Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки.
Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
Отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Отсутствие существенных нарушений условий исполнения ранее заключенных договоров с ПАО «Газпром» и/или Компаниями Группы Газпром на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, к которым относятся:
Определение арбитражного суда о признании ответчиком по исковому заявлению в течение отчетного периода (3 года);
Неоднократное выставление претензий в досудебном порядке;
Имевшие место случаи поставки контрафактной/некондиционной продукции».
Правоспособность участника для заключения и исполнения договора.
Соответствие участника дополнительным требованиям, установленным в ценовом запросе.
Отсутствие фактов нарушения условий исполнения ранее заключенного договора с заказчиком.
Критерии оценки предложений
1. Соответствие предлагаемых участником товаров техническим требованиям, установленным в ценовом запросе.
2. Соответствие предложения участника требованиям заказчика, установленным в ценовом запросе.
3. Непревышение ценового предложения участника максимальной цены с НДС.
4. Минимальная стоимость предложения.
Требования к товарам
Продукция должна быть новой, ранее не использованной, иметь сертификаты качества или иные документы, удостоверяющие соответствие фактически поставляемых товаров требованиям ценового запроса. Дополнительные требования к товарам указаны в ценовом запросе.
_____________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________________________, действующего/-ей на основании __________________________________________, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего/-ей на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) на основании подтверждения прямого заказа от __.__.____ № _____, проведенного на Торговом портале закупок малого объема ЭТП ГПБ, о нижеследующем:
Предмет Договора
Поставщик обязуется в срок по _____________ передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить _________________ [2] (далее – товар) в соответствии с Перечнем позиций Заказа № _____ (далее – Перечень позиций, приложение № 2).
Номенклатура, количество, период (если предусмотрено), условия поставки и цена товара определены в Подтверждении заказа на Торговом портале закупок малого объема от __.__.____ № _____ (далее – Подтверждение заказа, приложение № 1) и Перечне позиций.
Комплектация и характеристики товара определены в Техническом/-их задании/-ях/ Опросном/-ых листе/-ах/ Чертеже/-ах/ Техническом/-их требовании/-ях и т.п. (Приложение/-я №__) (выбрать/ указать нужное) [3] .
Страна-производитель товара по Договору: __________________.
Цена Договора и порядок оплаты
Цена Договора определяется Подтверждением заказа и Перечнем позиций и составляет ___ (_______) рублей __ копеек, в т. ч. НДС (__ %) – ____ (__________________) рублей __ копеек/ НДС не облагается в соответствии с _________ [4] Налогового кодекса Российской Федерации (выбрать нужное). [5]
Цена Договора является окончательной и не подлежит изменению в случае утраты Поставщиком права на применение упрощенной системы налогообложения или неправомерного её применения. [6]
2.1. Цена Договора определяется Подтверждением заказа и Перечнем позиций и приблизительно составляет ___ (_______) рублей __ копеек, в т. ч. НДС (__ %) – ____ (__________________) рублей __ копеек/ НДС не облагается в соответствии с _________ [7] Налогового кодекса Российской Федерации (выбрать нужное). [8]
Цена Договора является максимальной и не подлежит увеличению в случае утраты Поставщиком права на применение упрощенной системы налогообложения или неправомерного её применения. [9]
В стоимость товара входят стоимость паллет, поддонов, иной тары (кроме обменной/возвратной), упаковки и маркировки товара, таможенные платежи, налоги, сборы, транспортные (за исключением случаев самовывоза) и иные расходы Поставщика, связанные с поставкой товара.
2.2. В стоимость товара входят стоимость упаковки и маркировки товара, таможенные платежи, налоги, сборы, транспортные (за исключением случаев самовывоза) и иные расходы Поставщика, связанные с поставкой товара.
Тара (за исключением паллет и поддонов) [10] не входит в стоимость товара. Тара должна быть обозначена в сопроводительных документах Поставщика в качестве обменной/возвратной с указанием ее стоимости справочно без включения в базу для начисления НДС. [11]
Оплата за поставленный товар производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем [12] подписания Покупателем (грузополучателем) товарной накладной (по форме № ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.1998 № 132) или иного документа о приемке товара, предусмотренного в пункте 5.1 Договора, при наличии выставленного Поставщиком счета – фактуры [13] .
Датой исполнения обязательств Покупателя по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
Цена Договора рассчитывается исходя из цены за единицу товара, указанной в Перечне позиций.
