Тендер - Поставка технических газов №268479628

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

III._Обоснование_начальной_(максимальной)_цены_контракта

III. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта/цены единицы товара, работы, услуги

- Посмотреть таблицу с данными

Коэффициент вариации не превышает 33% и составляет 12,43 %; совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК считается однородной.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 14.03.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000017

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Москва, г. Москва, Варшавское шоссе, д.129 к.1.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.98 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

2448.00 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

Реквизиты счета для учета операций со средствами, поступающими заказчику

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"20736Н75490

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ГУ Банка России по ЦФО

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном ч.13 ст. 44 Закона № 44-ФЗ (в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации)

ИНН получателя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП получателя

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК доходов

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер единого казначейского счета

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер казначейского счета

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК ТОФК

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО Г. МОСКВЕ (ФГБУ "ЦНИГРИ")

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"20736Н75490

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ГУ Банка России по ЦФО

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 III. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект контракта

1 IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Описание объекта закупки

1 II. Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 I. Требование к содержанию заявки

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены II._Описание_объекта_закупки

II. Описание объекта закупки

(Техническое задание)

«Поставка технических газов»

Предмет закупки: Гелий газообразный (в баллонах 40 л) в количестве 6 (Шести) штук.

Место и условия поставки товара: г. Москва, Варшавское шоссе, д.129 к.1.

Доставка транспортом Поставщика, предназначенным для перевозки поставляемого по данному договору товара, согласно «Правилам перевозки опасных грузов автотранспортом», утвержденных приказом Минтранса РФ от 08.08.1995г. №73.

Разгрузка, силами поставщика, горизонтальная транспортировка баллонов на тележке заказчика на расстояние 50 м (с пандусом), установка в держатели.

Срок поставки: не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Контракта.

1. Требование к качеству товара:

1.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.

1.3. Поставщик поставляет качественный, работоспособный Товар (Товар, находящийся в состоянии, при котором Товар и все составные части его конструкции (компоненты) выполняют свои функции в соответствии с конструкторской и (или) эксплуатационной документацией).

1.4. Поставка Товара должна осуществляться в специализированной таре – 40 литровых стальных баллонах для хранения сжатых газов и специализированных контейнерах, предназначенных для перевозки данного вида Товара. Поставляемые баллоны с газом должны быть технически исправны, аттестованы, соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи иметь товарный вид на дату поставки (без внешних признаков повреждения, вмятин, ржавчины), запорно-баллонная аппаратура должна быть герметична. Срок использования поставленных баллонов до следующей аттестации должен быть не менее 12 месяцев. Газовые баллоны должны обеспечивать полную сохранность Товара при его транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении в течение гарантийного срока.

Баллоны остаются у заказчика и входят в стоимость контракта.

2. Маркировка: Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.

2.1. Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Качество и безопасность Товара

3.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар изготовлен в соответствии со стандартами или техническими условиями, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид Товара, требованиями производителя, действующими на момент поставки.

3.2. Поставщик гарантирует поставку Товара с характеристиками и свойствами, соответствующими требованиям Заказчика.

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, допущен к свободному обращению на территории РФ, должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.).

3.4. Поставляемый Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности, сертификации, государственным стандартам либо техническим условиям, действующим на момент поставки Товара, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации для данного вида Товара. Соответствие Товара указанным требованиям подтверждается предоставлением Заказчику вместе с Товаром:

- оригиналов или надлежащим образом заверенных копий действующих сертификатов качества и (или) сертификатов соответствия (при наличии таковых);

- заверенные и оформленные в установленном порядке паспорта качества завода-изготовителя на каждую единицу Товара. В паспорте качества должны быть указаны: наименование предприятия-изготовителя, наименование и марка Товара, номер баллона, дата наполнения, объем газа в кубических метрах, содержание основного вещества и примесей, подтверждение о соответствии Товара установленным требованиям, подпись лаборанта (контролера) и штамп организации, проводившей испытания на соответствие качества газа требованиям ТУ. Вся документация должна предоставляться на русском языке.

3.5. Тара (упаковка) и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), отраслевых стандартов (ОСТ), техническим условиям (ТУ) а также иным документам, устанавливающим требования к таре (упаковке) и маркировке данного вида Товара.

3.6. Гарантийный срок на весь объем поставленного Товара по документу о приемке - не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС.

