Тендер - поставка товара №269031649

Описание Заказчик Лоты

Описание тендера:	поставка товара
Сумма контракта:	67 282,00 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа:	22.03.2024
Окончание:	25.03.2024 04:30:00
Тендер №:	269031649
Тип:	Малая закупка Тендерная аналитика
Закон	44-ФЗ
Отрасль:	Химия / Бытовая химия
Возможные отрасли:	Бумажное производство, тара и упаковка / Бумажное производство IT, компьютеры, связь / Компьютеры, комплектующие, оргтехника, сети и сетевое оборудование Легкая промышленность / Хозяйственные изделия Офис, дом / Канцелярские принадлежности
ОКПД2:	(171214110) Бумага для печати (171214119) Бумага для печати прочая (172211110) Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон (172211130) Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон (172313193) Папки и обложки из бумаги или картона (204132114) Средства моющие для туалетов и ванных комнат (204132119) Средства моющие прочие (222925000) Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые
Регион:	Сибирский ФО / Кемеровская область
Регион поставки:	Сибирский ФО / Кемеровская область / Междуреченск
Источник:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Зарегистрироваться

Лот 1

Предмет контракта: поставка товара
Цена контракта: 67 282,00 RUB

№	Название	Цена	Цена за ед.	Количество	Ед. измерения
1	Рулон д/плоттера и инженерных машин BRAUBERG А0 841мм175мвтулка 76мм*диам. 170мм, 80г/м2, CIE 146%	8520	2840	3	ШТ
2	Рулон д/плоттера и инженерных машин BRAUBERG А1 594мм175мвтулка 76мм*диам. 170мм, 80г/м2, CIE 146%	4350	2175	2	ШТ
3	Бумага офисная А4, 80 г/м2, 500 л., марка В, PROJECTA, Россия, 162% (CIE)	40600	406	100	ШТ
4	Обложки пластиковые для переплета БОЛЬШОЙ ФОРМАТ А3, КОМПЛЕКТ 100 шт., 150 мкм, прозрачные, BRAUBERG	2437	2437	1	ШТ
5	Обложки д/переплета BRAUBERG, КОМПЛЕКТ 100шт, (тисн.под кожу), А3, картон 230г/м2, черные	1700	1700	1	ШТ
6	Полотенца бумажные бытовые, спайка 2 шт., 2-х слойные (2х30 м), ЛАЙМА, 22х23 см, белые	1575	175	9	ШТ
7	Бумага туалетная 200м, ЛАЙМА, КОМПЛЕКТ 12шт, классик, белая, (диспенсер 601427)	3894	1298	3	ШТ
8	Средство гель для отбеливания и чистки тканей Белизна 1000 мл, жидкость, ш/к 40651	2160	72	30	ШТ
9	Чистящее средство 1,5 л DOMESTOS (Доместос) "Свежесть Атлантики", с отбеливающим эффектом	2046	341	6	ШТ

Получить демо-доступ

Скачать документацию

Смотреть все тендеры на бытовая химия в Кемеровской области

Задать вопрос по тендеру:

Документация

договор.doc

19 КБ

22.03.24 05:52

Действующая

Скачать все файлы

_______________________________________________________ в лице ___________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», с одной стороны, и Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС») в лице Начальника Кулагина Владимира Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ» с другой стороны, на основании п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Продавец обязуется поставить Товары, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товары в соответствии с условиями, согласованными Сторонами.

Наименование, количество, ассортимент, цена, общая стоимость согласовываются сторонами в Спецификации (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Любые изменения условий Договора оформляются дополнительным соглашением Сторон.

СРОКИ, УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

Сроки поставки - в течение 5-и календарных дней с даты подписания Договора.
Обязанность Продавца по поставке Товара (продукции) Покупателю считается исполненной в момент передачи Товара (продукции) Покупателю. Право собственности на товар, а также риск случайной порчи или уничтожения имущества переходит от Продавца к Покупателю в момент принятия Товара (продукции) Покупателем, подписания товарной накладной.

Передаваемый Продавцом Товар (продукция) должен соответствовать по качеству и безопасности требованиям Госстандартом и подтверждаться сертификатами соответствия РФ. Информация о подтверждении соответствия товара установленным требованиям по каждому наименованию (номер документа, подтверждающего качество товара, срок его действия, орган, его выдавший) предоставляется Продавцом в товарно-сопроводительных документах.

Приемка Товара по количеству осуществляется Покупателем согласно товарной накладной в момент получения Товара от Продавца. При этом полномочия лица, получающего Товар, должны быть подтверждены Доверенностью, выданной Покупателем, оригинал которой передается представителю Продавца. Факт несоответствия количества поставленной партии Товара устанавливается в присутствии уполномоченных представителей обеих Сторон (перевозчика). Все замечания в отношении количества должны быть указаны в сопроводительных (перевозочных) документах.

2.5. Приемка Товара по количеству (внутритарно) и качеству осуществляется не позднее 3 (трех) дней с момента получения Товара Покупателем.

В случае обнаружения в ходе приемки недостатков по качеству Товара (продукции) или несоответствия по количеству (внутритарно), Покупатель составляет Акт об установленном расхождении по количеству и качеству, который направляется Продавцу в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения недостатков.

Претензии по выявленным при приемке недостаткам могут быть заявлены в течение срока, установленного п. 2.6. Настоящего Договора.