Стоимость фактически поставленного товара, а также расходов Поставщика, связанных с исполнением Договора, определяется в соответствии с настоящим пунктом и подтверждается подписанными Сторонами товарными накладными или иными документами о приемке товара, предусмотренными в пункте 5.1 Договора, но не может быть больше цены, указанной в пункте 2.1 Договора. [14]
Цена позиций номенклатурного товара согласно Перечню позиций на период действия Договора является твердой и пересмотру не подлежит.
Акт сверки Поставщик предоставляет Покупателю для согласования и подписания до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
С даты поставки товара и до его оплаты Покупателем товар не признается находящимся в залоге у Поставщика.
Качество и комплектность
Качество и комплектность товара должны соответствовать условиям Договора, ГОСТ, техническим условиям, техническим регламентам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (при наличии), а также иным обязательным требованиям к качеству товара, установленным законодательством Российской Федерации.
Качество товара должно подтверждаться сертификатами (декларациями) соответствия, экологическим (при наличии) и качества, регистрационным удостоверением (для лекарственных препаратов) [15] , прилагаемыми к отгрузочным документам.
Товар должен быть новым и ранее неиспользованным.
Товар не должен быть контрафактным.
Под термином «контрафактный товар» понимается товар неустановленного производителя, либо товар, на котором присутствуют товарные знаки, фирменные обозначения, нанесенные без соответствующего права использования, а также товар с поддельной сопроводительной документацией (технические описания, паспорта, сертификаты, разрешения, декларации и т. д.) вне зависимости от качества товара.
В случае поставки контрафактного товара, Поставщик несет полную ответственность (в том числе возмещает Покупателю все понесенные им убытки) за последствия, к которым может привести применение указанного товара.
Товар должен иметь гарантию предприятия-изготовителя.
На товар устанавливается ________________ [16] , при этом ________________ [17] не может быть менее ________________ [18] .
________________ [19] исчисляется ________________ [20] , если иное не предусмотрено гарантийным талоном, паспортом качества или иными документами.
В случае обнаружения в период ________________ [21] несоответствий товара установленным требованиям по качеству (дефекты товара), Покупатель обязан письменно сообщить Поставщику о таких несоответствиях и сроке их устранения и/или замены некачественного товара.
После получения уведомления Поставщик обязан в указанный Покупателем срок, устранить выявленные несоответствия и/или произвести замену некачественного товара.
В случае замены некачественного товара, на который установлен ________________ [22] , этот срок исчисляется заново [23] со дня замены указанного товара с учетом положений пункта 3.4 Договора.
Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации.
Тара и упаковка
Поставщик обязан принять все меры, чтобы поставляемый товар был упакован надлежащим для такого товара способом, а в его отсутствие – способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования.
Тара должна гарантировать сохранность товара при погрузо-разгрузочных работах и не должна подвергаться ударным воздействиям и механическим повреждениям.
В случае необходимости товар должен быть упакован в контейнеры, ящики, коробки, связки и т. п. и таким образом, чтобы габариты и масса одного грузового места соответствовали правилам и нормативной документации по перевозке грузов, принятым в железнодорожном, авиационном, водном и автомобильном транспорте.
При передаче товара Покупатель предоставляет пустую обменную/возвратную тару (баллоны) соответствующего типа в соответствующем количестве, при этом Сторонами составляется акт о передаче (возврате) пустой обменной/возвратной тары (баллонов) по форме в соответствии с приложением № __. [24]
Порядок поставки и сдачи-приемки товара
Поставка товара Поставщиком Покупателю, а также приемка товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется по адресу/месту поставки, указанному в Подтверждении заказа, и подтверждается подписанной Сторонами товарной накладной или иным документом о приемке товара, предусмотренном в настоящем пункте Договора.
Вид документов о приемке товара и требования к ним:________________________. [25]
Поставщик обязан соблюдать требования, определенные в Федеральном законе от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», постановлении Правительства Российской Федерации от 14.12.2018 № 1556 «Об утверждении Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения» и Договоре в части, регулирующей порядок обращения лекарственных препаратов.
Сторонами применяется прямой порядок акцептования, при котором Поставщик обязан регистрировать сведения об отгрузке Покупателю лекарственных препаратов в Федеральной государственной информационной системе мониторинга движения лекарственных препаратов (далее – ФГИС МДЛП), а Покупатель обязан осуществлять подтверждение в ФГИС МДЛП зарегистрированных Поставщиком сведений об отгрузке лекарственных препаратов. [26]
Приемка товара по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем (грузополучателем) [27] в соответствии с ПЛЖ ГТМ 67/04/01/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Положение о порядке проверки качества материалов и оборудования, поставляемых для эксплуатации, строительства, реконструкции и ремонта объектов ООО «Газпром трансгаз Москва» [28] (далее – Положение о входном контроле) в части не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации и условиям Договора.