Характеристики:

- Посмотреть таблицу с даннымиI._Требование_к_содержанию_заявки

Федеральное государственное бюджетное учреждение

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ИНСТИТУТ ЦВЕТНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

(ФГБУ «ЦНИГРИ»)

____________________________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Требование к содержанию заявки и инструкция по заполнению

на аукцион в электронной форме

«Поставка технических газов»

Начальная максимальная цена контракта (НМЦК):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. 98 коп.

Москва 2024

При проведении аукциона в электронной форме Заказчик и Поставщики (подрядчики, исполнители) руководствуются нормами и положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Посмотреть таблицу с даннымиIV._ПРОЕКТ_КОНТРАКТА

IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ №______________

«Поставка технических газов»

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Москва «___»_______ 2024 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и благородных металлов» (ФГБУ «ЦНИГРИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность, Ф.И.О.), действующего на основании (Устава или иного документа) , с одной стороны и , далее именуем( ) «Исполнитель», в лице (должность, Ф.И.О.) , действующего на основании (Устава или иного документа) , с другой стороны в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили по итогам проведения электронного аукциона (протокол от " " г. № __ ) настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Поставщик обязуется поставить технические газы (далее – Товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта и Описанием объекта закупки (Техническое задание) (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Поставщик гарантирует Заказчику, что поставляемый Товар является новым, ранее не использованным, свободным от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

КОМПЛЕКТНОСТЬ И ДОКУМЕНТЫ НА ТОВАР

Комплектность товара указана в Приложении №1 к Контракту Описание объекта закупки (Техническое задание).

В случае предъявления Заказчиком требования о доукомплектовании товара Поставщик обязан выполнить соответствующее требование в течение 3 (Трех) дней с момента его получения. В требовании Заказчика должны быть указаны недостающие предметы.

Документы на товар.

Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на товар:

• копию сертификата соответствия или декларацию о соответствии (в случаях поставки товаров, на которые установлены такие требования законодательства),
• инструкцию по эксплуатации
• товарную накладную (универсальный передаточный документ),
• счет и счет-фактуру (счет-фактура предоставляется в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом РФ);
• акт о приемки поставленного товара.

Накладная и другие документы на товар передаются одновременно с товаром.

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Качество товара должно соответствовать:

• обязательным требованиям нормативных документов для соответствующего вида товара, в том числе технических регламентов;
• требованиям, установленным Приложением №1 к Контракту Описание объекта закупки (Техническое задание).

Если обязательные требования отличаются от иных требований, предусмотренных сторонами в Контракте, то применению подлежат положения, устанавливающие более высокие требования к качеству.

• Безопасность товара должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида товара, в том числе техническими регламентами.
• Поставщик отвечает за недостатки товара, на который предоставил гарантию качества, если не докажет, что они возникли после передачи Заказчику товара вследствие нарушения правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы.
• Если Поставщику предъявлено требование о безвозмездном устранении недостатков товара согласно п. 1 ст. 518, п. 1 ст. 475 ГК РФ, он обязан исполнить его в срок, который указан в требовании и который должен быть не менее 3 (Трех) рабочих дней и не более 7 (Семи) рабочих дней.
• Поставщик предоставляет гарантию качества на товар. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет срок, установленный производителем, но не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента поставки и исчисляется со дня подписания Заказчиком товарной накладной.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и спецификацией.

4.1.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

4.1.4. Осуществить монтаж и наладку Товара в соответствии со спецификацией (при необходимости).

4.1.5. Провести обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара в соответствии со спецификацией (при необходимости).

4.1.6. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику.

4.1.7. Предоставить Заказчику информацию обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта, не позднее 10 дней с даты заключения Поставщиком таких договоров.

4.1.8. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 8 Контракта.

4.2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

4.2.6. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

4.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

4.3.3. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить его в единой информационной системе в сфере закупок и направить Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

4.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 8 Контракта.

4.3.5. Провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода.

4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 8 Контракта, причиненных по вине Поставщика.

4.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта.

4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

4.4.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1. Цена Контракта составляет (сумма прописью) рублей __ копеек, в т. ч. НДС ____% - ______ (сумма прописью) рублей __ копеек (заполняется, когда оплата НДС необходима).

5.2. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта, в том числе: все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке Товара до места складирования, затраты по хранению Товара на складе Поставщика, стоимость погрузо-разгрузочных работ, а также иных расходов, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта.

5.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных в пп. 5.6 и 10.3 настоящего Контракта.

5.4. Источник финансирования: субсидия на выполнение государственного задания.

5.5. Заказчик обязуется оплатить поставленный товар в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания им акта о приемке передаче товара.

