Тендер - Поставка технической соли №308732843

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Протокол_рассмотрения_заявок_запроса_цен_(системный).docx

Приложение_№1_Техническое_задание_техническая_соль

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№2_Договор_на_поставку_технической_соли

Договор №

на поставку технической соли

г.Копейск «__»___________ 2025 г.

Государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Копейский Реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Чирковой Татьяны Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны и , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице , действующего на основании с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и на основании п.17.1.1. Положения о закупке товаров, работ, услуг для Государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Копейский Реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется в обусловленные договором сроки поставить техническую соль (далее товары) Заказчику, а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату поставленных товаров, указанных в спецификации, являющейся неотъемлемой частью договора (Приложение № 1).

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Поставщик обязуется:

а) поставить товары по заявкам Заказчика в ассортименте, ценам, количестве, согласно спецификации (Приложение №1);

б) одновременно с передачей товара предоставить Заказчику:

• товарно-сопроводительные документы счета (счета-фактуры) и накладные (товарно-транспортные накладные);
• документы, удостоверяющие качество товара: сертификат соответствия (или декларацию соответствия);

в) осуществлять доставку товара, указанного в спецификации, в объеме и в сроки соответствующие заявке Заказчика по адресу: Челябинская область г. Копейск, ул. Елецкая, д. 28;

г) в случае обнаружения дефектов товара или несоответствия поставленных товаров по качеству, стандартам, образцам и срокам реализации Поставщик обязуется заменить некачественный товар в течение 24-х часов с момента уведомления его Заказчиком.

• Поставщик гарантирует:

а) наличие на упаковке либо ярлыках информации на русском языке об изготовителе, дате изготовления, сроках годности;

б) целостность упаковки;

в) вес товара должен соответствовать информации, указанной на упаковке, в накладной, товарно-транспортной накладной;

г) качество и надежность предоставленных товаров в течение гарантийного срока, установленного соответствующими требованиями государственных стандартов, действующими санитарными нормами и правилами.

2.3 Заказчик обязуется:

а) осуществить приемку и оприходование поставляемых товаров по количеству и качеству в соответствии с инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 г. № П-6 и инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 г. № П-7.

б) оплатить поставленные товары;

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость настоящего договора составляет

3.2. Оплата товаров производится по ценам, указанным в спецификации (Приложение № 1).

3.3. Оплата поставленных товаров производится Заказчиком за счет средств, от приносящей доход деятельности, по факту поставки товара в течение 7 рабочих дней с момента предоставления Поставщиком отчетных документов счетов (счетов-фактур), накладных (товарно-транспортных накладных).

3.4. Цена договора включает в себя все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ, и иные расходы, связанные с поставкой товара.

4. СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

Передача товара:

4.1. Срок поставки товаров: в течение 10 дней с момента подписания договора, согласно спецификации (Приложение № 1) по заявкам Заказчика.

4.2. Товар передается Заказчику в течение времени с 8:30 до 15:30 часов в строгом соответствии с заявкой Заказчика;

4.3. Днем исполнения обязательства в целом по договору по передаче товара со стороны Поставщика, считается последняя поставка по всему объему в соответствии со спецификацией (приложение № 1) Заказчику. Каждая партия продукции считается принятой с момента подписания накладной (товарно-транспортной накладной) Заказчиком.

4.4. Право собственности на товар, являющийся предметом договора, переходит к Заказчику с момента передачи его Поставщиком по накладной (товарно-транспортной накладной) и подписанной Заказчиком.

4.5. Поставщик обязан передать одновременно с отгруженным товаром в адрес Заказчика сопроводительную документацию: сертификат соответствия (декларацию соответствия), качественное удостоверение, счет (счет-фактуру), накладную (товарно-транспортную накладную).

4.6. Риск случайной гибели, утраты или повреждения товара, являющегося предметом настоящего договора, несет сторона, обладающая правом собственности на товар в момент случайной гибели, утраты или случайного его повреждения.

5. ТАРА И УПАКОВКА

5.1. Товары, являющиеся предметом настоящего договора, поставляются в таре и упаковке, соответствующих государственным стандартам, техническим условиям, номера и индексы которых указаны в сопроводительной документации. Тара и упаковка должна быть пригодной для данного товара, обеспечить сохранность товара при транспортировке и хранении.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с настоящим договором, в объеме, указанном в Спецификации (Приложение №1 к договору), действующими стандартами и техническими требованиями, установленными в Российской Федерации.

6.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

6.3. В течение срока годности Товара Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки Товара возникли в результате нарушения Заказчиком правил хранения Товара. Замена Товара производится в срок не более 2 дней с даты письменного уведомления Поставщика.

7. оТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.За неисполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2.Товар, не соответствующий требованиям, указанным в разделе 1 настоящего договора, а также некомплектный или не имеющий сопроводительных документов, считается не поставленным.

7.3.Все претензии оформляются в письменном виде и направляются Поставщику способом, позволяющим подтвердить получение претензии Поставщиком.

7.4.Претензии рассматриваются и согласовываются сторонами в течение одного рабочего дня с момента получения претензии Поставщиком и оформляются в виде Протокола с указанием сроков устранения претензий Поставщиком.

7.5.В случае полного или частичного невыполнения договора одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.

7.6.В случае нарушения сроков поставки, предусмотренных настоящим договором, Заказчик должен требовать от Поставщика неустойку в размере 0,05% от цены договора за каждый день просрочки.

7.7.В случае нарушения обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик уплачивает Поставщику пеню за невыполнение обязательств по оплате поставленного Товара, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки - в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ.

7.8.Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему договору.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если указанные обстоятельства будут длиться более 3 месяцев, то договор может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде в форме дополнительного соглашения, скрепленного подписями и печатями Сторон.

9.2.При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по данному договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.3.О внесении изменений и дополнений к настоящему договору Стороны уведомляют друг друга не позднее, чем за один день до внесения таких изменений.

9.4.При изменении наименования, местонахождения, банковских и иных реквизитов Стороны обязаны письменно в однодневный срок с момента наступления таких изменений сообщить друг другу о произошедших изменениях. Риск отрицательных последствий, связанных с неисполнением данной обязанности, несет Сторона, не осуществившая соответствующее уведомление.

9.5.Досрочное расторжение договора может иметь место в соответствии с п. 9.4 настоящего договора либо исключительно по соглашению Сторон или по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством Российской Федерации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1.Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2025 г. включительно, а в части расчетов и гарантийных обязательств - до полного их исполнения Сторонами.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

11.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижении взаимного согласия споры по настоящему договору разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все Приложения к договору являются его неотъемлемыми частями.

12.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направляются в письменной форме по почте по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления».

13. Реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик_______________________________(Т.М.Чиркова)

Поставщик_______________________________( )

Приложение № 1

к договору № __________ от ______2025 г.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

на поставку технической соли

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки: в течение 10 дней с момента подписания договора.

Заказчик_______________________________(Т.М.Чиркова)

Поставщик_____________________________( )

Документация_на_поставку_технической_соли

Документация о проведении закупки с использованием электронного магазина

в соответствии с Положением «О закупке товаров, работ, услуг» Государственного стационарного учреждения социального обслуживания

«Копейский Реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью»

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№3_Обоснование_начальной_(максимальной)_цены_договора_техническая_соль - Посмотреть таблицу с данными

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

Дата публикации: 16.09.2025

Номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование закупки: Поставка технической соли

Наименование предмета договора: Поставка технической соли

Сведения о соответствии заявок требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными