Тендер - Поставка товара №319366947

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Контракт_

Контракт №

На поставку хозяйственных товаров

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Краснодар «­­­­­­­­­­­­­­­___» _____________________2025 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 99», в лице заведующего Цатуровой Жанны Григорьевны, действующего на основании Устава и от имени муниципального образования город Краснодар, именуемое Муниципальный заказчик (в дальнейшем - Заказчик), , с одной стороны, и________________________________________, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ,п.5 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику _ товары (далее – Товар) согласно наименованию, ассортименту, цене Товара, в количестве и сроки, указанных в Спецификации к настоящему Контракту, являющейся неотъемлемой частью Контракта (далее – Спецификация), на общую сумму ___________________),в том числе НДС, а Заказчик принять и оплатить его за цену, установленную настоящим Контрактом. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

1.2. Поставщик передает Товар одной партией или отдельными партиями по заявкам (заказам) Заказчика, размещенным согласно п.1.4. настоящего Контракта.

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не находится в залоге или под арестом, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.

1.4. Размещение Заказчиком заявки на поставку Товара и принятие заявки Поставщиком осуществляется с использованием телефонной связи, электронной почты, нарочным или иным доступным способом по контактным данным Поставщика в настоящем Контракте.

1.5. Страна происхождения товара указывается в счете-фактуре в порядке, установленном правилами заполнения счета-фактуры.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

Цена поставляемого Товара, сумма НДС, устанавливается в рублях РФ и указывается в Товарной накладной или в УПД (каждый по отдельности, далее по тексту, в подлежащих случаях – «Передаточный документ»). Цена поставляемого Товара включает стоимость доставки Товара по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Володарского, 1 при этом акт об оказании услуг по доставке Товара не составляется и подписание Передаточного документа Сторонами является подтверждением надлежащего оказания Поставщиком услуг по доставке Товара Заказчику.

Оплата каждой партии Товара производится в течение 10 рабочих дней с даты передачи (поставки) Товара Заказчику на основании предъявленного Поставщиком Заказчику счета, счета-фактуры (или УПД) и после подписания Заказчиком Передаточного документа. Датой передачи (поставки) Товара Заказчику считается: дата передачи Товара Заказчику (или Грузополучателю, указанному Заказчиком), либо дата передачи Товара первому перевозчику, если Стороны не договорились об ином. Источник финансирования контракта: средства бюджетного учреждения.

ПЕРЕДАЧА (ПОСТАВКА) ТОВАРА

Передача (поставка) Товара Поставщиком Заказчику осуществляется одной партией или отдельными партиями в срок, согласованный Сторонами согласно п.п.1.1., 1.4. настоящего Контракта. В соответствии с п.1 ст. 313 ГК РФ, Поставщик вправе осуществить поставку Товара с привлечением грузоотправителя – при этом ответственность за действия грузоотправителя несет Поставщик, - в указанном случае Заказчик (грузополучатель) обязуется принять Товар у грузоотправителя Товара, указанного в товаросопроводительных документах.

Передаточный документ должен содержать номер настоящего Контракта. Поставщик вместе с каждой партией Товара передает Заказчику следующие товаросопроводительные документы:

- Передаточный документ (Товарной накладной или УПД),

- счет-фактура (при необходимости);

- счет,

- транспортная накладная (при необходимости),

- иные документы, предусмотренные производителем Товара для передачи потребителю (при наличии),

- реестр (список) сертификатов соответствия, декларации соответствия (при наличии). Подтверждением предоставления Поставщиком вышеуказанных товаросопроводительных документов является подписание Заказчиком Передаточного документа. Требование Заказчика о предоставлении копий документов, указанных в реестре (списке) сертификатов соответствия, деклараций соответствия может быть предъявлено Поставщику в письменном виде не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента передачи Товара Заказчику. Заверенные печатью Поставщика копии запрошенных документов Поставщик передает Заказчику в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения письменного требования Заказчика.

3.3. При заключении Контракта, Стороны вправе определить своих Представителей, уполномоченных совершать заказы на Товар, принимать заказы к исполнению, принимать Товар, а также подписывать документы и совершать иные действия, связанные с исполнением Контракта.

