Тендер - поставка товара ( прочий расходный материал) №296221874

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть74 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Калининградская облМесто поставки (адрес):Не заполнено
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 13.04.2025 по 14.04.2025Место предоставления документации:закупка у ЕП поставщика, электронноПорядок предоставления документации:закупка у ЕП поставщика, электронноОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Дог.№_27_от_11.02.2025 Договор № 27 на поставку товара

г. Светлогорск «11» февраля 2025 года

ГБСУСО КО «Светлогорский социально-оздоровительный центр «Мечта», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Полищук И.А., действующей на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Чурбаков А.В., именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Чурбакова Алексея Викторовича действующего на основании свидетельства, с другой стороны, соответствии с п.2 ст.332 Положения о закупке товаров, работ, услуг государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Калининградской области «Светлогорский социально-оздоровительный центр « Мечта »,заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику Товар, согласно спецификации (приложение №1) к настоящему договору, которая является неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять и своевременно оплатить Товар согласно условий настоящего договора.
1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: г. Светлогорск, Калининградской области, пос. Отрадное, ул. Фрунзе 6. , транспортом Поставщика.
1.3. Поставляемый Товар принимается Заказчиком по количеству и качеству на складе Заказчика.
1.4. Право собственности на Товар от Поставщика к Заказчику переходит в момент приемки продукции и подписания накладной.

Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Двести девяносто пять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек. Цена Товара, поставляемого по настоящему Договору, зафиксирована Сторонами в спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).
2.3. Расчеты по настоящему Договору осуществляются Заказчиком в безналичной форме.
2.4. Моментом оплаты считается момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.5. Оплата осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания накладных на поставленный товар.

Ответственность сторон и разрешение споров.

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору за исключением просрочки исполнения Поставщиком, Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, а именно: 10 процентов цены Договора.

3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы: 1000 рублей.

3.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключение просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 1000 рублей.

3.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

3.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

3.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором не может превышать цену договора.

3.9 В случае систематических нарушений либо невыполнения обязательств по Договору одной из Сторон, другая Сторона вправе расторгнуть Договор одностороннем порядке с уведомлением другой Стороны за 30 дней до дня расторжения настоящего Договора и с возмещением понесённых расходов.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

требовать от Поставщика передачи Товара, предусмотренного настоящим Договором.

4.2. Заказчик обязуется:

. - оплачивать поставленный Товар в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

немедленно информировать Поставщика обо всех изменениях, которые могут повлиять на процесс оплаты и/или поставки Товара по настоящему Договору.

4.3. Поставщик вправе:

- требовать оплаты при условии поставки Товара в соответствии с требованиями Договора и спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору).

4.4. Поставщик обязуется:

- поставить Товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте, указанном Заказчиком в заявке на поставку.

- поставлять Товар Заказчику по адресу, указанному в п. 1.5. настоящего Договора.

- передать Заказчику Товар не заложенный, не арестованный свободный от любых требований третьих лиц.

- осуществить поставку Товара Заказчику транспортом Поставщика. Все виды погрузоразгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и за свой счет.

одновременно с поставкой Товаров передавать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том. числе: надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии; удостоверение качества, в котором должны быть отражены номера и даты выдачи удостоверения, наименования и адреса изготовителя продукции, наименования продукции.

5. Качество Товара.

5.1. При обнаружении в процессе приемки Товара несоответствия поставляемого Поставщиком Товара по количеству, ассортименту либо качеству Заказчик приостанавливает приемку и отказывается от приемки ненадлежащего Товара. В этом случае Поставщик обязан произвести замену ненадлежащего товара надлежащим в срок не более двух дней..

При этом Стороны обязуются составить протокол, в котором обязуются указать дату его составления, указать Товар, не соответствующий заявленному по количеству, ассортименту и/или качеству, указывают срок для замены.

5.2. При поставке Товара, соответствующего условиям настоящего Договора, уполномоченное лицо заказчика ставит в товарно-транспортных накладных подпись с расшифровкой своей должности и фамилии, а также печать.

5.3. В случае обнаружения фактов поставки некачественного Товара Заказчик вправе применить к Поставщику меры ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Форс-мажорные обстоятельства.

6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, например: наводнения; пожара; землетрясения; эпидемии; военных конфликтов; военных переворотов; террористических актов; гражданских волнений; забастовки; предписаний. приказов или иного административного вмешательства со стороны правительства, или каких- либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору; иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая: подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

6.2. Обе стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

7. Изменение и расторжение Договора

7.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

7.2 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с 8.2 настоящего Договора.

7.4. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

7.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

7.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п.8.3 настоящего Договора.

7.8. Норма п.8.7 не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

7.9. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.10. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику.

7.11. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.12. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

7.13. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора а другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.14. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях:

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Договора;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

7.15. В случае возникновения спора, он подлежит урегулированию сторонами. Если спор не будет урегулирован Сторонами, то такой спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Калининградской области.

8. Прочие условия.

Право собственности на купленный товар переходит Заказчику в момент подписания накладной.

Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.Срок действия договора.

9.1. Договор действует с момента подписания договора по 30 марта 2025 г., а по расчетам до полного исполнения обязательств.

Приложение к Договору:

1.Приложение №1- спецификация поставляемого Товара.

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № 27

от «11» февраля 2025 года

Спецификация

на поставку товара

- Посмотреть таблицу с данными