Тендер - Поставка тиглей из пиролитического нитрида бора №308373145

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть45 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Санкт-ПетербургМесто поставки (адрес):194021, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Хлопина, дом 8 корпус 3 литера А, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Приложение_№_5_к_извещению_о_проведении_ЭЗК_-_Форма_ценового_предложения+

Приложение № 5 к Извещению о проведении запроса котировок

Форма ценового предложения

Ценовое предложение на участие в запросе котировок в электронной форме

на поставку тиглей из пиролитического нитрида бора для нужд СПбАУ РАН им.Ж.И.Алферова

Изучив извещение о проведении запроса котировок на поставку тиглей из пиролитического нитрида бора для нужд СПбАУ РАН им.Ж.И.Алферова, в том числе условия и порядок проведения запроса котировок, мы согласны поставить товар в соответствии со всеми условиями извещения о проведении запроса котировок:

1. Наименование товара (предмет договора): поставка тиглей из пиролитического нитрида бора для нужд СПбАУ РАН им.Ж.И.Алферова

2. Характеристики и объем товара: в соответствии с проектом договора и приложениями к нему (Приложение №1 к Извещению).

3. Срок поставки товара: с момента заключения договора до 15.12.2025.

4. Место поставки товара: СПб, ул.Хлопина, д.8, корп.3 ,лит.А.

5. Цена договора ____________________(_________________) рублей, с учетом НДС* (указать цифрами и текстом предложение о цене договора с учетом НДС, не превышающее начальную (максимальную) цену, установленную в извещении о проведении запроса котировок).

*В случае, если деятельность участника закупки не облагается НДС, в заявку вносится соответствующая запись.

6. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы, доставку, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи.

________________________________ _______________ __________________________

( должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Место печати

Приложение_№_2_к_извещению_о_проведении_ЭЗК_Описание_объекта_закупки_

Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок

Описание предмета закупки (Техническое задание).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект закупки:

Комплектующие для установки молекулярно-пучковой эпитаксии

Назначение товара и цели использования товара:

Предназначен для эпитаксиального выращивания гетероструктур методом молекулярно-пучковой эпитаксии (МПЭ)

Таблица № 1. Требования к товару

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_4_к_извещению_о_проведении_ЭЗК_-_Форма_заявки+

Приложение №4 к Извещению о проведении запроса котировок

Форма заявки

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме

на поставку тиглей из пиролитического нитрида бора для нужд СПбАУ РАН им.Ж.И.Алферова (предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки)

1. Заказчику: федеральному государственному бюджетному учреждению высшего образования и науки «Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж.И. Алферова Российской академии наук».

2. Изучив извещение о проведении запроса котировок, и принимая установленные в них требования и условия проведения запроса котировок, мы «наименование участника закупки» предлагаем заключить договор в соответствии с нашей заявкой на участие в запросе котировок и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями настоящей заявки.

3. Описание поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Страна происхождения товара: _________________________________.

4. Сообщаем следующие сведения и реквизиты для участия в запросе котировок:

- Посмотреть таблицу с данными

* Сведения, отмеченные знаком «*», не являются обязательными к представлению в составе заявки, желательно указать в целях составления проекта договора.

5. Настоящая Заявка имеет правовой статус оферты.

6. В случае, признания нас победителем в проведении запроса котировок, мы берем на себя обязательства подписать и исполнить со своей стороны договор в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и условиями нашей заявки в установленный извещением о закупке срок.

7. В случае, если нашей заявке на участие в запросе котировок будет присвоен второй номер, а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать и исполнить данный договор в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и условиями нашей заявки.

8. Мы извещены о том, что в случае победы в запросе котировок при нашем уклонении от заключения договора или при расторжении с нами договора по решению суда в связи с существенным нарушением нами условий договора, сведения о нас будут включены в реестр недобросовестных поставщиков.

