Тендер - «Поставка сжатого (компримированного) природного газа (метан) с использованием электронных карт » №299464480

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация.docx
• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Орловская облМесто поставки (адрес):В соответствии с документацией о закупке
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 22.05.2025 по 11.06.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:22.05.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):11.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:302026, Российская Федерация, Орловская обл., г. Орёл, ул. МОПРа, 42, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:18.06.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

1. Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Автотранспортное предприятие»

Место нахождения: 302026,Орловская область, г.Орел, ул. Мопра, д.42, пом.1

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,Орловская область, г.Орел, ул. Мопра, д.42, пом.1

Номер контактного телефона:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2. Наименование, характеристики оказываемых услуг:

Техническое задание (Приложение №1 к информационной карте).

3. Место и время поставки:

Территория города Орла и Орловской области круглосуточно

4. Начальная (максимальная) цена договора:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00(два миллиона семьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 20%

5. Сроки поставки:

С момента подписания по 5 ноября 2025 г.

6. Место и срок подачи заявок:

Единая электронная торговая площадка – РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru)

Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме:

с момента размещения извещения на электронной торговой площадке

до 09 часов 00 минут 11 июня 2025г

Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки..

Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в любой момент до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме

7. Место, дата и время рассмотрения 1 частей заявок, подведение итогов:

http://www.rts-tender.ru 11 июня 2025г . в 10 часов 00 минут

8. Место, дата и время проведения аукциона, подведения итогов аукциона

http://www.rts-tender.ru 18 июня 2025г. в 09.00

9 Место, дата и время рассмотрения 2 частей заявок, подведение итогов:

http://www.rts-tender.ru 18 июня 2025г. в 14.00

8. Срок подписания договора: 30 июня 2025г.

Директор

ООО»АТП» Д.Е.Паничкин

«УтверждАЮ»

Директор

ООО «АТП»

_________ Д.Е. Паничкин

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

на определение исполнителя (поставщика, подрядчика) для осуществления закупки «Поставка сжатого (компримированного) природного газа (метан) с использованием электронных карт »

Общество с ограниченной ответственностью «Автотранспортное предприятие» проводит процедуру электронный аукцион и в этой связи приглашает юридических лиц подавать свои предложения на определение исполнителя (поставщика, подрядчика) для осуществления закупки: «Поставка сжатого (компримированного) природного газа (метан) с использованием электронных карт »

Условия заключения договора на поставку сжатого (компримированного) природного газа (метан) приводятся ниже в информационной карте.

Раздел 1 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

Следующая информация и данные изменяют и/или дополняют «Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд «ООО»АТП» П. 3.7- 3.14. Раздела 3. «Закупка путем проведения открытого аукциона в электронной форме». При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделе 3 и настоящей Информационной картой, применяются положения Информационной карты.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Документации

Техническое задание.

Поставка сжатого (компримированного) природного газа (метан) с использованием электронных карт » для нужд ООО «АТП»

1. Количество и характеристики поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

2.Места и условия поставки товаров: Поставщик осуществляет поставку КПГ путем заправки автотранспорта Заказчика на АГНКС по топливным картам в круглосуточном режиме. На АГНКС производится выдача чеков терминала, с указанием номенклатуры и количества отпущенного топлива. Поставщик осуществляет поставку КПГ путем заправки автотранспорта Заказчика на городских АГНКС по топливных карт в круглосуточном режиме. На АГНКС производится выдача чеков терминала, с указанием номенклатуры и количества отпущенного топлива. Топливные карты выдаются Заказчику Поставщиком без взимания дополнительной платы сверх общей цены настоящего Договора в требуемом Заказчику количестве. По согласованию с Заказчиком может быть организована курьерская доставка Топливных карт. Топливная карта закрепляется за определённым транспортным средством/водителем и является неотъемлемой единицей комплекта эксплуатационных документов. По истечению срока договора возврат топливных карт Поставщику необязателен

4. Сроки (периоды) поставки товаров: с момента подписания по 5 ноября 2025г.

5. Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: Поставляемый компримированный (сжатый) природный газ (метан) должен соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «ГАЗ ПРИРОДНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ КОМПРИМИРОВАННЫЙ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» ..

6. Требования к безопасности товаров: Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими Государственными стандартами Российской Федерации, утвержденными в отношении данного вида Товара, наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с Государственными стандартами Российской Федерации.

7. Порядок формирования цены договора: Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Расчеты между сторонами производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: за фактически полученные Товары в течении расчётного периода (календарный месяц) на основании УПД и/или акта сверки взаиморасчётов не позднее 7 (семи) рабочих дней, с момента получения закрывающих документов.

9. Требования: КПГ должен получаться из горючего природного газа, транспортируемого по магистральным газопроводам или городским газовым сетям, путём компримирования (сжатия) и удалением примесей на АГНКС или по технологии, не предусматривающей изменение компонентов состава и утверждённой в установленном порядке.

Заправка должна производиться до давления в газовых баллонах автобусов 20,0 Мпа (200,0 кгс/см2).

Учёт газа должен производиться прибором коммерческого учёта газа, имеющим сертификат соответствия РФ и прошедший поверку в уполномоченной организации.

АГНКС должны иметь удобную сеть автомобильных дорог с твёрдым покрытием, обеспечивающих свободный въезд на территорию АГНКС с дороги общего пользования, передвижение по территории АГНКС и выезд с территории АГНКС на дорогу общего пользования. В зимнее время Поставщик обязан обеспечить очистку как дорожной сети на территории АГНКС, так и дорог, обеспечивающих беспрепятственный подъезд транспортных средств к АГНКС. Полномочным представителем ООО «АТП» при осуществлении заправки газовых баллонов должен являться водитель транспортного средства. Отпуск газа в баллоны должен производиться через терминал по топливным картам.

10.Сопутствующие требования:

- отпуск КПГ по Топливным картам через АГНКС;

- наличие у Поставщика личного кабинета;

- персональный менеджер;

- возможность изменения лимитов на Картах в течение 24 часов с момента получения соответствующей Заявки в рабочие дни. В случае если Заявка на блокировку/разблокировку топливных карт поступила от Заказчика
в выходной или праздничный день, то приостановка/возобновление поставки Товара производится в течение 24 часов с первого рабочего дня, следующего за выходным
или праздничным днем.

- Посмотреть таблицу с даннымиРАЗДЕЛ 2. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

2.1. ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для осуществления закупки:

«Поставка сжатого (компримированного) природного газа (метан) с использованием электронных карт

Подавая заявку на участие в электронном аукционе,

(здесь указать реестровый номер закупки, присвоенный в ЕИС)

2.1.1.Выражаем свое согласие на

Розничную поставку сжатого(компримированного) природного газа(метен)с использованием электронных карт на

на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, в соответствии с которой проводится настоящий электронный аукцион

(здесь указать наименование предмета контракта (объекта закупки))

2.1.2 Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным ДА, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии),

2.1.3 Наименование страны происхождения

2.1.4. Перечень АГНКС поставщика

2.2. ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для осуществления закупки:

«Поставка сжатого (компримированного) природного газа (метан) с использованием электронных карт »

(СВЕДЕНИЯ ОБ УчастникЕ размещения заказа

- Посмотреть таблицу с данными

Правильность всех указанных сведений заверяю.

___________________________________________________________________________________

(должность лица, подписавшего Заявку) (подпись) (расшифровка подписи)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №

на поставку сжатого (компримированного) природного газа – метан

через сеть АГНКС

г. Орел «___» 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Автотранспортное предприятие» именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Паничкина Дмитрия Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании ____________ с другой стороны, на основании проведенного аукциона в электронной форме, далее по тексту – аукцион), протокол № ___ от « » 2024 г., в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Используемые термины

1.1. Товар – сжатый (компримированный) природный газ – метан, далее КПГ.

1.2. Карта – пластиковая Карта (далее по тексту – Карта), являющаяся средством идентификации Заказчика и основанием отпуска Товара по безналичному расчету в рамках настоящего Договора и в пределах установленного по Карте лимита. Карта является техническим средством учета отпуска Товара. Карта не является платежным средством.

1.3. Электронный терминал – устройство, предназначенное для автоматизированного проведения операций по Карте, установленное на АЗС и обеспечивающее процесс учета отпуска КПГ Заказчику (его представителям) посредством Карт.

1.4. Топливная единица – условная расчетная единица, зарегистрированная и действующая в системе, соответствующая одному литру (кубическому метру) топлива.

1.5. Держатель Карты (Клиент) – физическое лицо (представитель Заказчика), имеющее право производить выборку КПГ на АЗС, использующее Карту для получения КПГ на АЗС и предъявившее Карту оператору-кассиру на АЗС для совершения сделки за безналичный расчет. Действия Держателя карты в рамках Договора признаются действиями Заказчика.

1.6. Заказчик – юридическое лицо, заключившее Договор с Поставщиком на обслуживание по Картам на АЗС.

1.7. Лимит по Карте – максимальный объем КПГ, который Заказчик (Держатель Карты) вправе выбрать на АЗС в течение одного календарного месяца или в течение одних суток. Установление Лимита по Карте не является обязательным требованием и осуществляется на усмотрение Заказчика.

1.8. АЗС – автозаправочные станции (АЗС, АГЗС, АГНКС), на которых Заказчик (Держатель карты) в рамках настоящего Договора может получить КПГ по Карте, расположенные по адресам, указанным в Приложении № 2 к настоящему Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Заказчику КПГ (далее – Товар) на общую сумму _____________ (____________________) рублей 00 копеек, с НДС – 20% (без НДС) , в порядке и на условиях настоящего Договора, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать его в соответствии с условиями настоящего Договора. В случае осуществления Заказчиком в рамках Договора неполной выборки Товаров окончательную цену Договора Стороны подтверждают на момент окончания действия Договора исходя из стоимости фактически полученных Заказчиком Товаров.

2.2. Количество Карт, подлежащих передаче Заказчику, указывается в заявке, составленной Заказчиком в письменной форме. Форма заявки является Приложением № 4 к настоящему Договору. Топливные карты выдаются Заказчику Поставщиком без взимания дополнительной платы сверх общей цены настоящего Договора в требуемом Заказчику количестве. По согласованию с Заказчиком может быть организована курьерская доставка Топливных карт.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество Товара должно соответствовать нормам действующего законодательства, предъявляемым к данному виду Товара.

3.2. Подтверждением ненадлежащего качества Товара служит акт экспертизы независимой экспертной организации, аккредитованной при Федеральном Агентстве по техническому регулированию и метрологии. Экспертная организация проводит отбор арбитражных проб Товара на АЗС, с которой был произведен отпуск Товара Заказчику.

3.3. В случае подтверждения в судебном порядке факта отпуска на АЗС некачественного Товара Заказчику, а также факта повреждения транспортного средства Заказчика по причине заправки транспортного средства некачественным Товаром на данной АЗС, Поставщик возмещает Заказчику причиненный реальный ущерб и затраты по проведению независимой экспертизы.

3.4. Претензии по качеству переданного Товара от Поставщика к Заказчику Заказчик вправе предъявить при наличии копии терминального чека, акта независимой экспертной организации и/или судебного решения при условии, что свои претензии по качеству Заказчик предъявил Поставщику незамедлительно по факту заправки в письменной форме.

4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Количество и наименование Товаров, подлежащих отпуску, согласовывается Сторонами в момент выборки и в пределах остатка денежных средств на Карте и (или) лимита по Карте на АЗС и указывается в терминальном чеке или бланке учета (при неисправности терминала). При наличии разногласий Сторон о количестве отпущенного Товара достаточным доказательством факта отпуска количества отпущенного Товара является терминальный чек или бланк учета, выданный при отпуске Товара, и/или информация из электронной базы данных терминалов, установленных на АЗС, при этом вышеуказанные факты могут быть подтверждены и иными доказательствами.

