Тендер - Поставка таблетированной соли для котельной "Мозырьсоль" №306229722

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ТЗ.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть22 Извещение Извещение
Извещение Создать заявку Информация об ЭП Общая информация Спецификация Прикрепленные документы Журнал событий - Посмотреть таблицу с данными©2025 Малые закупки Брянской области

Техническое задание

Заказчик: ГБСУСОН «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Климовского района»

Место поставки: Брянская область, р.п. Климово, ул. Новая, д.7

Срок поставки: 5 рабочих дней

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

ДОГОВОР №_____

на поставку таблетированной соли

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

р.п. Климово «____» __________2025 года

ГБСУСОН «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Климовского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Севериновой Надежды Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», иного действующего законодательства Российской Федерации, заключили настоящий Договор (далее – Договор)о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик обязуется поставить таблетированную соль в количестве и по цене, указанным в приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Срок поставки: в течение 5-ти рабочих дней с момента подписания Договора

Место поставки: Брянская область, р.п. Климово, ул. Новая, д.7

Условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: качественно и своевременно в соответствии со сроками настоящего договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет: ________ (____________________________ ____________________)рублей __копеек, в т.ч. НДС ___%___________руб.____копеек. (в случае если поставщик освобожден от уплаты НДС, слова «в том числе НДС ________ (____________________)руб. ________коп.» заменяются на слова «НДС не облагается»)

2.2. Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях:

2.2.1. если цена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;

2.2.2. если поставщик частично выполнил условия договора и Заказчика такое исполнение договора удовлетворило, оплата поставленного товара, выполнения работ, оказания услуг осуществляется по цене единицы товара, услуги, работы исходя из объема фактически поставленного товара, оказанных услуг, выполненных работ по цене за каждую единицу товара, работы, услуги.

2.2.3. в ходе исполнения договорных обязательств на поставку товара Заказчик, согласовав свои действия с исполнителем, может внести изменения, если изменились потребности Заказчика в товарах, поставка которых предусмотрена договором.

2.3. Цена договора сформирована с учетом НДС и включает расходы на товар, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие обязательные платежи.

В случае, если договор заключается с физическим лицом, Заказчик уменьшает цену договора, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

2.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Договора вправе увеличить предусмотренное Договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренное количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества товара стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

2.5. Оплата за поставленный товар осуществляется Заказчиком по безналичному расчёту в течение в течение 7 (семи)рабочих дней с момента подписания документа о приемке.

2.6. Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными после списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

2.7. Источник финансирования: внебюджетные средства Заказчика, полученные при осуществлении им приносящей доход деятельности, в рамках предусмотренных учредительным документом Заказчика основных видов деятельности на 2024 год.

2.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе осуществить оплату договора путём выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

3.1. Права Поставщика:

3.1.1. Приостанавливать действие настоящего договора в случае нарушения Заказчиком своих обязательств, уведомив его об этом за 3 (три)дня.

3.1.2. Запрашивать в письменной форме у Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

3.1.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты в соответствии с условиями настоящего договора при условии полного и надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

3.2. Права Заказчика:

3.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения условий настоящего договора.

3.2.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, в том числе:

- при отступлении Поставщика при поставке от условий договора или обнаружении недостатков результатов поставки, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми в соответствии с содержанием пункта 3 статьи 723 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

3.2.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.

3.2.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить товары своими силами и средствами по Заявке Заказчика

3.3.2. Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет.

3.3.3. Передать Заказчику подписанные оригиналы товарно-транспортных накладных, счетов, счетов-фактур и/или других документов необходимых для оформления поступления товара Заказчиком.

3.3.4. По требованию Заказчика заменить товар на товар, соответствующий по качеству условиям настоящего Договора, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты товара, в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.

3.3.5. Поставщик обязан своевременно предоставить достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к дате окончания срока действия Договора предоставить Заказчику результаты поставки Товара.

3.4. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого по настоящему Договору товара вне зависимости от того, кто является его изготовителем.

3.5. Заказчик обязан:

3.5.1. Принять товар и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента и других характеристик товара, подписать товарно-транспортную накладную товара и передать один экземпляр Поставщику.

3.5.2. Оплатить принятый товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.5.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставка Товара осуществляется «Поставщиком» с момента подписания договора до полного исполнения Сторонами обязательств.

4.2. Товар поставляется по адресу: Брянская область, р.п. Климово, ул. Новая, д.7

4.3. При поставке Товара, Поставщик обязан представить необходимые документы подтверждающие соответствие качества товара требованиям действующего законодательства.