9. Даная заявка на участие в запросе котировок представлена с пониманием того, что заказчик оставляет за собой право отклонить или принять заявку на участие в запросе котировок, отклонить все заявки на участие в запросе котировок.

Приложение_№_3_к_извещению_о_проведении_ЭЗК_-_Обоснование_НМЦД+

«Утверждаю»

Проректор по науке

_____________________________И.С.Мухин

Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования и науки «Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж.И. Алферова Российской академии наук».

Место нахождения, почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, ул. Хлопина, д. 8, к. 3, лит. А.

Предмет договора: поставка тиглей из пиролитического нитрида бора для нужд СПбАУ РАН им.Ж.И.Алферова.

Срок оказания услуг: с момента заключения договора по 15 декабря 2025 года.

Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Один миллион шестьсот шестьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек

- Посмотреть таблицу с данными

Ведущий научный сотрудник лаборатории наноэлектроники ________________Е.В.Никитина

Приложение_№_1_к_извещению_о_проведении_ЭЗК_-_Проект_договора

ДОГОВОР № ______________

ИГК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Санкт-Петербург «__»________2025 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования и науки «Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж.И. Алферова Российской академии наук» (СПбАУ РАН им. Ж.И. Алферова), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по науке Мухина Ивана Сергеевича, действующего на основании доверенности № 3 от 09.01.2025 с одной стороны,

и _____________________________, ОГРН________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны»,

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, на основании протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме № ______, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о следующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика, а Заказчик принять и оплатить поставку тиглей из пиролитического нитрида бора (далее - «Товар») на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Наименование, ассортимент, номенклатура, технические характеристики и количество поставляемого Товара определены в Спецификации, которая является неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору).

Поставщик гарантирует, что к моменту передачи Заказчику Товар принадлежат ему на праве собственности, не отчужден, не является предметом залога или спора, не состоит под арестом, свободен от прав третьих лиц, выпущены таможенными органами для свободного обращения на территории Российской Федерации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.1.2. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору.

2.1.3. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков в Товаре.

2.1.4. Увеличить или уменьшить количество поставляемого Товара. В случае увеличения или уменьшения количества Товара, подлежащего поставке, Стороны подписывают дополнительное соглашение об увеличении или уменьшении цены Договора с соответствующим изменением количества Товара, при этом цена за одну единицу Товара должна будет соответствовать цене, в соответствии со Спецификацией (Приложением № 1 к настоящему Договору).

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Обеспечить приемку Товара у Поставщика и, при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности, упаковки Товара и прилагаемых к Товару документов, своевременно оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2.2. В случае несоответствия поставленного Товара условиям Договора, отказать Поставщику в приёмке Товара и заявить об этом в письменной форме, путем составления акта рекламации, в котором указывается количество осмотренного Товара и характер выявленных недостатков (дефектов).

2.2.3. Обеспечить необходимые условия для разгрузки Товара в месте его поставки/передачи, в том числе: доступную для нормального въезда и необходимого маневрирования разгрузочную площадку, присутствие надлежаще уполномоченного на приемку Товара лица.

2.3. Поставщик обязан:

2.3.1. Поставить/передать Товар Заказчику в соответствии с условиями Договора, в том числе, в ассортименте, с характеристиками, в количестве, надлежащего качества и в сроки, установленные настоящим Договором, в упаковке, исключающей возможность его порчи (уничтожения) при перевозке к конечному пункту назначения и при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и предоставить товаросопроводительные документы, поименованные в п. 3.5 настоящего Договора. Упаковка, в которой поставляется Товар, должна быть целой, без повреждений.

2.3.2. Предоставлять по запросу Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.3.3. Своими силами и за свой счет устранять выявленные недостатки Товара или осуществлять соответствующую замену Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.3.4. Распорядиться Товаром, принятым Заказчиком на ответственное хранение в соответствии с п. 3.10 Договора, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента подписания акта рекламации, подтверждающих несоответствие Товара условиям Договора. Если Поставщик в указанный срок не распорядится Товаром, то Заказчик вправе возвратить его Поставщику или иному лицу по указанию Поставщика за счет Поставщика, либо распорядиться Товаром в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.3.5. В случае получения претензии о ненадлежащем исполнении условий настоящего Договора устранить нарушения в сроки, указанные в претензии.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать своевременной оплаты Товара.