3.3.1. Документы, определяющие представителей Сторон, уполномоченных действовать от имени Заказчика в течение всего срока действия Контракта и их полномочия, могут оформляться в письменной форме и прилагаться к Контракту. В иных случаях документы, подтверждающие полномочия представителей Заказчика (грузополучателя) (разовые доверенности), могут передаваться Поставщику в момент отгрузки Товара. Товар считается принятым Заказчиком (грузополучателем) также в том случае, если в Передаточном документе / транспортной накладной (ж/д квитанция, ТТН) указана должность, фамилия, содержится подпись принимающего лица, полномочия которого явствуют из обстановки (работники АХО, склада и т.п.). При отсутствии в Передаточном документе / транспортной накладной (ж/д квитанция, ТТН) в отметке Заказчика (грузополучателя) о принятии Товара даты, датой передачи (поставки) Товара считается дата Передаточного документа / транспортной накладной (ж/д квитанция, ТТН). Стороны установили, что в Передаточном документе реквизит «М.П.» в разделе по принятию (получения) груза (товара) Заказчиком (грузополучателем) является не обязательным для проставления, в том числе в случае если согласно Уставу Заказчик (грузополучатель) не имеет печати.

УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

Приемка Товара осуществляется Представителем Заказчика или представителем Грузополучателя, назначенного Заказчиком, или первым перевозчиком (в зависимости от согласованных Сторонами условий поставки).

В случае доставки товара через грузоперевозчика обязанность Поставщика по передаче товара Заказчику считается надлежаще исполненной в случае вручения товара первому перевозчику и отсутствии письменной претензии Заказчика (в срок, указанный в п. 4.2.1 Контракта) о непоставке ему товара или его поставке в недостаточном количестве. Передача товара Поставщиком перевозчику подтверждается документом, подписанным работниками этих организаций (транспортной накладной, актом о получении груза и т.п.), с указанием рода товара и количества мест загрузки.

Товар принимается Заказчиком (Грузополучателем или первым перевозчиком) по количеству (изделий, упаковок и т.п.) в момент передачи (отгрузки) Товара Поставщиком:

претензии о недостаче Товара внутри упаковки могут быть предъявлены Заказчиком в срок не более 30 (тридцати) календарных дней от даты поставки Товара, указанной в Передаточном документе;

при обнаружении Заказчиком (Грузополучателем) недостачи внутри упаковок, Заказчик или Грузополучатель обязаны прекратить вскрытие упаковок и использование Товара, немедленно известить Постащика в письменной форме (нарочным или телеграфом) о недостаче и пригласить его представителя для совместного проведения выборочной проверки;

срок явки представителя Поставщика для проведения выборочной проверки и составления акта - не более 2 (двух) рабочих дней со дня получения Поставщиком соответствующего уведомления в случае, если Заказчик расположен в пределах Краснодарского края, в случае, если Заказчик расположен за пределами указанной территории, а так же в случае проверки качества технически сложных товаров, расходных материалов к таким товарам, мебели и иных товаров проверка качества которых требует выезда специалиста, срок явки Поставщика согласовывается Сторонами отдельно;

результаты проверки представители Сторон фиксируют в двустороннем акте, который является основанием для предъявления претензий к Поставщику. В случае неявки представителя Поставщика для проведения выборочной проверки в срок, предусмотренный п. 4.2.3 Контракта, Заказчик вправе подписать такой акт в одностороннем порядке с привлечением третьего независимого лица и с применением фото/видео съемки, подтверждающих результаты проверки. Указанный акт, составленный в одностороннем порядке с приложением фото/видео материалов, подтверждающих результаты проверки, так же будет являться основанием для предъявления претензий к Поставщику.

Качество Товара должно быть пригодно для целей, для которых Товар такого рода обычно используется. Товар надлежащего качества не подлежит обмену и возврату в соответствии с ч.1 ст.310, ч.2 ст.475 Гражданского кодекса РФ. Закон РФ «О защите прав потребителей» не применяется к отношениям купли-продажи, поставки товаров между юридическими лицами.

претензии по качеству поставленного Товара могут быть предъявлены Заказчиком в соответствии с условиями и сроком гарантийного обслуживания, установленного производителем Товара;

если гарантийный срок производителем Товара не установлен, претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Заказчиком в срок не более 30 (тридцати) календарных дней от даты поставки Товара, указанной в Передаточном документе, при условии обеспечения надлежащих условий хранения поставленного Товара (температура, влажность, иное). По истечении указанного срока Заказчик не лишается прав, связанных с ненадлежащим качеством товара согласно ст.475 ГК РФ, в порядке и в сроки, установленные п.5 ст.477 ГК РФ;

для установления ненадлежащего качества поставленного Товара вызов представителя Поставщика обязателен; порядок и сроки явки представителя Поставщика определяются в соответствии с п.4.2.3. настоящего Контракта;

ненадлежащее качество Товара подтверждается двусторонним актом. В случае неявки представителя Поставщика в соответствии с п.4.3.3. настоящего Контракта, Заказчик вправе подписать такой акт в одностороннем порядке с привлечением третьего независимого лица и с применением фото/видео съемки, подтверждающих результаты проверки. Указанный акт, составленный в одностороннем порядке с привлечением третьего независимого лица с приложением фото/видео материалов, подтверждающих результаты проверки, так же будет являться основанием для предъявления претензий к Поставщику;

возврат, обмен или переоценка Товара, на который установлен гарантийный срок, производится в течение гарантийного срока на основании заключения соответствующей авторизованной сервисной службы производителя товара, которое определяет, что недостаток является гарантийным случаем и является не устранимым (гарантийный ремонт не возможен).

В случае обнаружения Товара, не соответствующего заказанному ассортименту, или количеству, или качеству и при наличии соответствующего двустороннего акта и/или документов, указанных в п.4.2.4, 4.3.4., 4.3.5. настоящего Контракта и на основании соответствующей претензии Заказчика, Поставщик по согласованию с Заказчиком производит допоставку, замену, возврат, либо переоценку Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Допоставка, а также замена некачественного Товара может быть произведена в срок, дополнительно согласованный Сторонами. Возврат некачественного Товара подтверждается соответствующим Передаточным документом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Санкции, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, установленные Законом или Контрактом, подлежат начислению и уплате только при условии направления Стороной, право которой было нарушено, официальной претензии, содержащей сведения о факте и характере нарушения и заявляемых в связи с нарушением требованиях.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА

6.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «30» декабря 2025 г., срок поставки товара 5 (пять) рабочих дней с даты заключения Контракта,а в части обязательств по оплате поставленного Товара и исполнения гарантийных обязательств - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- в судебном порядке в соответствии с гражданским законодательством.

При этом Стороны обязаны на дату расторжения настоящего Контракта, вне зависимости от основания расторжения настоящего Контракта, исполнить принятые до даты расторжения настоящего Контракта обязательства и урегулировать взаиморасчеты.

6.3. Все дополнительные соглашения между Поставщиком и Заказчиком оформляются письменно и являются неотъемлемой частью Контракта.

6.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического адреса и фактического места нахождения (почтового адреса) в течение 7 календарных дней с момента наступления соответствующего события. В случае не извещения (несвоевременного извещения) об изменении адресов все уведомления, направленные по адресам, указанным в Контракте, считаются надлежащим уведомлением Сторон.

6.5. Стороны гарантируют, что они обладают всеми правами, полномочиями и документами, необходимыми для заключения и выполнения настоящего контракта.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Любые требования, вытекающие из неисполнения или ненадлежащего исполнения Контракта, могут быть предъявлены только при условии соблюдения Стороной, право которой было нарушено, предварительного претензионного порядка. Официальная претензия должна быть заверена печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица, содержать сведения о факте и характере нарушений, требования, вытекающие из факта нарушения и их обоснование. Претензия оформляется в письменном виде на бумажном носителе и направляется по адресу Стороны, указанному в разделе «Реквизиты сторон» настоящего Контракта. Ответ на претензию должен быть вручен ее отправителю не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента отправления претензии или передачи ее получателю нарочным.

7.2. При не достижении Сторонами согласия по возникшим спорам в процессе переговоров, все споры, возникшие в период действия Контракта, разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения истца. При этом все документы, в том числе претензии, исковые заявления, судебные повестки и т.п., направляются Стороной по адресам, указанным в Контракте, если другая Сторона своевременно не сообщила иной адрес (адреса).

Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация №1

К Контракту № от «_____»_____________2025 г.

- Посмотреть таблицу с даннымиТребование_к_содержанию,_составу_заявки_на_участие_в_закупке_и_инструкция_по_ее_заполнению_(ЗМО)_(1)

Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее

заполнению

Предложение участника закупки малого объема, содержащее ценовую и иную

информацию, необходимую для определения цены контракта, заключаемого с

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктами 4

или 5 части 1 статьи 93 Федерального Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» (далее соответственно – заявка, закупка

малого объема, Закон № 44-ФЗ) означает согласие участника закупки малого объема,

подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на

условиях, предусмотренных такой закупкой, и в соответствии с заявкой такого участника

закупки малого объема.

В реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) должна

отсутствовать информация об участнике закупки малого объема, в том числе о лицах,

информация о которых содержится в заявке на участие в закупке малого объема в

соответствии с подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ.

К участникам закупки малого объема предъявляются единые требования в соответствии с

частью 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ.

Требования, предъявляемые к участнику закупки малого объема в соответствии с

пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ (в случае, если в соответствии с

Законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара,

выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки малого объема,

установлены требования):

не установлены/указываются .

Требования к товарам, работам или услугам (в случае, если в соответствии с

Законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или

услуге):

не установлены/указываются .

Информация о запретах допуска товаров (в том числе товаров, поставляемых при

выполнении работ, оказании услуг), происходящих из иностранного государства или

группы

иностранных

государств,

работ,

услуг,

соответственно

выполняемых,

оказываемых иностранными лицами (в случае, если такие запреты установлены в

соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ):

запрет не установлен/указывается нормативно-правовой акт.

Заявка и документы и (или) информация к заявке участника закупки малого объема в

отношении объекта закупки малого объема должны содержать конкретные значения

показателей.

Не

множественность

допускается

значений,

наличие

неопределенности

свойственных

модельному

в

ряду

значениях

или

поставляемых

(используемых) товаров. Значения показателей, предоставляемых участником закупки

малого объема, не должны допускать разночтений или иметь двусмысленное толкование.

Заявка и документы и (или) информация к заявке участника закупки малого объема в

отношении поставляемых товаров, товаров, используемых при выполнении работ,

оказании услуг, с товарными знаками не должны сопровождаться словами «или

эквивалент».

Заявка и документы и (или) информация к заявке участника закупки малого объема в

отношении объекта закупки малого объема должны соответствовать требованиям к

такому объекту, установленным заказчиком в описании объекта закупки малого объема.

Предложение участника закупки малого объема, содержащее ценовую и иную

информацию, необходимую для определения цены контракта, заключаемого с

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к закупке малого объема,

направляемое с использованием внешнего ресурса, интегрированного с Региональной

информационной системе Краснодарского края, используемой в сфере закупок для

обеспечения государственных и муниципальных нужд, должно соответствовать условиям

и требованиям закупки малого объема и содержать следующую информацию и (или)

документы:

1) наименование товара, работы, услуги, товарный знак (при наличии у товара

товарного знака), наименование производителя и страны происхождения товара.

Обращаем внимание, что в случае, если заявка на участие в закупке малого объема не

будет содержать указание на товарный знак товара, то при поставке товара, обладающего

товарным знаком, в приемке такого товара будет отказано (в случае поставки товаров, в

том числе товаров, поставляемых при выполнении работ, оказании услуг);

2) характеристики предлагаемого участником закупки малого объема товара,

соответствующие показателям, установленным в описании объекта Закупки малого

объема (в случае поставки товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении

работ, оказании услуг);

3) документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным в

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ (при установлении

заказчиком таких требований указываются документы:);

4) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги (при

установлении заказчиком таких требований указываются документы:);

5) информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами,

устанавливающими запрет допуска товаров, происходящих из иностранного государства

или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых,

оказываемых иностранными лицами, принятыми в соответствии со статьей 14 закона №

44-ФЗ (при установлении заказчиком таких требований указываются информация и

документы:);

6) расчет цены товара (работы, услуги).

Наименование страны происхождения товаров, в том числе товаров, поставляемых

при выполнении работ, оказании услуг, рекомендуется указывать в соответствии с

Общероссийским классификатором стран мира OK (MK (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного

в предложении, несет участника закупки малого объема.

Техническое_задание - Посмотреть таблицу с данными