4.2. Обязанности Сторон:

4.2.1. Заказчик обязан:

• перечислить на расчетный счет Поставщика денежные средства за выбранный Товар;
• соблюдать правила пользования Картами (Приложение № 3 к Договору), получать терминальные чеки на АГНКС;
• рассматривать и подписывать акты сверки расчетов, скреплять печатью и направлять Поставщику его экземпляр в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта сверки или в тот же срок представлять мотивированный отказ от подписания;
• - заблаговременно предоставлять в офис Карты или информацию в случае изменений содержащейся в них информации (Лимит по Карте, виды топлива, Держатель Карты и т.п.) для внесения соответствующих корректировок;
• при заключении Договора предоставить Поставщику (при предоставлении неполного комплекта документов – восполнить недостатки в течение 15 дней с момента заключения Договора) заверенные подписью уполномоченного представителя Заказчика и печатью организации копии следующих документов: копии устава, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, свидетельства о регистрации изменений в учредительные документы юридического лица (при их наличии), свидетельства о постановке на налоговый учет, документа о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа юридического лица с приложением соответствующих документов, копию информационного письма органа статистики;
• сообщать Поставщику об утрате Карты посредством направления Поставщику письменного (факсимильного) сообщения: тел.: e-mail:

4.2.2. Заказчик вправе:

- передавать Карту для использования по прямому назначению любому лицу (Держателю Карты) по своему усмотрению посредством вручения.

4.2.3. Поставщик обязан:

• передать Заказчику Карты в порядке и на условиях настоящего Договора;
• вносить изменения, содержащиеся на Карте, в рабочие дни в течение 24 часов
  с момента получения соответствующей Заявки о произошедшем изменении;
• осуществлять отпуск Товара Заказчику на АГНКС в пределах остатка денежных средств на Карте и (или) установленного Лимита по Карте.
• предоставлять Заказчику ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным счет-фактуру, Акт передачи товара, товарную накладную по форме ТОРГ-12 на сумму фактически отпущенного Товара в отчетном периоде. Если 5 (пятое) число месяца, следующего за отчетным, приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным
  и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день);
• блокировать Карту в течение в течение 24 часов с момента получения соответствующей Заявки в рабочие дни. В случае если Заявка на блокировку/разблокировку топливных карт поступила от Заказчика
  в выходной или праздничный день, то приостановка/возобновление поставки Товара производится в течение 24 часов с первого рабочего дня, следующего за выходным
  или праздничным днем.»

4.2.4. Стороны вправе:

- при возникновении необходимости у Заказчика и по соглашению Сторон допускается изменение условий Договора в случаях:

– при изменении (увеличении) количества поставляемого Товара, объема выполняемой работы или оказываемой услуги, но не более чем на 20%, при этом цена Договора должна быть изменена пропорционально изменению количества Товара, объема работы или услуги исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, работы или услуги;

– при изменении сроков исполнения обязательств по Договору в случае, если есть такая необходимость

– при изменении цены Договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора.

5. ПЕРЕДАЧА – ПРИЕМКА КАРТ

5.1. Поставщик обязан передать Заказчику по акту приема-передачи Карты, а Заказчик принять их по акту приема-передачи с момента заключения настоящего Договора. По согласованию с Заказчиком может быть организована курьерская доставка Топливных карт.

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

6.1. Поставщик обязуется передавать Заказчику Товар в момент его получения на АЗС. Наименование и количество фактически полученного Товара указывается в терминальном чеке или бланке учета.

6.2. Отпуск Товара Держателю Карты осуществляется при её предъявлении оператору АЗС.

6.3. Заказчик вправе получить Товар в количестве, не превышающем остатка денежных средств на Карте и (или) Лимита по Карте.

6.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент окончания заправки транспортного средства Заказчика и определяется по дате и времени выдачи терминального чека или бланка учета.

6.5. Места и условия поставки Товаров:Поставщик осуществляет поставку Товара путем заправки автотранспорта Заказчика на АГНКС по Топливным картам в круглосуточном режиме. На АГНКС производится выдача чеков терминала или бланков учета с указанием номенклатуры и количества отпущенного топлива.

7. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Расчеты между Сторонами производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: за фактически полученные Товары в течение расчётного периода (календарный месяц) на основании счет-фактуры, Акта передачи товара и товарной накладной по форме ТОРГ-12 не позднее 7 (семи) рабочих дней ,с момента получения закрывающих документов.

Обязательства Заказчика по оплате Товаров считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счёта Заказчика. В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.»

7.2. Расчетным периодом считать: с 01 числа предыдущего месяца по последнее число предыдущего месяца.

7.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена на Товар устанавливается как розничная цена с налогами, действующая в момент выборки Заказчиком (Держателем Карты) Товара на АЗС. Заказчик в ходе исполнения настоящего Договора вправе изменить (уменьшить) количество всего предусмотренного настоящим Договором Товара при изменении (уменьшении) потребности в Товаре, на поставку которого заключен настоящий Договор.

7.4. Цена Договора определяется в спецификации, являющейся Приложением № 1 к настоящему Договору, является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае утраты Карты Заказчик обязан направить письменное (факсимильное) заявление Поставщику по телефону: , e-mail: или предоставить нарочно.

8.2. Восстановление Карты осуществляется в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменной заявки Заказчика. Дополнительная плата за восстановление карты не взимается.

8.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по Договору.

8.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8.7. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.

8.8. Поставщик, в отношении Товаров которого постановлением Правительства Российской Федерации предоставлен приоритет товаров российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, не вправе заменить страну происхождения Товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не уступают качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам Товаров, указанных в настоящем Договоре.

9. АРБИТРАЖ

9.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении Договора, разрешаются путем переговоров.

9.2. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением Договора.

9.3. Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения претензии.

9.4. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.

9.5. При недостижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в срок, указанный в п. 9.3 Договора, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Орловской области.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, наступление которых должно быть подтверждено Торгово-промышленной Палатой России либо иным компетентным органом государства по местонахождению Заказчика, Стороны освобождаются от обязательств по настоящему Договору на период действия этих обстоятельств.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания и заключается сроком по 31.12.2025г., а в части взаиморасчётов до полного исполнения обязательств Сторонами.

11.2. Заказчик имеет право досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другую Сторону за 15 (пятнадцать) календарных дней до планируемой даты расторжения. При этом Договор будет считаться расторгнутым только при полном проведении взаиморасчетов между Сторонами.

11.3. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

11.4. В случае если передача Товара по Карте невозможна вследствие технических неисправностей электронного терминала, заправку необходимо осуществить по заправочной ведомости, которая является Приложением № 5 к настоящему Договору.

11.5. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Договором и Приложениями к нему, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.6. Все изменения, дополнения и Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями, если они подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.7. Настоящий Договор заключается в форме электронного документа, подписанного электронными подписями Сторон. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

11.8. Приложения к Договору:

11.8.1. Приложение № 1 Спецификация;

11.8.2. Приложение № 2 Список автозаправочных станций, на которых Заказчик может произвести получение Товара по топливной карте;

11.8.3. Приложение № 3 Правила пользования картой;

11.8.4. Приложение № 4 Заявка на выпуск топливной карты;

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору поставки

№ от «___» 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Сроки (периоды) поставки Товаров: с момента подписания по 5 ноября 2025г.

Требования к качеству Товаров, качественным (потребительским) свойствам Товаров: поставляемый компримированный (сжатый) природный газ (метан) должен соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «ГАЗ ПРИРОДНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ КОМПРИМИРОВАННЫЙ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ».

Требования к безопасности Товаров: Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими Государственными стандартами Российской Федерации, утвержденными в отношении данного вида Товара, наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с Государственными стандартами Российской Федерации.

Требования: КПГ должен получаться из горючего природного газа, транспортируемого по магистральным газопроводам или городским газовым сетям, путём компримирования (сжатия) и удалением примесей на АГНКС или по технологии, не предусматривающей изменение компонентов состава и утверждённой в установленном порядке.

Заправка должна производиться до давления в газовых баллонах автобусов 20,0 Мпа (200,0 кгс/см2).

Учёт газа должен производиться прибором коммерческого учёта газа, имеющим сертификат соответствия РФ и прошедший поверку в уполномоченной организации.