При приемке товара на складе Покупателя: если будет обнаружена некомплектность и/или недопоставка и/или иное ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком (в т. ч. поставка товара, бывшего в эксплуатации), Покупатель (грузополучатель) делает запись о выявленных недостатках в товарной накладной или ином документе о приемке товара, предусмотренном в пункте 5.1 Договора, приостанавливает дальнейшую приемку и направляет Поставщику требование о направлении уполномоченного представителя для проведения осмотра, составления акта о приемке материалов (по форме № М-7, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 30.10.1997 № 71а, далее – Акт М-7). Срок для направления Поставщиком своего представителя указывается Покупателем (грузополучателем) в требовании с учетом места нахождения Поставщика.
При отказе Поставщика направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок Покупатель (грузополучатель) вправе составить Акт М-7 самостоятельно либо с привлечением представителя сторонней организации. В этом случае Поставщик теряет право оспаривать наличие обнаруженных Покупателем (грузополучателем) недостатков товара.
При приемке товара на складе Поставщика: если будет обнаружена некомплектность и/или недопоставка и/или иное ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком (в т. ч. поставка товара, бывшего в эксплуатации), Покупатель (грузополучатель) делает запись о выявленных недостатках и фактически принятом количестве и ассортименте товара в товарной накладной или ином документе о приемке товара, предусмотренном в пункте 5.1 Договора.
На основании письменного требования Покупателя, составленного в соответствии с Актом М-7 (при самовывозе товара силами Покупателя (грузополучателя) со склада Поставщика – в соответствии с записями в товарной накладной или ином документе о приемке товара, предусмотренном в пункте 5.1 Договора), Поставщик обязан:
в срок, указанный Покупателем в требовании, заменить и/или допоставить и/или доукомплектовать товар. При этом Покупатель вправе отказаться от восполнения недопоставленного и/или некачественного и/или недоукомплектованного товара;
при доставке товара силами Поставщика до Покупателя - вывезти непринятый Покупателем товар в установленный Покупателем в требовании срок;
возместить Покупателю расходы, связанные с заменой и/или возвратом товара (включая, но не ограничиваясь расходами по: проведению экспертизы, хранению, транспортировке товара и т. п.).
При осуществлении возврата товара Поставщику в соответствии с условиями Договора применяется прямой порядок акцептования в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при котором Покупатель осуществляет внесение сведений в ФГИС МДЛП, а Поставщик подтверждает достоверность сведений, содержащихся в ФГИС МДЛП. [29]
Покупатель, принявший товар, не лишается права ссылаться на недостатки товара по качеству и комплектности в течение срока действия гарантийных обязательств Поставщика, определенных в п.3.4 Договора.
Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным с даты поставки, определяемой в соответствии с пунктом 5.8 Договора.
Датой поставки считается дата получения товара Покупателем (грузополучателем), указанная в товарной накладной или ином документе о приемке товара Покупателем (грузополучателем), предусмотренном в пункте 5.1 Договора.
Право собственности на товар переходит к Покупателю (грузополучателю) с даты поставки, определяемой в соответствии с пунктом 5.8 Договора. Риск случайной гибели или повреждения, а также порчи и/или утраты товара до его получения Покупателем (грузополучателем) несет Поставщик.
Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Покупателю (грузополучателю) его принадлежности, а также относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом, в том числе сертификаты качества на поставляемый товар. Поставщик дополнительно предоставляет __________. [30]
В товаросопроводительных документах на поставляемый товар указывается: номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование предприятия-изготовителя и Поставщика (продавца), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший. [31]
При доставке товара перевозчиком до Покупателя (грузополучателя) или в случае доставки товара Поставщиком до Покупателя (грузополучателя) собственным или арендованным транспортом Поставщика, Поставщик предоставляет Покупателю (грузополучателю) следующий комплект документов:
счет-фактуру [32] на отгруженный товар – не позднее 3 (трех) календарных дней с даты поставки (отгрузки, передачи), указанной в пункте 5.8 Договора [33] ;
оригинал товарной накладной или иного документа о приемке товара, предусмотренного в пункте 5.1 Договора, в 2 (двух) экземплярах – одновременно с передачей товара;
оригинал транспортной накладной, товарно-транспортной накладной (ж/д накладной, ж/д квитанции и т. п.) – одновременно с передачей товара.
