

5.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Соглашению, если таковое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу Соглашения, в результате событий чрезвычайного характера, которые не могли быть предвидены и предотвращены разумными мерами. Сторона обязана незамедлительно известить другую сторону о возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению ей обязательств по Соглашению, при этом срок выполнения обязательств по Соглашению переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

5.9. В случае прекращения действия Соглашения по любому основанию Стороны несут ответственность по обязательствам, возникшим до прекращения действия Соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.