5.6. Сумма Контракта подлежит уменьшению при уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.7. Расчеты по Контракту осуществляются в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5.8. Заказчик производит оплату на основании выставленного Поставщиком документа о приемке сформированного в Единой информационное системе в сфере закупок (далее – ЕИС), счета на оплату и подписанного сторонами без замечаний документа о приемке и акта приема-передачи товара.

5.9. Авансирование не предусмотрено.

5.10. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств на сумму, подлежащую уплате по настоящему Контракту, с лицевого счета Заказчика.

6. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Срок поставки.

6.1.1. Поставка, сборка и установка товара должна быть осуществлена в соответствии с Приложением №1 к Контракту Описание объекта закупки (Техническое задание).

6.1.2. При нарушении срока поставки товара Заказчик утрачивает интерес к Контракту. Поставщик вправе исполнить Контракт до наступления или после истечения, определенного в нем срока поставки только с согласия Заказчика.

6.2. Поставка товара осуществляется путем его доставки Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 129, корп. 1.

6.3. Условия доставки Товара – доставка осуществляется транспортом Поставщика, предназначенным для перевозки поставляемого Товара по данному Контракту, также включает погрузочные разгрузочные работы, транспортировку к месту монтажа (сборки) (при необходимости) и расстановку Товара в установленном Заказчиком месте (при необходимости/при указании в Приложении №1 к Контракту).

6.4. Доставка осуществляется за счет Поставщика.

6.5. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке товара в момент вручения товара Заказчику.

6.6. Тара (упаковка).

6.6.1. Поставляемый товар должен быть затарен (упакован) в соответствии с обязательными требованиями.

6.6.2. Тара (упаковка), возврату Поставщику не подлежит.

6.6.3. Стоимость тары (упаковки) товара входит в его цену и отдельно не оплачивается.

6.6.4. Если товар передается в ненадлежащей таре (упаковке) либо без нее, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку) или предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества.

6.7. Маркировка товара должна соответствовать обязательным требованиям.

6.8. Право собственности на товар переходит к Заказчику в момент передачи товара.

6.9. Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Заказчику с момента вручения ему товара.

6.10. Во время поставки Поставщик за свой счет обеспечивает погрузку-разгрузку Товара (если в этом есть необходимость), в том числе несет ответственность за присутствие и работу необходимого числа грузчиков, осуществляющих разгрузку и перемещение Товара от транспорта Поставщика на склад Заказчика.

6.11. Заказчик обязан совершить все действия, которые согласно обычно предъявляемым требованиям необходимы с его стороны для обеспечения приемки соответствующего товара.

6.12. Осмотр товара и проверка его количества, качества и комплектности производятся в месте доставки в течение 10 (Десять) рабочих дней с момента доставки товара. Заказчик не принимает товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Контракта.

При получении товара Заказчик проверяет только соответствие количества грузовых мест и (или) веса брутто сведениям в накладной, а также состояние транспортной упаковки. Подписание накладной свидетельствует лишь о принятии указанного количества мест и (или) веса брутто. Заказчик не принимает товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Контракта.

6.13. Получение Товара Заказчиком (сдача Товара по количеству) подтверждается подписанной товарной накладной.

6.14. Проверка количества товара производится путем подсчета товарных единиц.

6.15. Проверка комплектности товара осуществляется путем визуального осмотра.

6.16. Проверка качества товара осуществляется в соответствии с обычно применяемым в отношении данного товара порядком проверки, если иное не предусмотрено законом или иным правовым актом.

6.17. Если в ходе приемки товара обнаружатся нарушения условий Контракта о качестве, количестве, комплектности, таре (упаковке), Заказчик будет обязан направить Поставщику мотивированный отказ от приемки в письменной форме в течение 5 (Пяти) дней с момента обнаружения недостатков.

О недостатках в товаре, обнаруженных после его приемки, Заказчик обязан уведомить Поставщика в письменной форме в течение 10 (Десяти) дней с момента обнаружения недостатков.

6.18. Оформление документа о приемке (акта) поставленного Товара оформляется после предоставления поставщиком обеспечения гарантийных обязательств (при наличии такого требования).

6.19. В документе о приемке (акте) поставленного Товара должны содержаться следующие сведения: перечень поставленного товара и сведения об объеме и стоимости, размер неустойки (штрафа, пеней), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пеней); итоговую сумму, подлежащую выплате поставщику по Контракту, страна происхождения Товара.