В случае самовывоза товара силами Покупателя (грузополучателя) со склада Поставщика, Поставщик предоставляет Покупателю (грузополучателю) следующий комплект документов:
оригинал товарной накладной или иного документа о приемке товара, предусмотренного в пункте 5.1 Договора, в 2 (двух) экземплярах – одновременно с передачей товара;
счет-фактуру [34] на поставленный товар – не позднее 3 (трех) календарных дней с даты поставки (отгрузки, передачи), указанной в пункте 5.8 Договора [35] .
Непредоставление Покупателю или предоставление любого из указанных в пунктах 3.1, 5.1 и 5.10 Договора документов в ненадлежащей форме означает некомплектную поставку. Покупатель (грузополучатель) вправе не принимать и не подписывать товарную накладную или иной документ о приемке товара, предусмотренный в пункте 5.1 Договора до тех пор, пока Поставщик не предоставит ему комплект документов, указанных в пунктах 3.1 и 5.10 Договора.
Покупатель имеет право не принимать товар и/или вернуть товар Поставщику при отсутствии сведений о дате и номере государственной регистрации товара, при исключении товара из государственного реестра, при запрещении его обращения на основании актов уполномоченных органов, в случае отсутствия сведений об отгрузке Покупателю лекарственных препаратов в ФГИС МДЛП, а также в случае несвоевременного внесения данных или недостоверных данных в ФГИС МДЛП. Поставщик обязан забрать и/или принять такой товар. Возврат товара осуществляется за счет Поставщика. [36]
При поручении Поставщика третьему лицу осуществить отгрузку товара Покупателю, Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней до даты отгрузки представить Покупателю доказательства наличия оснований для исполнения третьим лицом таких обязательств: копию договора с третьим лицом, на основании которого у третьего лица возникло обязательство по отгрузке товара перед Поставщиком, а также копию документа, подтверждающего поручение Поставщика третьему лицу отгрузить товар Покупателю.
Поставщик гарантирует Покупателю добросовестность третьего лица, соблюдение им требований действующего законодательства Российской Федерации и соответствие третьего лица всем требованиям, предъявляемым к продавцу товара.
Поставщик несет ответственность за действия (бездействие) третьего лица как за свои собственные (в том числе за качество товара и сроки доставки, наличие необходимых лицензий и разрешений, соблюдение режима конфиденциальности при поставке товара).
В течение срока действия Договора и 5 (пять) лет с момента его окончания, по первому требованию Покупателя в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса, Поставщик обязан предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих, что обязательства по Договору исполнены непосредственно Поставщиком и (или) третьим лицом, которому обязательства по исполнению Договора (полностью или в части) переданы Поставщиком на основании договора и (или) на основании законодательства Российской Федерации.
Предусмотренные пунктами 5.13 и 5.14 Договора документы предоставляются в копиях, которые должны быть заверены печатью (при наличии) Поставщика и подписью представителя Поставщика с указанием ФИО, должности, даты заверения, с приложением копий документов, подтверждающих его полномочия.
Конфиденциальность
Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных, обрабатываемых в рамках исполнения обязательств по Договору, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов.
Передача и использование Сторонами информации, составляющей коммерческую тайну, и иных сведений конфиденциального характера осуществляются в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением о конфиденциальности.
Передача и обработка Сторонами сведений, содержащих персональные данные, без согласия субъектов персональных данных не допускается.
Заверения об обстоятельствах
Поставщик заверяет и гарантирует, что обязательства по Договору будут исполнены непосредственно Поставщиком и (или) третьим лицом, которому обязательства по исполнению Договора (полностью или в части) переданы Поставщиком на основании договора и (или) на основании законодательства Российской Федерации.
Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору по причине возникновения обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно повлиявших на исполнение договорных обязательств.
Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно в течение 3 (трех) рабочих дней в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав их характер. Несвоевременное уведомление или неуведомление лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено компетентным органом.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны согласуют вопрос дальнейшего исполнения договора.
Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур [37] , а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налогов на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) из бюджета налоговыми органами, Поставщик возмещает Покупателю убытки, вызванные таким незачетом налога из бюджета. [38]
В случае если в результате внесения Поставщиком исправлений в счет-фактуру [39] налоговыми органами будут применены к Покупателю штрафные санкции, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки (штрафа) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый исправленный счет-фактуру [40] . Кроме того, Поставщик возмещает Покупателю убытки в размере суммы превышения примененных налоговыми органами штрафных санкций над установленной неустойкой (штрафом). [41]
В случае нарушения Поставщиком условия, установленного в пункте 11.7 Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 15 (пятнадцати) процентов от суммы уступаемого права (требования) (для требований по денежным обязательствам) либо штраф в размере 10 (десяти) процентов от цены товара, в отношении которого уступлены права (требования) (для иных требований).
В случае не предоставления (несвоевременного предоставления) Поставщиком Покупателю документов, предусмотренных пунктами 5.13 и 5.14 Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика, а Поставщик в этом случае обязан уплатить Покупателю штраф в размере 1 % от цены Договора, указанной в пункте 2.1 Договора, за каждый случай нарушения (непредоставленный документ и/или информацию).
Поставщик обязан возместить Покупателю причиненные убытки в полной сумме сверх неустойки согласно пункту 1 статьи 394 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе оплатить Покупателю все предъявленные налоговыми, контролирующими и надзорными органами налоги, пени и штрафы, а также возместить все расходы, связанные с уплатой штрафов и/или пени, в том числе в случаях, если недобросовестность третьего лица и/или не предоставление Покупателю (либо недостоверность, неполнота) предусмотренных пунктами 5.13 и 5.14 Договора документов и/или нарушение Поставщиком заверений об обстоятельствах в соответствии с пунктом 7.1 Договора явились одними из оснований начисления.
Поставщик несет ответственность за подписание документов, оформляемых по Договору, неуполномоченными лицами, а также Поставщик обязан в течение 3 (трех) календарных дней извещать Покупателя о смене лиц, подписывающих данные документы и предоставлять Покупателю документы, подтверждающие их полномочия.
За нарушение срока и/или периода поставки товара, предусмотренного в Подтверждении заказа, Покупатель вправе предъявить Поставщику, а Поставщик в этом случае обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10 % от стоимости непоставленного товара, а также возместить Покупателю причиненные убытки в полном размере.
В случае нарушения Поставщиком срока и/или периода поставки товара, указанного в Подтверждении заказа, Покупатель имеет право отказаться от поставки товара, срок и/или период поставки которого нарушен, без возмещения Поставщику убытков.
За просрочку оплаты поставленного товара Поставщик вправе предъявить Покупателю пеню в размере 0,02 % от просроченной суммы за каждый день просрочки.
В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан устранить недостатки и/или заменить некачественный товар. В случае нарушения Поставщиком срока, установленного Покупателем в требовании, Покупатель вправе предъявить Поставщику, а Поставщик в этом случае обязан уплатить Покупателю пеню в размере 0,1 % от стоимости поставленного товара ненадлежащего качества за каждый календарный день просрочки. При этом все расходы, связанные с устранением недостатков и/или заменой некачественного товара несет Поставщик.
При недопоставке товара Поставщик по требованию Покупателя производит допоставку товара в указанный Покупателем срок, а также Покупатель вправе предъявить Поставщику, а Поставщик в этом случае обязан возместить убытки и уплатить Покупателю штраф в соответствии с пунктом 9.8 Договора.
В случае поставки некомплектного товара, Покупатель вправе предъявить Поставщику, а Поставщик в этом случае обязан уплатить Покупателю штраф в размере 5 % от стоимости поставленного некомплектного товара, а также по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, Поставщик обязан доукомплектовать товар и/или заменить его комплектным товаром. В случае нарушения Поставщиком срока, установленного Покупателем в требовании, Покупатель вправе предъявить Поставщику, а Поставщик в этом случае обязан уплатить Покупателю пеню в размере 0,1 % от стоимости некомплектного товара за каждый календарный день просрочки. При этом срок исполнения обязательств Покупателя по оплате некомплектного товара переносится соразмерно сроку доукомплектования товара и/или его замены Поставщиком.
В случае поставки контрафактного товара Поставщик по требованию Покупателя в срок, указанный в требовании, обязан заменить товар за свой счет, в этом случае Покупатель вправе предъявить Поставщику, а Поставщик в этом случае обязан уплатить Покупателю штраф в размере 30 % от цены контрафактного товара. В случае нарушения Поставщиком срока, установленного Покупателем в требовании, Покупатель вправе предъявить Поставщику пеню в размере 0,1 % от стоимости поставленного контрафактного товара за каждый календарный день просрочки.