АГНКС должны иметь удобную сеть автомобильных дорог с твёрдым покрытием, обеспечивающих свободный въезд на территорию АГНКС с дороги общего пользования, передвижение по территории АГНКС и выезд с территории АГНКС на дорогу общего пользования. В зимнее время Поставщик обязан обеспечить очистку как дорожной сети на территории АГНКС, так и дорог, обеспечивающих беспрепятственный подъезд транспортных средств к АГНКС. Полномочным представителем ООО «АТП» при осуществлении заправки газовых баллонов должен являться водитель транспортного средства. Отпуск газа в баллоны должен производиться через терминал по топливным картам.

Сопутствующие требования:

- отпуск КПГ по Топливным картам через АГНКС;

- наличие у Поставщика личного кабинета;

- персональный менеджер;

- возможность изменения лимитов на Картах в течение 24 часов с момента получения соответствующей Заявки в рабочие дни. В случае если Заявка на блокировку/разблокировку топливных карт поступила от Заказчика
в выходной или праздничный день, то приостановка/возобновление поставки Товара производится в течение 24 часов с первого рабочего дня, следующего за выходным
или праздничным днем.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору поставки

№ от «___» 2025 г.

Список автозаправочных станций, на которых Заказчик может произвести получение Товара по топливной карте

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Договору поставки

№ от «___» 2025 г.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОЙ

1. Общие сведения

Карта является средством идентификации Заказчика и средством учета выполнения обязательств Поставщика. Карта имеет уникальный номер.

Пластиковые Карты следует оберегать от воды, от воздействия электромагнитного поля (не класть на электроприборы), не следует подвергать механическим воздействиям (сгибать и т.п.).

Кроме вышеперечисленного очень важно оберегать информацию, связанную с Картой, и саму Карту от мошенников и просто случайных людей. Внимательное, бережное обращение с пластиковой Картой позволит избежать неприятных моментов.

В среднем срок службы Карты не превышает двух – трех лет. На срок службы Карты влияет частота ее использования.

2. Заправка на АЗС по Карте

Карту необходимо предъявить оператору АЗС, при этом указать количество КПГ, которым необходимо заправить Ваше автотранспортное средство. Оператор на электронном терминале производит операцию по снятию заказанных литров (кубических метров) с Карты, после чего отдает Карту с терминальным чеком, подтверждающим проведенную операцию. После этого производится заправка Вашего транспортного средства и выдается терминальный чек.

3. Какие ситуации могут возникнуть при использовании Карты

КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА – Карта внесена в черный список, отпуск топлива по ней невозможен. Следует обратиться в офис Поставщика для разблокирования.

КАРТА НЕ АКТИВНА – Карта выдана клиенту, но еще не активирована. Следует обратиться в офис Поставщика для активации.

КАРТА ПРОСРОЧЕНА – истек срок действия Карты. Следует обратиться в офис Поставщика для перевыдачи Карты.

ПРЕВЫШЕН ЛИМИТ ХХ ч. – отпуск невозможен из-за исчерпания лимита, установленного на период в ХХ часов.

ОШИБКА PIN – введен неверный PIN-код, необходимо ввести корректный PIN-код. ВНИМАНИЕ! Введение неверного PIN-кода три раза подряд блокирует Карту!

ЗАПРОС ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ о Держателе Карт или транспортном средстве– запрос является формальным, необходимо внести любые символы.

4. Обязанности Держателя Карты при утрате карты

В случае утери, кражи Карты необходимо сообщить Поставщику об утрате Карты посредством направления Поставщику письменного (факсимильного) сообщения на фирменном бланке, за подписью уполномоченного лица с обязательным указанием номера Карты.

Контактный телефон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к Договору поставки

№ от «___» 2025 г.

ЗАЯВКА НА ВЫПУСК ТОПЛИВНОЙ КАРТЫ

« ___ » _____________ 2024 г.

_________________________

(полное наименование Заказчика)

- Посмотреть таблицу с данными

Представитель Заказчика

__________________________

(должность, подпись, расшифровка)

- Посмотреть таблицу с данными