2.4.2. Требовать своевременного принятия Товара, соответствующего требованиям настоящего Договора.

3. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик обязуется поставить Товар – до 15 декабря 2025 года.

3.2. Поставщик может осуществить досрочную поставку Товара.

3.3. Место поставки (доставки) Товара: г. Санкт-Петербург, ул. Хлопина, дом 8, корпус 3, литер А.

Время поставки Товара: по рабочим дням с 10:00 часов утра до 17:00 часов вечера по местному времени.

Погрузка Товара, его транспортировка до места поставки, а также выгрузка и поднятие на этаж осуществляется силами и за счёт Поставщика.

3.4. Поставщик обязуется уведомить Заказчика о готовности Товара к передаче и о дате и точном времени поставки Товара за 2 (два) рабочих дня до планируемого дня поставки по телефону/электронной почте:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, контактное лицо: Никитина Екатерина Викторовна.

3.5. Одновременно с передачей Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы, оформленные надлежащим образом:

3.5.1. Товарную накладную/УПД,

3.5.2. Счет-фактуру (при наличии и в случае выставления товарной накладной);

3.5.3. Документы, подтверждающие качество Товара (технический паспорт/паспорт изготовителя, сертификат качества или сертификат соответствия, инструкции по эксплуатации, содержащие требования производителя или Поставщика по условиям эксплуатации товара, иные документы, подтверждающие надлежащее качество товара, а также требования и методы по проверке качества товара), в случае, если такие документы установлены законодательством Российской Федерации.

3.6. В документах, указанных в пункте 3.5. настоящего Договора, наименования Товара, единицы измерения и цены приводятся в точном соответствии со Спецификацией.

3.7. В случае отсутствия или ненадлежащего оформления счета-фактуры и/или товарной накладной/УПД Поставщик обязуется заменить указанные документы в течение 5 (пяти) рабочих дней, начиная со дня выявления соответствующего нарушения Заказчиком.

3.8. Приемка Товара осуществляется уполномоченным лицом Заказчика в течение 20 (Двадцати) дней. Процедура приемки включает в себя:

3.8.1. Приемку Товара по количеству грузовых/тарных мест и отсутствию внешних повреждений упаковки в соответствии с товаросопроводительными документами;

3.8.2. Внутритарную приемку Товара (наименование, ассортимент, комплектность, количество, отсутствие внешних видимых повреждений Товара, отсутствие какого-либо из документов, указанных в п.3.5 настоящего Договора);

3.8.3 Приемку Товара по качеству Товара на соответствие требованиям, указанным в Договоре, технической документации (за исключением скрытых недостатков Товара и производственных дефектов, которые могут быть обнаружены Заказчиком в течение гарантийного срока).

3.9. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 20 (Двадцати) дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает товарную накладную/УПД. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику, право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику.

3.10. При выявлении несоответствий при приемке Товара, осуществляемой в соответствии с п.3.8.1 настоящего Договора, Заказчик составляется акт рекламации, который подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика. В этом случае на усмотрение Заказчика может быть принято одно из следующих решений:

- отказ в приемке Товара от Поставщика;

- приемка Товара на ответственное хранение в условиях, предотвращающих ухудшение его качества и смешения с другим однородным Товаром.

3.11. При выявлении несоответствий при приемке Товара, осуществляемой в соответствии с п.3.8.2, 3.8.3 настоящего Договора, Заказчик в одностороннем порядке составляет акт рекламации. Акт рекламации Заказчик направляет Поставщику способом, указанным в п.11.1 настоящего Договора, не позднее дня, следующего за днем составления акта рекламации.