Претензии в отношении скрытых недостатков Товара, выявленных после приемки, принимаются Продавцом в течение всего срока годности Товара. Возврат указанного товара осуществляется на основании Акта унифицированной формы ТОРГ-2, товарной накладной и счет-фактуры.

Право собственности на Товар и риск его случайной гибели переходит к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю, либо указанному первому перевозчику.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена поставляемого Товара указывается в счете на оплату и Спецификации (приложение №1). Цена включает в себя стоимость тары и упаковки. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. Сумма договора составляет ____________ рубля ( ________________________), в т.ч. НДС (20%) –_______ рублей.(НДС не предусмотрен)

Источник финансирования – денежные средства бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса».

3.2. Поставка Товара осуществляется на условиях отсрочки платежа за поставленный Товар. Покупатель оплачивает Товар в срок не более 10 (десяти) рабочих дней, с даты подписания документа о приемке (УПД) и предоставления счета на оплату. Датой оплаты является дата поступления денежных средств на счет Продавца.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения срока оплаты поставленного Товара, Продавец вправе потребовать, а Покупатель в таком случае обязан оплатить неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

4.2. В случае нарушения срока поставки Товара, Покупатель вправе потребовать, а Продавец в таком случае обязан оплатить неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

4.3. Уплата неустойки не освобождает от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами обязательств по настоящему договору.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Ни одна из Сторон договора не имеет право передавать третьим лицам права и обязанности по исполнению настоящего договора без согласия другой Стороны.

5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим Законодательством РФ.

6. СРОКИ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «30» июня 2024 года.

6.2. Всякие изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме уполномоченными на то лицами обеих Сторон.

6.3. Все споры, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае не урегулирования возникших разногласий, Стороны передают спор на рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области.

6.4. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон с предупреждением другой Стороны за 15 дней до его расторжения и проведением в этот же срок окончательных взаиморасчетов.

6.5. Факсимильные копии договоров, дополнений к договору имеют юридическую силу. Помимо факсимильных копий соответствующая Сторона должна предоставить другой Стороне также их подлинные экземпляры в течение 14 календарных дней с момента отправки факсимильной копии.

6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

________________ МКУ «УКС»

_________________ _______________ _________________ Кулагин В.П.

Приложение № 1

к договору № ___ -УКС/2024

от «___» ______ 2024г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

В т.ч. НДС (20%):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,67

Всего наименований 9, на сумму▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей

Шестьдесят семь тысяч двести восемьдесят два рубля 00 копеек

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №274646413 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОСОБОГО ТИПА "НОВОКУЗНЕЦКОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #274646413	243 450 Обеспечение заявки: 1 217	2 часа 14.06.2024 26.06.2024
Тендер №274753178 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВОКУЗНЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 29 ИМЕНИ А.А. ЛУЦИКА" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств (среди субъектов малого и среднего предпринимательства)	Электронный аукцион #274753178	2 312 810	5 часов 17.06.2024 26.06.2024
Тендер №274772554 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТЯЖИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Поставка моющих и чистящих средств. Лот №4	Электронный аукцион #274772554	14 879 Обеспечение контракта: 5%	1 день 17.06.2024 27.06.2024
Тендер №274836474 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПРОКОПЬЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #274836474	99 671	2 дня 18.06.2024 28.06.2024
Тендер №274847385 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" объявляет тендер: Поставка моющих и чистящих средств	Электронный аукцион #274847385	73 329	4 часа 18.06.2024 26.06.2024

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №269031590 поставка хозяйственных товаров (с результатом)	Запрос котировок #269031590	96 973 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 22.03.2024 01.04.2024
Тендер №269031574 ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕРВОМАЙСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: поставка хозяйственных товаров	Запрос котировок #269031574	96 973 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 22.03.2024 01.04.2024
Тендер №269031547 Поставка Средство дезинфицирующее IX на 2025 г (План график)	Не определен #269031547	17 000	187 дней 01.01.2024 31.12.2024
Тендер №269031411 Поставка товара (крем для рук, мыло) для нужд КГБУЗ КГДБ № 8" (План график)	Не определен #269031411	448 705	187 дней 01.01.2024 31.12.2024
Тендер №269031383 Мыло туалетное твердое (№ 101339794)	Запрос котировок #269031383	17 287	срок истек 22.03.2024 -

Тендеры из региона Кемеровская область

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №269031492 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 60 "ТЕРЕМОК" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ГОРОДА БЕЛОВО" объявляет тендер: Продукты питания 2 (с результатом)	Единственный поставщик #269031492	376 470	срок истек 22.03.2024 -
Тендер №269031442 Поставка медицинских изделий для цитологических исследований	Малая закупка #269031442	233 064	срок истек - 25.03.2024
Тендер №269031382 АО "ЕВРАЗ ЗСМК" объявляет тендер: запрос скидки по SRM1000158139 З/Ч ДМРИЭ Абагурская ф-ка 3 кв-л 2024	Запрос предложений #269031382	См. док.	срок истек 22.03.2024 26.03.2024
Тендер №269031380 Ремонт туалета в здании МБОУ "Зарубинская СОШ" (План график)	Не определен #269031380	1 033 371	187 дней 01.01.2024 31.12.2024
Тендер №269031379 Выполнение работ по нанесению дорожной разметки (План график)	Не определен #269031379	1 892 973	187 дней 01.01.2024 31.12.2024

Тендер - поставка товара №269031649

Оглавление

Похожие тендеры

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Тендеры из региона Кемеровская область