Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Муниципальное казенное учреждение «Транспортно-хозяйственная эксплуатационная служба», именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице директора Малышева Олега Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___ , именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании ____, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании п. 4 части 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
Предмет контракта.
Муниципальный заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство по Поставке Товара в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту).
Срок поставки Товара: в течение 3 рабочих дней с момента заключения контракта.
Качество и комплектность Товара должны соответствовать характеристикам на данный Товар, изложенным в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Контракту), стандартам, применяемым заводом-изготовителем, действующим ГОСТ (Приложение №1 к настоящему Контракту), стандартам безопасности, подтверждаться сертификатами качества.
Стоимость Товара по настоящему контракту составляет ____ (___) рублей __ копеек (далее – Цена Контракта), в том числе НДС/НДС не облагается. Цена муниципального контракта включает в себя расходы на погрузку, хранение, перевозку, доставку товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Источником финансирования является районный бюджет Волховского муниципального района Ленинградской области на 2025 год.
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных законом.
Заказчик оплачивает товар по факту поставки. Оплата производится по безналичному расчету, платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7-и рабочих дней с момента поставки Товара на основании представленных Поставщиком счета, счета-фактуры и подписанной Заказчиком и Поставщиком или их уполномоченными представителями товарной накладной. Авансирование не предусмотрено.
Датой оплаты Товара считается дата списания денежных сумм с расчетного счета Муниципального заказчика в адрес Поставщика.
Товар, поставленный Поставщиком, с замечаниями и отступлениями от спецификации (Приложение №2 к настоящему Контракту) и условий настоящего Контракта не подлежит оплате Муниципальным заказчиком до устранения замечаний. При этом Муниципальный заказчик из сумм, подлежащих оплате Поставщику, удерживает суммы штрафных санкций, которые Поставщик обязан уплатить в соответствии со статьей 5 настоящего Контракта.
Сумма контракта, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
Документы о приемке товаров (работ, услуг) могут оформляться Сторонами в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в Единой информационной системе в сфере закупок.
Факт поставки товара Поставщиком и их получения Заказчиком (по взаимному согласию Сторон) может быть подтвержден универсальным передаточным документом, форма которого рекомендована ФНС России. Указанный в настоящем абзаце универсальный передаточный документ по взаимному согласию Сторон может использоваться в качестве товарной накладной и счета-фактуры (счета).
Порядок сдачи и приемки Товара.
Качество поставленного Товара должны соответствовать характеристикам Товара, изложенным в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Контракту).
Поставщик обязан информировать Заказчика о точном времени поставки товара не позднее, чем за 8 часов по телефону (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), либо путем уведомления по электронной почте: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Доставка Товара по указанному в пункте 1.4. настоящего контракта адресу, погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и средствами Поставщика или привлеченными им силами.
При сдаче Товара Поставщик представляет Муниципальному заказчику: счет, счет-фактуру (для плательщиков НДС) в одном экземпляре, Товарную накладную в двух экземплярах и иные документы, предусмотренные действующим законодательством и иными правовыми актами. При передаче товара Поставщик передает вместе с оригиналами приемо-сдаточных документов сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Датой поставки Товара считается дата подписания Муниципальным заказчиком товарной накладной.
Приемка товара осуществляется не позднее 8-ми часов с момента доставки товара. Заказчик совместно с Поставщиком проводит проверку товара на предмет его соответствия Техническому заданию, в том числе наименование, соответствие качественным и техническим характеристикам, на отсутствие внешних повреждений и неточностей. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие поставленного товара указанным требованиям, Заказчик незамедлительно (в течение одного рабочего дня) информирует об этом Поставщика в письменном виде.
Приемка поставленного Товара оформляется товарной накладной, которая подписывается Муниципальным заказчиком в срок, не позднее 1 рабочего дня со дня доставки Товара Муниципальному заказчику, либо Поставщику в тот же срок Муниципальным заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
Поставщик должен устранять недостатки товара и некомплектность в течение 5-ти рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком, заменять некачественный товар на товар, соответствующий качественным условиям Контракта. Расходы, связанные с устранением недостатков товара и некомплектности несет Поставщик.
Муниципальный заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.
Право собственности на Товар переходит к Муниципальному заказчику с момента доставки Товара по адресу места доставки, указанному в Контракте, и подписания сторонами товарной накладной.
В случае отказа от поставленного Товара Муниципальный заказчик обеспечивает его сохранность, принимает Товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомляет об этом Поставщика.