3.12. Действия Поставщика по устранению выявленных нарушений в поставке при получении акта рекламации осуществляются в течение:

- 5 (Пять) календарных дней от даты получения акта рекламации способом, указанным в п.11.1 настоящего Договора при одногородней поставке (город Санкт-Петербург и Ленинградская область);

- 10 (Десять) календарных дней от даты получения акта рекламации способом, указанным в п.11.1 настоящего Договора при иногородней поставке.

Выявленные недостатки устраняются Поставщиком за его счет.

3.13. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

3.14. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Договора составляет _________ (__________) рублей ____ копеек, включая НДС 20 %, что составляет ____________ руб. ____копеек/ НДС не облагается. Цена Договора включает в себя все необходимые налоги и сборы, а также все расходы Поставщика по настоящему Договору, включая, но, не ограничиваясь: транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы, затраты Поставщика по доставке Товара в адрес Заказчика и все иные необходимые расходы во исполнение настоящего Договора.

4.1.1 Цена единицы Товара установлена в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

4.2. Заказчик осуществляет оплату Товара в следующем порядке:

4.2.1. Авансирование в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Пятьсот тысяч сто) рублей 00 копеек производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения Договора на основании счета, выставленного Поставщиком.

4.2.2. Окончательная оплата в размере _________ (__________) рублей ____ копеек производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней от даты подписания Заказчиком товарной накладной/УПД.

4.3. Цена Товара и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

4.4. Оплата товаров будет осуществляться платежным поручением с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.5. Оплата по договору производится из средств от приносящей доход деятельности.

4.6. Цена за единицу Товара является твёрдой и определена на весь срок действия Договора.

4.7. Оплате подлежит только Товар, документы по которому переданы в момент поставки, согласно п.п. 3.5 настоящего Договора, на бумажном носителе или с помощью системы электронного документооборота с соблюдением требований к оформлению. Копии в качестве основания к оплате за поставленный Товар не принимаются.

Стороны соглашаются использовать электронные документы в электронном документообороте между ними, а именно в соответствии с п. 1 ст. 160 ГК РФ признавать усиленную квалифицированную электронную подпись в качестве допустимой формы воспроизведения подписи уполномоченного представителя любой из Сторон при подписании первичных учетных документов Сторон, счета, счет-фактуры. Подписанные таким образом электронные документы считаются юридически равнозначными бумажными документами, подписанными собственноручно уполномоченным лицом и заверенными печатью (если необходимо).

Стороны договорились при исполнении договора использовать во взаимоотношениях между собой систему электронного документооборота (далее – Система ЭДО «СбиС»). Оператором электронного документооборота является ООО «Компания «Тензор».

4.9. Поставщик гарантирует оформление товаросопроводительных документов (товарная накладная, счет-фактура, УПД) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и гарантирует достоверность указанных в товаросопроводительных документах сведений о Товаре. В случае выявления Заказчиком в товаросопроводительных документах Поставщика несоответствий Договору, Заказчик вправе не производить оплату Товара до момента предоставления Поставщиком документов, оформленных надлежащим образом.

4.10. Документы для оплаты должны быть предоставлены Поставщиком не позднее 15 декабря 2025 года. При предоставлении документов позже указанной даты у Заказчика отсутствует объективная возможность оплаты.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством РФ.

5.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

5.3. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору, Поставщик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

5.3.1. За просрочку поставки или недопоставку Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

5.3.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 3% от стоимости поставленного Товара ненадлежащего качества. Одновременно с требованием об уплате штрафа Заказчик вправе воспользоваться правами, предусмотренными в статье 475 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.3.3. В случае непоставки Товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от стоимости непоставленного Товара.

5.3.4. В случае нарушения срока устранения недостатков и/или замены несоответствующего Товара, установленного настоящим Договором, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости Товара, поставленного с недостатками, за каждый день просрочки.

5.3.5. В случае, если Поставщик не заберет принятый на ответственное хранение Товар до истечения срока, предусмотренного п. 2.3.4. настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости Товара, находящегося на ответственном хранении, за каждый день нахождения Товара на складе Заказчика.

5.3.6. За не надлежащее исполнение условий настоящего Договора, в т.ч. предусмотренных пп. 3.4., 3.5., 3.7 Договора, Заказчик вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 1 000,00 (Одна тысяча) рублей за каждый случай.

5.4. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Заказчиком обязательств по Договору, Заказчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:

5.4.1. В случае просрочки оплаты поставленного Товара Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки. Предусмотренная настоящим пунктом ответственность Заказчика не применяется в случаях, когда неоплата, приостановка или задержка оплаты обусловлена ненадлежащим исполнением Поставщиком условий Договора, в том числе, если Заказчику не предоставлена в полном объеме надлежащим образом оформленная документация.

5.4.2. За ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, в т.ч. предусмотренных пп. 3.8., 3.9. Договора, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 (Одна тысяча) рублей за каждый случай.

5.5. Заказчик вправе удержать начисленную неустойку из суммы, подлежащей уплате Поставщику за поставленный Товар.

5.6. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

5.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.8. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от выполнения этих обязательств в натуре.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА, УПАКОВКА И ГАРАНТИИ

6.1. Упаковка (тара) и маркировка Товара должны соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами», ТУ, а импортного Товара - международным стандартам упаковки. Маркировка Товара должна быть нанесена на каждое изделие, должна быть четкой, яркой, читаемой, без помарок. Маркировка должна содержать следующую информацию: наименование и адрес Поставщика, а также должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при ее приемке от Поставщика. Упаковка (тара) должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении, а также возможность проведения погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами.

6.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Заказчика. Заказчик вправе отказаться от приемки Товара в упаковке, а также с маркировкой, не соответствующей условиям Договора, а также от Товара в упаковке, имеющей нарушения целостности.

6.3. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения, необходимые для соблюдения условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по применению Товара.

6.4. Гарантия качества на Товар устанавливается в соответствии c гарантийным сроком, установленным производителем товара, но не менее 12 месяцев с даты поставки Товара Поставщиком.

6.5. Поставщик гарантирует, что Товар является новым, 2025 года выпуска (не допускается поставка выставочных образцов), неиспользованным. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества и комплектности поставляемого Товара требованиям, предъявляемым к такого рода Товару, в соответствии с нормативно-технической документацией.

6.6. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии изготовителя Товара (или Поставщика), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы.

6.7. Поставщик гарантирует:

- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара;

- полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора.

6.8. В случае выявления в период гарантийного срока недостатков, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию Товара, Заказчик составляет претензию, в которой указывает перечень выявленных недостатков, свои требования и срок, в течение которого требования Заказчика должны быть выполнены и направляет претензию Поставщику способом, указанным в п.11.1 настоящего Договора.

Устранение всех недостатков в Товаре в период гарантийного срока осуществляются силами и за счет Поставщика.

При этом гарантийный срок на Товар продлевается на период устранения в нем недостатков.

6.9. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию Товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика:

- замены на Товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);

- потребовать замены на такой же Товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом цены;

- потребовать соразмерного уменьшения цены;

- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков Товара;

- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар суммы.

6.10. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли:

- в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений в Товар без письменного согласия Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации Товара.

6.11. По согласованию между Сторонами устранение дефектов может производиться силами Заказчика на основании письменных инструкций Поставщика. Поставщик обязуется возместить Заказчику связанные с этим расходы. Гарантийный период на Товар продлевается на период простоя.

6.12. Условия гарантийных обязательств и технической поддержки могут быть дополнены или изменены по соглашению Сторон в дополнительных соглашениях.

6.13. Вывоз Товара с недостатками, экспертиза, хранение, оформление документов и доставка Товара для устранения недостатков, возврат Товара обратно, замена товара Заказчику осуществляется силами и за счет Поставщика.