В случае нарушения Поставщиком гарантийного обязательства, предусмотренного пунктом 3.8 Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику, а Поставщик в этом случае обязан возместить Покупателю убытки и уплатить штраф в размере 5 % от стоимости соответствующего товара в полном объеме сверх возмещения убытков.
В случае одностороннего отказа Поставщика от исполнения Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику, а Поставщик в этом случае обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10 % от цены Договора, указанной в пункте 2.1 Договора. При этом Покупатель вправе предъявить Поставщику, а Поставщик в этом случае обязан возместить Покупателю убытки, причиненные отказом Поставщика от исполнения обязательств по Договору.
За несвоевременное исполнение обязательств, предусмотренных пунктом. 11.12 Договора, Поставщик обязан компенсировать Покупателю сумму налоговых санкций, предъявленных налоговыми органами за ненадлежащее выполнение функций налогового агента в связи с изменением статуса Поставщика. [42]
В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных пунктом 5.2 Договора, в том числе в случае несвоевременного внесения данных в ФГИС МДЛП или в случае внесения в нее недостоверных данных, Поставщик обязан компенсировать Покупателю сумму штрафных санкций, предъявленных соответствующими государственными органами. [43]
Порядок разрешения споров
Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по исполнению Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров.
В случае, если разногласия не урегулированы Сторонами путем переговоров, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению посредством арбитража, администрируемого Арбитражным центром при Автономной некоммерческой организацией «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (далее — Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления, с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 20 (двадцать) календарных дней с даты ее получения Стороной, в адрес которой она направлена.
Местом арбитража будет являться Российская Федерация, город Москва.
Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты:
Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.
В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.
Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.
Арбитражное решение является окончательным.
Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу или месту жительства должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес или место жительства должника неизвестны, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.
Дополнение к арбитражному соглашению о разрешении международных коммерческих споров:
Третейский суд будет состоять из единоличного арбитра.
Языком арбитражного разбирательства будет русский.
Применимым материальным правом является материальное право Российской Федерации. [44]
Прочие условия
Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, а в случае, если Договор подписан Сторонами в разные даты – он вступает в силу с даты подписания последней из них, и действует по __________, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Любые изменения и дополнения к Договору, в т. ч. изменения сроков исполнения обязательств, имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями обеих Сторон, за исключением условий, содержащихся в пунктах 11.6 и 11.8 Договора.
Все копии документов, предоставляемые Поставщиком, должны быть заверены им надлежащим образом с указанием даты, подписи, расшифровки подписи, должности, с подтверждением полномочий на заверение копий документов.
Договор составлен в __ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика последний представляет Покупателю информацию об изменениях в электронном виде (по адресу электронной почты, указанному в разделе 12 Договора, или на электронном носителе) в течение 3 (трех) дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности (-ей), предусмотренной(-ых) пунктом(-ами) 5.2 [45] , 11.5 Договора.
В указанных случаях Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения Договора в одностороннем порядке или с иной даты, указанной в таком уведомлении. В этом случае Поставщик не вправе предъявить Покупателю штрафные санкции и (или) убытки.
Поставщик обязуется не передавать третьим лицам права и обязанности по Договору без предварительного письменного согласия Покупателя.
В случае изменения места нахождения, банковских и/или других реквизитов Стороны обязаны поставить друг друга в известность в течение 3 (трех) календарных дней с даты вступления в силу указанных изменений, направив письменное уведомление о произошедших изменениях другой Стороне с указанием реквизитов Договора.
Стороны констатируют, что Поставщик ознакомлен с Кодексом корпоративной этики ООО «Газпром трансгаз Москва», размещенным на сайте ООО «Газпром трансгаз Москва» (https://moskva-tr.gazprom.ru/contacts/ehtika/?mode=preview), согласен с содержащимися в нем рекомендуемыми для соблюдения принципами и правилами делового поведения в части, не противоречащей существу имеющихся договорных обязательств и применимому праву.
Покупатель доводит до сведения Поставщика Экологическую политику ООО «Газпром трансгаз Москва», Политику ООО «Газпром трансгаз Москва» в области энергоэффективности и энергосбережения, Политику ООО «Газпром трансгаз Москва» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, Политику в области качества ООО «Газпром трансгаз Москва», а также Политику интегрированной системы менеджмента ООО «Газпром трансгаз Москва», а также Положение о входном контроле, размещенные на официальном сайте Покупателя (http://moskva-tr.gazprom.ru/about/manage/).