В случае принятия Муниципальным заказчиком Товара на ответственное хранение Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления вывезти указанный Товар или распорядиться им иным образом, приняв на себя дальнейшую ответственность за сохранность Товара.
Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Устранение Поставщиком в установленные п. 3.7. настоящего Контракта сроки выявленных недостатков (дефектов), отклонений от технического задания, не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных статьей 5 настоящего Контракта.
Поставщик гарантирует качество товара. Срок гарантии качества составляет 1 год с момента передачи товара Заказчику.
Обязанности сторон.
Права и обязанности Муниципального заказчика:
Принять Товар в сроки, установленные настоящим Контрактом.
При обнаружении в ходе приемки Товара недостатков, некомплектности, отклонений от Технического задания (Приложение № 1 к Контракту), немедленно заявлять об этом Поставщику в письменной форме, назначив срок их устранения.
Оплатить Товар в соответствии со статьей 2 настоящего Контракта путем перечисления денежных средств на счет Поставщика, при отсутствии замечаний.
Права и обязанности Поставщика:
Поставить Товар, обеспечив его надлежащее качество в соответствии Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), условиями Контракта, стандартами безопасности, подтверждающееся сертификатами качества, в сроки, установленные п.1.2. настоящего Контракта.
Передать Муниципальному заказчику вместе с оригиналами приемо-сдаточных документов (счет, счет-фактура, товарная накладная) сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара.
Ответственность сторон
Стороны несут ответственность друг перед другом за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему Контракту на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящим Контрактом, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
В случае просрочки и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
Прочие условия.
Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему муниципальному контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров и обмена письмами.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров и обмена письмами, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В случае изменения реквизитов: адреса, банковского реквизита, номера счетов, должность и фамилия, имя, отчество, руководителя, подписавшего Контракт, Стороны обязаны извещать друг друга об их изменении не позднее 5-ти дней с даты их изменений.
Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Контракта будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться с использованием средств:
факсимильной связи с обязательным подтверждением получения в тот же день путем возврата копии запроса с пометкой «получено» и указанием даты получения и подписью лица, принявшего запрос (подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу собственноручных);
по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой «получено» и указанием даты получения. Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого подтверждения;
путем передачи нарочно уведомления одной Стороной другой, либо путем отправки уведомления заказным письмом, с объявленной ценностью с описью вложения, по адресу указанному в настоящем Контракте.
Сообщения направляются по следующим телефонам и электронным адресам:
в адрес Поставщика по тел./факсу ___ и/или по адресу электронной почты:
Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Контракта.
Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.
Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или действия непреодолимой силы.
Изменения существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом, количество товара, качество товара и иных условий контракта;
если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества Товара предусмотренных контрактом.
Форс-мажор.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта и подтверждены документами компетентных органов.
Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 10 (десяти) календарных дней уведомить другие стороны о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.
Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Товару был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другие стороны в течение 10 (десяти) календарных дней.
Срок действия контракта, условия его расторжения.
Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2025 года.
Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и п. 8-25 ст. 95 Закона № 44-ФЗ.
.Приложения к контракту.
К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
Поставка Товара осуществляется по мере острой необходимости, в объеме согласно заявленной заявке Муниципального заказчика в лимите Контракта путем доставки Товара за счет Поставщика в течение 3 рабочих дней после заключения контракта по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Пирогова, д. 4.
Источник финансирования: бюджет Волховского муниципального района Ленинградской области на 2025 год.
Качество поставляемого Товара должно соответствовать Техническим регламентам, ГОСТам и ТУ на данный вид Товара и подтверждаться и сертификатом (паспортом) качества, выданным заводом-производителем. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение 1 года с момента его поставки Заказчику.
Муниципальный заказчик в случае передачи ему Товара ненадлежащего качества вправе по своему выбору потребовать от Поставщика, а Поставщик обязан исполнить требование о замене некачественного Товара на аналогичный качественный, вывоз некачественного Товара силами и за счет Поставщика.
Объем поставляемых товаров: - Посмотреть таблицу с данными*Дополнительная информация, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, представлены в соответствии с пунктами 5 и 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145. Дополнительные требования дополняют характеристики товара, не изменяя и не противореча характеристикам, указанным в КТРУ.
Муниципальный заказчик совместно с Поставщиком проводит проверку Товара на предмет его соответствия заявке, в том числе наименование, соответствие качественным и техническим характеристикам, на отсутствие внешних повреждений и неточностей. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие поставленного Товара указанным требованиям, Заказчик незамедлительно (в течение одного рабочего дня) информирует об этом Поставщика в письменном виде.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