6.14. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Поставщик не устранит недостатки или не заменит Товар ненадлежащего качества в установленный срок.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникшими после подписания настоящего Договора. К этим обстоятельствам относятся, в частности, забастовки, военные действия, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 5 (пяти) дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны влечет за собой утрату ссылаться на эти причины.

7.3. При невыполнении или частичном выполнении любой из Сторон обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, то Договор может быть расторгнут одной из сторон путем направления уведомления другой стороне.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между ними.

8.2. До обращения в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязательно соблюдение претензионного порядка. До подачи заинтересованной Стороной заявления в суд она обязана направить другой Стороне претензию в письменной форме. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных дней от даты ее получения.

8.3. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены стороной для устранения нарушений.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

9.1.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнять работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Договору, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Договору;

9.1.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Договору, её аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т. д.);

9.1.3.Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ.

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует по 31.12.2025 года, до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора, в том числе от ответственности за его нарушение.

10.2. Изменения существенных условий Договора при его заключении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг СПбАУ РАН им.Ж.И.Алферова.

10.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.4. В случае перемены Заказчика его права и обязанности переходят к новому Заказчику.

10.5. Расторжение Договора допускается по Соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством и положениями настоящего Договора.

10.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, направив соответствующее уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично в случаях:

- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

- нарушения Поставщиком сроков поставки Товара согласно пункту 3.1. настоящего Договора более, чем на 30 календарных дней.

В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

10.7. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.8. Если Заказчиком проведена экспертиза с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Адреса электронной почты:

11.1.1. Cо стороны Заказчика:

адрес e-mail для претензионной переписки: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

11.1.2. Со стороны Поставщика

адрес e-mail:_______

Стороны признают обязательную силу за перепиской по указанным в настоящем пункте Договора адресам e-mail и пересылаемыми посредством нее документов, подписанных надлежаще уполномоченными представителями Сторон (содержимое электронных писем включая, не ограничиваясь этим: письма, заявления, уведомления, претензии, иная без исключения деловая корреспонденция). Документы при этом считаются исходящими от ответственных представителей Сторон, надлежаще доставленными адресату и обязательными им для исполнения. Простые распечатки (скриншоты) с почтовых ящиков подтверждают факт направления/обмена Сторонами документами.

11.2. Стороны настоящим подтверждают, что информация об адресах и контактах Сторон, указанная в разделе 12 «РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН» настоящего Договора, является достоверной и вся направляемая по ним корреспонденция/информация/документация считается надлежаще врученной адресату.

11.3. Стороны обязуются немедленно сообщать друг другу:

- обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам;

- об изменении адресов и реквизитов Сторон.

11.4. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное Стороной настоящего Договора, с учетом имеющейся у нее информации, признается надлежащим и лишает вторую Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.

11.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации, она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.6. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору, выполненные в письменной форме и подписанные каждой из Сторон, являются его неотъемлемой частью.

11.7. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

11.8. Уступка права требования по настоящему Договору без письменного согласования Сторон не допускается.

11.9. Недействительность одного или нескольких положений настоящего Договора не влечет за собой недействительность всего Договора.

11.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.12. Следующие приложения является неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение № 1 – Спецификация.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ________

от «___» ________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить следующие товары:

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: сумма (прописью) рублей 00 копеек.

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_о_проведении_ЭЗК - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

На поставку тиглей из пиролитического нитрида бора для нужд СПбАУ РАН им.Ж.И.Алферова

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Закупку проводит: Заказчик – федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования и науки «Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж.И. Алферова Российской академии наук»

Санкт-Петербург

2025 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения к настоящему извещению:

Приложение № 1. Проект Договора.

Приложение № 2. Описание объекта закупки

Приложение № 3. Расчет и обоснование начальной (максимальной) цены договора.

Приложение № 4. Форма заявка на участие в запросе котировок в электронной форме

Приложение № 5. Ценовое предложение (Форма)

Руководитель отдела закупок __________________________Жуланова Ю.А.