При исполнении обязательств по Договору Поставщик обязуется соблюдать требования, установленные указанными в пункте 11.10 Договора политиками Покупателя и Положением о входном контроле, а также осуществлять контроль за их исполнением специалистами, привлекаемыми к исполнению обязательств по Договору. В случае нарушения указанных обязательств Поставщик обязуется за свой счет произвести восстановительные работы, возместить причиненный ущерб и компенсировать все издержки за нанесенные негативные воздействия на окружающую среду и здоровье специалистов, привлекаемых к исполнению обязательств по Договору, включая взысканные с Покупателя штрафы.
В случае прекращения предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя Поставщик обязан письменно уведомить о данных обстоятельствах Покупателя в течение 3 (трех) календарных дней с момента подачи соответствующего заявления в ИФНС России по месту регистрации. [46]
Все уведомления и сообщения по Договору должны направляться в письменной форме. Уведомления и сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом или доставлены лично по указанным в Договоре адресам Сторон с получением под расписку соответствующим должностным лицом.
Стороны пришли к соглашению, что Договор заключается в виде электронного документа с применением квалифицированной электронной подписи уполномоченных лиц с использованием функционала ЭДО ЭТП ГПБ (https://edo.etpgpb.ru) и порождает для Сторон юридические последствия в виде установления взаимных прав и обязанностей.
Стороны прямо договорились, что заключение Договора в виде электронного документа с применением квалифицированной электронной подписи не является препятствием для подписания дополнительных соглашений, а также документов по исполнению Договора на бумажном носителе собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон. [47]
К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. Подтверждение заказа на Торговом портале закупок малого объема от __.__.____ № _____. [48]
В случае исключения части пунктов, нумерация остальных пунктов подлежит соответственному изменению. ↑
Указать наименование товара. Если Договор заключается для комплектации оборудованием, требующего монтажа, объектов строительства, необходимо указать наименование объекта строительства и код стройки. ↑
Абзац включается в Договор при необходимости. ↑
Указать ссылку на норму Налогового кодекса Российской Федерации. ↑
Данная редакция используется, если цена Договора является твердой. В случае, если Договор заключается на период более 1 календарного года, в Договор допускается включить распределение цены Договора по календарным годам. ↑
Абзац включается в Договор в случае если Договор заключается с контрагентом, применяющим упрощенную систему налогообложения, предусмотренную главой 26.2 НК РФ. ↑
Указать ссылку на норму Налогового кодекса Российской Федерации. ↑
Данная редакция используется, если цена Договора не является твердой. В случае, если Договор заключается на период более 1 календарного года, в Договор допускается включить распределение цены Договора по календарным годам. ↑
Абзац включается в Договор в случае если Договор заключается с контрагентом, применяющим упрощенную систему налогообложения, предусмотренную главой 26.2 НК РФ. ↑
Слова «за исключением паллет и поддонов» включаются в Договор при необходимости. ↑
Данная редакция используется при использовании обменной/возвратной тары. ↑
Для договоров на поставку МТР на объекты собственного капитального строительства или поставки ОНМ: «в течение 60 дней со дня». При заключении Договора с субъектом малого и среднего предпринимательства: «не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты» (условия расчетов по Договору должны соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352). ↑
Слова «счет-фактура» заменить словом «счет» в следующих случаях:
Договор заключается с иностранным юридическим лицом, не состоящим на учете в налоговых органах Российской Федерации в качестве налогоплательщика;
Договор заключается с российским юридическим лицом, применяющим упрощенную систему налогообложения;
при поставке товаров, не облагаемых НДС.
