Тендер - Мебель. Декорации. Уличные конструкции и знаки. Флористика.: Поставка товара согласно спецификации №318431677

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_Договор_поставки

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

с.Стерлибашево « « 2025 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Стерлибашевская коррекционная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Стерлибашевского района РБ, именуемое в дальнейшем «Заказчик», директора Яхина Амура Фаритовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, ________________-, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ( Федерального закона №44-ФЗ) заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

По настоящему Договору Поставщик принимает на себя обязательства по поставке жестокого инвентаря для обучающихся на условиях настоящего Договора и в соответствии с Техническим заданием (спецификацией), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар при условии, если он соответствует требованиям настоящего Договора и прилагаемой к Договору Спецификации.

Наименование, характеристики, количество, стоимость и Товара указаны в Спецификации. (приложение №1)

1.3. Место поставки : Российская Федерация, Республика Башкортостан, Стерлибашевский район, с. Стерлибашево, ул. Пролетарская 30а, тел. 8(34▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поставки товара осуществляет сборку, установку товара.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена Договора составляет ________________________--, НДС %.( НДС не предусмотрен)

Валюта Договора: российский рубль.

Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, гарантийные обязательства, все накладные, монтажные и транспортные расходы, с учетом расходов на доставку Товара по адресу Заказчика, уплату страховых взносов, таможенных пошлин и других налогов сборов и обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не подлежит изменению, за исключением случаев, установленных законодательством о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Оплата осуществляется после поставки Товара при надлежащем исполнении всех обязательств по Договору.. Форма оплаты – безналичный расчет.

Оплата счета производится Заказчиком за фактически поставленный Товар в течение 10-ти рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной (счет-фактуры)или УПД

2.7. Источник финансирования Контракта, в том числе:

- _________ руб. – субсидии из бюджета Российской Федерации;

- _________ руб. – субсидии из бюджета Республики Башкортостан

ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

Поставка товара должна быть осуществлена в срок: с даты заключения контракта в течение 10 рабочих дней по адресу: Республика Башкортостан, Стерлибашевский район, с. Стерлибашево, ул. Пролетарская 30 а. Прием-передача Товара происходит по факту поставки 100% объема и оформляется соответствующими документами.

В момент доставки, при передаче товара Заказчику, Поставщик обязан передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе:
-товарно-транспортные накладные или УПД (универсальный передаточный документ), оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (в двух экземплярах);
- счёт, оформленный в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ (в двух экземплярах);

В срок не более 5-ти (пяти) рабочих дней с даты получения товара, ответственное лицо обязано осуществить приемку поставленного товара в части соответствия количества, комплектности, объема требованиям, установленным в настоящем Договоре.

При приемке товара Заказчик проводит проверку:

На предмет его соответствия, в том числе наименованию (ассортименту), количеству, качеству, указанным в товарной накладной.

На отсутствие внешних повреждений товара.

Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие поставленного товара условиям, установленным Договором, стороны составляют двусторонний акт, фиксирующий несоответствия.

Поставщик должен по требованию Заказчика заменить/ допоставить Товар в срок согласованный с Заказчиком, без дополнительной оплаты.

В случае отсутствия у Заказчика претензий в отношении поставленного товара Заказчик принимает поставленный товар и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке товара, один из которых направляет Поставщику.

Подписанный Заказчиком акт приемки-передачи товара является основанием для оплаты Поставщику поставленного товара.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик обязан:

Осуществить поставку (в том числе отгрузку, сборку и установку) Товара в место, в срок, по наименованиям, качественными и техническими характеристиками, указанным в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Уведомить Заказчика обо всех возможных проблемах, связанных с обязательствами по настоящему Договору способных повлиять на своевременную и полную поставку.

Своими силами и за свой счет устранять недостатки, выявленные Заказчиком относительно количества и качества поставляемого Товара в сроки, указанные в разделе 3 настоящего Договора.

Заменить дефектный товар в срок, согласованный с Заказчиком, в случае потери потребительских качеств и невозможности использования товара в течение гарантийного срока.

Поставщик вправе:

Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Договора.

Заказчик обязан:

Принять Товар в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, подписать товарно-транспортную накладную, акт приема-передачи, и передать один экземпляр Поставщику.

Оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

Определять лиц, непосредственно участвующих в приемке Товара.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5..1 . За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации..
5.2. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, исполнителем, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного договором, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила определения размера штрафа).
5.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
5.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно)
5.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных исполнителем. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.
5.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
5.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает её от исполнения обязательств по Контракту
5.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
5.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.11.. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком), предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).
5.12. Заказчик имеет право удержать сумму неустоек (штрафов, пени) из обеспечения исполнения контракта Исполнителем.
5.13. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщиком обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.
5.14. В случаях, не урегулированных Контрактом, Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на себя по Контракту обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, возникших помимо воли Сторон после заключения Договора.

Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору в силу действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно письменно известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы и их последствий подтверждается документами Торгово-промышленной палаты соответствующего субъекта Российской Федерации, в котором действовали такие обстоятельства, или иными компетентными организациями.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2025 года и полного исполнения Сторонами своих обязательств (включая гарантийные обязательства).
Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ

Любая договоренность между Сторонами в ходе реализации Договора, влекущая за собой новые обязательства, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством в порядке, установленном Федеральным законом №44-ФЗ.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по этому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

ПРИЛОЖЕНИЯ

К настоящему Договору в качестве его неотъемлемой части прилагаются:

- Приложение №1– Спецификация (Техническое задание)

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору №

.2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку оборудование для кабинета технологии

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору №

2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

Наименование и описание объекта закупки

(далее – Техническое задание)

Оборудование для кабинета технологии

- Посмотреть таблицу с данными

Все оборудование должно быть функционально согласованно, и поставщик должен обеспечить соединение всего оборудования в единый технологический комплекс. Предлагаемые к поставке программно-технические комплексы должны быть полностью совместимы между собой на программном и аппаратном уровнях.

Все оборудование должно быть новым, произведенным не ранее 2025 года. Не бывшим в эксплуатации. Предлагаемое к поставке оборудование должно иметь количественные и качественные показатели не хуже, чем это указано в Спецификации.

Все входные и выходные разъемы, а также уровни сигналов на входе и выходе оборудования, должны соответствовать стандартам Российской Федерации.

В комплект предлагаемого к поставке оборудования должны входить все кабели, необходимые для его подключения и эксплуатации.

Требования к гарантийному обслуживанию.

Гарантийный срок на оборудование - не менее 12 месяцев со дня поставки (если в спецификации оборудования не указано иное). Если для какого-либо оборудования стандартные гарантийные сроки, установленные производителем данного оборудования, превышают запрашиваемый гарантийный срок, то гарантийный срок на данное оборудование устанавливается продолжительностью не менее стандартного гарантийного срока, установленного производителем данного оборудования.