4.4. Доставка товара осуществляется Поставщиком с использованием специализированного транспорта в условиях, полностью исключающих возможность их порчи и загрязнения.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком за свой счет.

4.5. Поставляемый товар должен соответствовать характеристикам, указанным в приложении №1 к настоящему Договору «Спецификация», качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать требованиям технических регламентов на товар (если применимо к поставляемому товару), ГОСТам (если применимо к поставляемому товару), действующего законодательства, обычно предъявляемым требованиями к такого рода товарам.

4.6. На момент поставки товара Поставщик передает Заказчику оригиналы товарных накладных и счетов, копию документа (заверенную в установленном порядке)и/или (если применимо к поставляемому товару):

- декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза, с прилагаемыми к ней протоколами испытаний, на основании которого она принята;

или иную информацию о качестве товара (при наличии).

4.7. Приемка товара производится в следующие сроки: с 9:00 до 16:00 часов в рабочие дни Заказчика.

4.8. Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному п. 4.7 настоящего Договора сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные Договором.

4.9. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

4.10. Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации (в случае их привлечения)имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора (в случае, если Договором предусмотрено поэтапное исполнение). Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.11. Приемка товара по количеству производится Заказчиком в соответствии со Спецификацией к настоящему Договору по товарным накладным и сопроводительным документам. Количество товара при его приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации к настоящему Договору и сопроводительных документах. Одновременно Заказчик проверяет наличие сопроводительных документов на товар, предусмотренных п. 5.3 настоящего Договора.

4.12. Если при приемке товара будет обнаружена недостача, иное количественное несоответствие, приемочная комиссия составляет акт о выявленной недостаче товара, о чем Заказчик в течение одного рабочего дня уведомляет Поставщика.

Уведомление направляется Заказчиком по факсу (телеграфу, телефонограммой), электронной почте, в уведомлении указывается наименование товара, номер товарной накладной, счета (при наличии), количество недостающего товара и характер недостачи.

4.13. Проверка товара по качеству производиться путем ее осмотра на предмет явных недостатков.

4.14. В случае обнаружения скрытых недостатков приемочной комиссией составляется акт о скрытых недостатках. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида товара проверке и выявлены лишь в процессе использования и хранения товара.

4.15. Одновременно с приемкой товара по качеству производится проверка комплектности товара, а также соответствия тары, упаковки, маркировки требованиям технических регламентов Таможенного союза, стандартов, технических условий, Спецификации к настоящему Договору, других обязательных для сторон правил. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту поставки. Нарушение целостности тары и упаковки не допускается. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за его счет.

4.16 Приемка товара по качеству и комплектности производится в точном соответствии с техническими регламентами Таможенного союза, со стандартами, техническими условиями, спецификацией к настоящему Договору, гигиеническими требованиями, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам, другими обязательными для сторон правилами, а также с сопроводительными документами, удостоверяющими качество и комплектность поставляемого товара с указанием даты выработки, сроков и условий хранения. При отсутствии указанных сопроводительных документов или некоторых из них приемочная комиссия вправе не приостанавливать приемку товара. В этом случае составляется акт о фактическом качестве и комплектности поступившего товара и в акте указывается, какие документы отсутствуют.

4.17. При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки, тары или упаковки поступившего товара требованиям технических регламентов Таможенного союза, стандартов, технических условий, Спецификации к настоящему Договору, других обязательных для сторон правил и сопроводительных документах, удостоверяющих качество товара, приемочная комиссия приостанавливает дальнейшую приемку товара и составляет акт, в котором указывает количество осмотренного товара и характер выявленных при приемке дефектов. Заказчик обязан обеспечить хранение товара ненадлежащего качества или некомплектного товара в условиях, предотвращающих ухудшение его качества.

4.18. Заказчик составляет акт о выявленном несоответствии товара установленным требованиям, о чем Заказчик в течение одного рабочего дня уведомляет Поставщика и приглашает представителя Поставщика для участия в продолжении приемки товара и составления двустороннего акта представителя Поставщика. Явка уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке товара по качеству и (или)комплектности и составления акта является обязательной.

Уведомление направляется Заказчиком электронной почтой, в уведомлении указывается наименование товара, номер товарной накладной, счета (при наличии), недостатки, обнаруженные при приемке товара, время на которое назначено продолжение приемки товара по качеству и (или)комплектности.