Слова «при наличии выставленного Поставщиком счета – фактуры» исключить в случае если Договор заключается с юридическим лицом, применяющим универсальный передаточный документ со статусом «1». ↑
Данная редакция используется, если цена Договора не является твердой. ↑
Слова «регистрационным удостоверением (для лекарственных препаратов)» включаются в Договор при поставке лекарственных препаратов для медицинского применения. ↑
Указать вид гарантии предприятия-изготовителя. ↑
Указать вид гарантии предприятия-изготовителя. ↑
Указать продолжительность гарантии предприятия-изготовителя или информацию об остаточном сроке гарантии предприятия-изготовителя на момент приемки товара Покупателем. ↑
Указать вид гарантии предприятия-изготовителя. ↑
Указать порядок исчисления гарантии предприятия-изготовителя. ↑
Указать вид гарантии предприятия-изготовителя. ↑
Указать вид гарантии предприятия-изготовителя. ↑
Слово «заново» исключить при поставке товара, на который установлен вид гарантии, исчисляемый с даты изготовления товара. ↑
Данный пункт включается в Договор при использовании обменной/возвратной тары. ↑
В случае применения контрагентом, с которым заключается Договор, не унифицированной формы первичного документа, его образец оформляется приложением к Договору. При применении универсального передаточного документа, в договоре указывается «УПД со статусом «1», при поставке товаров, облагаемых НДС или «УПД со статусом «2», при поставке товаров, не облагаемых НДС. ↑
Данный пункт включается в Договор при поставке лекарственных препаратов для медицинского применения. ↑
Под «грузополучателем» понимается только «Покупатель». ↑
Указывается действующий нормативный документ ООО «Газпром трансгаз Москва». ↑
Абзац включается в Договор при поставке лекарственных препаратов для медицинского применения. ↑
Данное предложение включается в Договор при необходимости. ↑
Абзац включается в Договор при поставке лекарственных препаратов для медицинского применения. ↑
Слова «счет-фактура» заменить словом «счет» в следующих случаях:
Договор заключается с иностранным юридическим лицом, не состоящим на учете в налоговых органах Российской Федерации в качестве налогоплательщика;
Договор заключается с российским юридическим лицом, применяющим упрощенную систему налогообложения;
при поставке товаров, не облагаемых НДС. ↑
Абзац исключить в случае если Договор заключается с юридическим лицом, применяющим универсальный передаточный документ со статусом «1». ↑
Слова «счет-фактура» заменить словом «счет» в следующих случаях:
Договор заключается с иностранным юридическим лицом, не состоящим на учете в налоговых органах Российской Федерации в качестве налогоплательщика;
Договор заключается с российским юридическим лицом, применяющим упрощенную систему налогообложения;
при поставке товаров, не облагаемых НДС. ↑
Абзац исключить в случае если Договор заключается с юридическим лицом, применяющим универсальный передаточный документ со статусом «1». ↑
Данный пункт включается в Договор при поставке лекарственных препаратов для медицинского применения. ↑
Слова «счет-фактура» заменить словами «универсальный передаточный документ со статусом «1» (далее – УПД со статусом «1»)» в случае, если Договор заключается с юридическим лицом, применяющим универсальный передаточный документ со статусом «1». ↑
Данный пункт не включается в Договор в следующих случаях:
Договор заключается с иностранным юридическим лицом, не состоящим на учете в налоговых органах Российской Федерации в качестве налогоплательщика;
Договор заключается с российским юридическим лицом, применяющим упрощенную систему налогообложения;
при поставке товаров, не облагаемых НДС. ↑
Слова «счет-фактура» заменить словами «универсальный передаточный документ со статусом «1» (далее – УПД со статусом «1»)» в случае, если Договор заключается с юридическим лицом, применяющим универсальный передаточный документ со статусом «1». ↑
Слова «счет-фактура» заменить словами «универсальный передаточный документ со статусом «1» (далее – УПД со статусом «1»)» в случае, если Договор заключается с юридическим лицом, применяющим универсальный передаточный документ со статусом «1». ↑
Данный пункт не включается в Договор в следующих случаях:
Договор заключается с иностранным юридическим лицом, не состоящим на учете в налоговых органах Российской Федерации в качестве налогоплательщика;
Договор заключается с российским юридическим лицом, применяющим упрощенную систему налогообложения;
при поставке товаров, не облагаемых НДС. ↑
Данный пункт включается, если Договор заключается с индивидуальным предпринимателем. ↑
Данный пункт включается в Договор при поставке лекарственных препаратов для медицинского применения. ↑
Данное дополнение включается, если Договор заключается с иностранным юридическим лицом. ↑
Ссылка на пункт включается в Договор при поставке лекарственных препаратов для медицинского применения. ↑
Данный пункт включается, если Договор заключается с индивидуальным предпринимателем. ↑
Данный пункт включается, если Договор заключается в виде электронного документа с применением квалифицированной электронной подписи уполномоченных лиц с использованием функционала ЭДО ЭТП ГПБ. ↑
Примерная форма. Приложение оформляется по форме выгрузки Торгового портала закупок малого объема, действующей на момент оформления Договора. ↑
Примерная форма. Приложение оформляется по форме выгрузки Торгового портала закупок малого объема, действующей на момент оформления Договора. ↑
Данные приложения включаются в Договор при необходимости. ↑
Данное приложение включается в Договор при использовании обменной/возвратной тары. ↑
Данное приложение включается в Договор при необходимости. ↑
Данное приложение включается в Договор при необходимости. ↑
Данные приложения включаются в Договор при необходимости. ↑
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.