6.20. По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

6.21. Заказчики и поставщики (исполнители, подрядчики) создают и подписывают документы о приемке в электронной форме с помощью функционала ЕИС.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Обеспечение исполнения обязательств.

7.1.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Поставщика по Контракту является независимая гарантия либо внесение денежных средств на счет Заказчика. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _______________ ( ____________________ ) рублей 00 копеек.

7.1.2. Если цена Контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, то Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в п. 7.1.1. и составляющем ___________ ( __________ ) рублей 00 копеек или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.1.3. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

7.1.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в случае предоставления Поставщиком независимой гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

7.1.5. В случае предоставления Поставщиком независимой гарантии в качестве способа обеспечения исполнения Контракта она должна соответствовать требованиям, установленным ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

7.1.6. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

7.1.7. В случае отзыва у банка, предоставившего независимую гарантию, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик должен предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного данным пунктом Контракта и частью 30 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.

7.1.8. Денежные средства, внесенные на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Контракта, подлежат возврату поставщику (подрядчику исполнителю) в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком исполнителем) своих обязательств, предусмотренных Контрактом.

При этом, если размер обеспечения уменьшен в соответствии с ч. 7, 7.1, 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, соответствующая часть денежных средств подлежит возврату Поставщику не позднее 15 (Пятнадцати) банковских дней со дня получение Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика.

7.1.9. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.1.10. Если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Контракта об обеспечении его исполнения к такому участнику не применяются.

7.1.11. Поставщик (подрядчик, исполнитель) с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии п. 1, ч. 1, ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта в соответствии с ч. 8.1, ст. 96, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.4. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

8.5. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.11. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

8.12. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

8.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.14. Заказчик обязуется удержать сумму неустойки (штрафа, пени) в размере, указанном в разделе 8 Контракта, путем уменьшения выплаты Подрядчику (поставщику, исполнителю) суммы за выполненные работы (поставленные товары, оказанные услуги) по Контракту на сумму неустойки, либо по согласованию с Заказчиком уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется Поставщиком в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по г. Москве (ФГБУ «ЦНИГРИ» л/с 20736Н75490)

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/с №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

в ГУ Банка России по ЦФО

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в следствии наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как война, землетрясение, пожар, взрыв или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Контракта.

9.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока, указанного в настоящем Контракте, то этот срок продлевается соответствующим образом на время указанных обстоятельств.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 3 (Трех) дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует в течении 45 (Сорока пяти) календарных дней, или до полного исполнения сторонами своих обязательств. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

10.2. Контракт заключается в электронной форме на электронной площадке и подписывается квалифицированными электронными подписями со стороны Заказчика и Поставщика. Дополнительно Контракт составляется в письменной форме в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

10.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

10.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством РФ.

10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

10.6. Нарушение существенных условий Контракта Поставщиком дает Заказчику право расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Существенными нарушениями условий Контракта признается:

- нарушение Поставщиком срока поставки Товара;

- нарушение условий Контракта Поставщиком, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что был в праве рассчитывать при заключении Контракта.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

• Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.
• До предъявления иска, вытекающего из Контракта, сторона, которая считает, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.
• Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Контракта. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
• Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10 (Десяти) дней с момента получения претензии.
• Заинтересованная сторона вправе обратиться в суд по истечении 10 (Десяти) дней со дня направления претензии либо в случае, когда ответ на претензию от другой стороны был получен, но заинтересованная сторона по каким-либо причинам с ним не согласна.

Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Контракт связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться только одним из следующих способов (за исключением сообщений (документов), для которых законом предусмотрен специальный способ направления):

- с использованием функционала ЕИС;

• с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;
• заказным письмом с уведомлением о вручении.

Для оперативного решения возникших вопросов стороны вправе направлять копии вышеуказанных документов посредством электронной почты.

• Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными Контрактом способами. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим.
• Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по почтовому адресу, который указан в разделе Контракта «Адреса и реквизиты сторон». Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим.
• При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
• В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
• При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
• Ответственное лицо Заказчика за исполнение Контракта и приемку Товара ___________.
• ОКПД 2: 20.11.11.130

12.9. Перечень приложений к Контракту:

12.9.1. Приложение № 1 Описание объекта закупки (Техническое задание).

12.9.2. Приложение № 2 Спецификация.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту №_____________________

от «___» _________ 2024 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

«Поставка технических газов»

(заполняется в соответствии с предложением участника и разделом II. Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту №_____________________

от «___» _________ 2024 г.

«СПЕЦИФИКАЦИЯ»

«Поставка технических газов»

- Посмотреть таблицу с данными