4.20. При неявке представителя Поставщика приемка товара по качеству и (или)комплектности и составление акта о фактическом качестве и комплектности товара может производиться с участием эксперта (экспертной организации)или Заказчиком самостоятельно с составлением и подписанием соответствующего акта.

4.21. В случае установления недостатков товара на основании акта о выявленных недостатках или на основании заключения экспертизы, проведенной в соответствии с условиями настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать замены товара с недостатками на товар надлежащего качества / в надлежащем количестве или отказаться от товара с недостатками и потребовать от Поставщика забрать товар и вернуть уплаченную за товар денежную сумму. Указанные требования могут быть заявлены Заказчиком независимо от срока обнаружения недостатков.

4.22. Товар, не соответствующий требованиям по количеству, качеству, ассортименту, сорту, другим условиям Договора технических регламентов Таможенного союза, стандартов, технических условий, Спецификации к настоящему Договору считается не поставленным и подлежит замене или возврату в течение _3_дней.

Расходы, связанные с устранением недостатков товара, либо в случае невозможности устранения недостатков возвратом товара несет Поставщик.

4.23. Заказчик вправе отказаться от приемки товара в случае поставки фальсифицированного, контрафактного товара, при несоответствии поставляемого товара сопроводительным документам, а также Заказчик вправе отказаться от приемки товара, поставленного с просрочкой, так как нарушение срока поставки для Заказчика считается существенным нарушением условий Договора.

4.24. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчиком в течение трех рабочих дней направляется Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта приема передачи товара. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо поставленного товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.25. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия этого товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств, предусмотренных договором, виновная сторона выплачивает другой стороне штраф, в случае получения от другой стороны соответствующего письменного требования.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а)1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б)5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем)обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а)10 процентов цены договора (этапа)в случае, если цена договора (этапа)не превышает 3 млн. рублей;

б)5 процентов цены договора (этапа)в случае, если цена договора (этапа)составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)1 процент цены договора (этапа)в случае, если цена договора (этапа)составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)0,5 процента цены договора (этапа)в случае, если цена договора (этапа)составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д)0,4 процента цены договора (этапа)в случае, если цена договора (этапа)составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е)0,3 процента цены договора (этапа)в случае, если цена договора (этапа)составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж)0,25 процента цены договора (этапа)в случае, если цена договора (этапа)составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з)0,2 процента цены договора (этапа)в случае, если цена договора (этапа)составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и)0,1 процента цены договора (этапа)в случае, если цена договора (этапа)превышает 10 млрд. рублей.

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик выплачивает другой стороне неустойку (пеню), в случае получения от другой стороны соответствующего письменного требования. Неустойка (пеня)начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

Порядок расчета неустойки следующий: одна трехсотая действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, умноженные на количество дней просрочки.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательства, предусмотренного договором, Поставщик (подрядчик, исполнитель)выплачивает Заказчику неустойку (пеню), в случае получения от Заказчика соответствующего письменного требования. Неустойка (пеня)начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

Порядок расчета неустойки определяется по формуле: (Цена просроченной услуги*1/300) *количество дней просрочки, начиная с первого дня просрочки *ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации / 100.

5.5. Поставщик (подрядчик, исполнитель)освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения принятых ими обязательств.

6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора или в связи с ним, были урегулированы путём переговоров.

6.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти)календарных дней с даты её получения.

6.3. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путём переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Брянской области.

7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего договора Сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по договору.

7.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти)дней, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения договора.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Допускается поставка Продукции, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)которой являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Продукции, указанной в договоре.

8.2. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении включается информация о стране происхождения товара.

8.3. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик)является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика), с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика (исполнителя, подрядчика)его права и обязанности переходят к новому поставщику (исполнителю, подрядчику)в том же объеме и на тех же условиях.

8.4. Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

8.5. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством, в том числе при наступлении причин, указанных в п. 3.2.2 настоящего договора, а также при наступлении следующих причин:

- будет установлено, что участник предоставил недостоверные сведения, содержащиеся в документах, представленных участником закупки, в том числе недостоверные сведения о стране происхождения товара;

- будет установлен факт проведения ликвидации участника закупки - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- будет установлен факт приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- будет установлен факт отсутствия у участника закупки исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты.

8.6. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.

8.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.8. Договор заключен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон. По обоюдному согласию Стороны также вправе дополнительно оформить настоящий договор в письменном виде в 2 (двух)экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8.10. Приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью:

- приложение № 1 – спецификация.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору

№ ____________ от _______________

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными