Тендер - Поставка сварочной смеси №308702394

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть94 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Московская облМесто поставки (адрес):Доставка товара осуществляется Поставщиком на склад Заказчика по адресу: Московская обл., Коломенский городской округ, пос. Радужный, кор.38/1.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 10.09.2025 по 18.09.2025Место предоставления документации:В соответствии с условиями извещения о закупкеПорядок предоставления документации:В соответствии с условиями извещения о закупкеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:0.00 Валюта:Российский рубльСрок и порядок внесения платы за документацию:-
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:10.09.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):18.09.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с условиями извещения о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:В соответствии с условиями извещения о закупкеДата подведения итогов:22.09.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с условиями извещения о закупке Приложение_№_1_Обоснование_НМЦД - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора

Приложение № 2 Проект договора

Договор №____________________

р.п. Обухово «____» ______________ 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление по мелиорации земель, водному хозяйству и безопасности гидротехнических сооружений «Спецмелиоводхоз» - ФГБУ «Управление «Спецмелиоводхоз», в лице врио директора Красноперова А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________________________________________________, в лице _______________________________ действующий на основании __________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, на основании __________________________________№ _______________от «___»_________2025 г. заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

вместе в дальнейшем именуемые Стороны заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить сварочную смесь (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.3. Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты соответствия на все товары, которые подлежат сертификации в соответствии с законодательством РФ.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет ___________________________________ руб. (прописью), в том числе НДС (20%) в сумме ____ рублей (при наличии) /НДС не облагается на основании ________________ (при применении Поставщиком упрощенной системы налогообложения). Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Цена принимается на условиях поставки и включает стоимость товара, доставки, страхования груза, таможенные пошлины и прочие сопутствующие расходы. Налоги и сборы, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением Договора, включены в цену Договора и оплачиваются Поставщиком.

2.3. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, указанных в п. 8.3. Договора.

2.4. Платежи за Товар, поставляемый по настоящему Договору, будут производиться за счет средств от приносящей доход деятельности.

2.5. Оплата за поставленный Товар будет производиться безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании товарной накладной (УПД), акта приема-передачи, счета-фактуры (при наличии) и паспорта качества.

2.6. Оплата будет производиться после поставки Товара в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания документа о приемке.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате поставленного Товара считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара, соответствующего качества, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Договором.

3.1.2. В случае поставки Товара с нарушением условий настоящего Договора Поставщик несет ответственность в соответствии с п. 7.2. Договора.

3.1.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) Товара.

3.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках Товара, обнаруженных в ходе их поставки или приемки.

3.2.2. Обеспечивать своевременную оплату Товара в соответствии с условиями Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

4.1. Поставщик вправе:

4.1.1. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с подписанными Сторонами документов, подтверждающих поставку Товара.

4.2. Поставщик обязан:

4.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар и представить Заказчику отчетные документы, предусмотренные настоящим Договором.

4.2.2. Безвозмездно устранить выявленные недостатки Товара или осуществлять их соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

5. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: Московская обл., Коломенский городской округ, пос. Радужный, д.38/1.

5.2. Указанный в п.1.1. Договора товар должен быть поставлен с момента заключения договора по 20.12.2025г.

Поставка осуществляется партиями в течение года по заявке Заказчика. Заявка подается за 1 рабочий день до планируемой поставки по электронной почте с указанием количества поставляемого товара. Поставка товара осуществляется партиями по восемь баллонов. В день очередной поставки товара Заказчик возвращает Поставщику пустые емкости (баллоны) от предыдущей поставки. Товар поставляется в емкостях, принадлежащих Поставщику.

5.3. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара, Товарно-сопроводительных документов и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара (сертификат, инструкция по эксплуатации, паспорт изделия).

5.4. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

5.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.6. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает Товарно-сопроводительные документы (Товарная накладная, универсальный передаточный документ, акт приемки-передачи Товара), счет / счет/фактуру. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

5.7. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 5.6. Договора, отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

Поставщик за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устраняет указанные Заказчиком несоответствия.

5.8. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

5.9. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

5.10. Датой приемки поставленного Товара считается дата подписания Заказчиком документов, указанных в пункте 5.6. Договора.

5.11. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Товарно-сопроводительных документов.

5.12. Обязательства Поставщика по Договору считаются выполненными после приемки Товара Заказчиком и подписания документов, указанных в пункте 5.6. Договора.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА

6.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Договором.

6.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду Товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

6.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

6.4. Гарантийный срок на Товар составляет не менее ____ месяцев.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Ответственность Заказчика:

7.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7.1.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.1.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.2. Ответственность Поставщика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Поставщик обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Заказчика в сроки, установленные разделом 9 Договора.

7.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, определенным действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

7.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей.

7.2.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.2.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. В случае причинения ущерба имуществу Заказчика, причинения вреда работникам Заказчика, вследствие виновных действий представителей Поставщика, а также привлеченных им для исполнения обязательств по настоящему Договору работников, Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Заказчик не несет никакой ответственности перед третьими лицами (в частности, по уплате вознаграждения, по возмещению вреда, и т.д.), привлеченными Поставщиком по собственной инициативе для выполнения настоящего Договора (если такой факт будет иметь место).

7.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

7.7. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Поставщиком своих обязательств.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка продукции (части продукции), качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с такими качеством и характеристиками продукции (части продукции), указанными в договоре.

8.2. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому Договору.

8.3. По соглашению сторон Договора допускается изменение:

– сроков исполнения обязательств – в пределах 20 (двадцати) процентов от первоначально предусмотренных сроков в случае, если превышение сроков исполнения обязательств произошло по независящим от Сторон причинам;

– цены Договора – в пределах 20 (двадцати) процентов от первоначально установленной цены Договора при пропорциональном изменении количества (объема) продукции;

– цены Договора, заключаемого по итогам конкурентной процедуры, в сторону снижения без соответствующего изменения количества товара.

– цены Договора в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на продукцию.

8.4. Изменение Договора, которое влечет изменение его условий по сравнению с условиями извещения о закупке и документации о закупке (при наличии), имевшими существенное значение для формирования заявок, определения победителя, определения цены договора, не допускается.

8.5. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, решению суда или вследствие одностороннего отказа от исполнения Договора.

8.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:

- неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара;

- невыполнения Поставщиком требований, предъявляемых действующим законодательством Российской Федерации к лицам, поставляющим товары согласно предмету Договора;

- невыполнения Поставщиком требований, указанных в пп. 5.3. Договора.

8.7. В случае расторжения настоящего Договора Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, выполненных Поставщиком.

8.8. Сторона имеет право обратиться в суд в случае существенного нарушения другой стороной условий настоящего Договора.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

9.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

9.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

9.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде либо передана нарочно. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

9.5. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.6. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия путем проведения переговоров и предъявления претензий споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Договором обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 5 рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до его исполнения - до «____» ________________ 2025 г., в случае просрочки исполнения обязательств, Договор действует до полного исполнения Договора обеими сторонами.

11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов или в случае реорганизации она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они подписаны обеими Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.4. Любая корреспонденция, которую одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме посредством Почты России, либо нарочно, либо в форме электронного документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом от 6 апреля 2012 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» по электронной почте на адреса, указанные в настоящем Договоре.

Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

- сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;

- несмотря на почтовое уведомление Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;

- корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

Доставка электронной почты считается завершенной, когда сообщение поступило на почтовый сервер получателя, указанный в разделе 13 Договора. Если адресат не получил или не ознакомился с письмом по причинам, не зависящим от него, оно все равно считается доставленным, согласно п. 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.5. Настоящий Договор заключен в форме электронного документа, а также может быть составлен Сторонами в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе. Договор на бумажном носителе, подписанный собственноручной подписью, признан равнозначным договору в электронной форме, подписанный квалифицированной подписью на электронной площадке.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Приложение № 1. Техническое задание (Описание объекта закупки).

Приложение № 2. Протокол согласования цены договора.

Приложение № 3. Акт приема – передачи товара (образец).

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ______

от «____» ________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(в соответствии с приложением № 3 к извещению «Описание объекта закупки»)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № ________

от «___» _________ 2025г.

ПРОТОКОЛ

согласования цены товара

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика _________________и от лица Поставщика __________________ удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о стоимости поставки товара в сумме _______ рублей, в т.ч. НДС ____/без НДС.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Поставщиком.

- Посмотреть таблицу с данными

Итого стоимость Договора составляет __________(сумма прописью) руб., включая НДС/без НДС.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору № _____________

от _____ 20___г.

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

по договору от «____» _________________2025 г. №___________________________________

________________ «____» _____________ 2025 г.

(дата составления акта)

ФГБУ «Управление «Спецмелиоводхоз», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______, действующего на основании ______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями договора от ________________ 2025 г. №_______________________, Поставщик поставил, а Заказчик принял товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

В соответствии с договором № ____________от_________________2025 г. Поставщик выполнил обязательства по поставке _____________________.

Характеристики вышеуказанного товара ________________________________________________

(соответствуют /не соответствуют)

требованиям Договора.

Вышеуказанный товар согласно Договору

должен быть поставлен ___________________________2025 г.

фактически поставлен _____________________________2025 г.

Сведения о проведенной экспертизе поставленного Товара: результат ________________________условиям договора.

(соответствует / не соответствует)

Стороны _____________________ друг к другу претензий по исполнению договора.

(не имеют / имеют)

Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком и Заказчиком в двух подлинных экземплярах: 1-й экземпляр - Заказчику, 2-й экземпляр – Поставщику.

- Посмотреть таблицу с данными

Утверждаю

ВРИО директора

ФГБУ «Управление «Спецмелиоводхоз»

___________________А.В. Красноперов

«____» _______________ 2025г.

Извещение о проведении запроса котировок

в электронной форме

№ 04/ПДД-эзк-25

на право заключения договора

на поставку сварочной смеси

Заказчик – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление

по мелиорации земель, водному хозяйству и безопасности гидротехнических сооружений

«Спецмелиоводхоз»

(сокращенно ФГБУ «Управление «Спецмелиоводхоз»)

п. Обухово

2025 г.

ИНФОРМАЦИЯ

К ИЗВЕЩЕНИЮ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения к Извещению:

Приложение № 1 «Обоснование начальной (максимальной) цены договора»

Приложение № 2«Проект договора»

Приложение № 3 «Техническое задание (Описание объекта закупки)»

Приложение № 4 «Форма заявки участника»

Приложение № 1 «Обоснование начальной (максимальной) цены договора»

Расчет НМЦД представлен в виде отдельного файла (файлового архива), размещенного в Единой информационной системе на сайте zakupki.gov.ru в отношении настоящей закупки.

Приложение № 2 «Проект договора»

Проект договора представлен в виде отдельного файла (файлового архива), размещенного в Единой информационной системе на сайте zakupki.gov.ru в отношении настоящей закупки.

Приложение № 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие положения

Предметом контракта является поставка сварочной смеси.

2. Место поставки:

Доставка товара осуществляется Поставщиком на склад Заказчика по адресу: Московская обл., Коломенский городской округ, пос. Радужный, кор.38/1.

3. Срок (период) и условия поставки товара: с момента заключения договора по 20.12.2025г. Поставка осуществляется партиями в течение года по заявке Заказчика. Заявка подается за 1 рабочий день до планируемой поставки по электронной почте с указанием количества поставляемого товара. Поставка товара осуществляется партиями по восемь баллонов. В день очередной поставки товара Заказчик возвращает Поставщику пустые емкости (баллоны) от предыдущей поставки. Товар поставляется в емкостях, принадлежащих Поставщику.

4. Технические характеристики товара и объемы поставки:

- Посмотреть таблицу с данными

5. Требования к качеству поставляемого товара.

Качество и комплектность товара должны соответствовать требованиям нормативных документов ГОСТ, и подтверждаться сертификатом качества.

На момент поставки товара должно присутствовать ответственное лицо поставщика, отвечающее за качество и количество товара.

Товар не соответствующий указанным требованиям заказчика обменивается в течение 4 рабочих дней с момента обнаружения дефекта товара полностью или частично по усмотрения заказчика.

Поставка товара осуществляется с 8:30 до 12:00 по рабочим дням с понедельника по пятницу.

6. Требования к гарантийному сроку товара и объему предоставления гарантий качества: не менее 6 месяцев на весь объем поставляемого товара.

Приложение № 4 «Форма заявки участника»

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключения договора на поставку сварочной смеси

По извещению _______________________

Дата ________________

- Посмотреть таблицу с данными

Выражаем согласие на обработку персональных данных, предоставляемых участником закупки в составе заявки на участие в закупке.

Согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении и документации о проведении запроса котировок подтверждаем: __________

(указать Да/Нет)

Наименование и характеристики поставляемого товара, наименование страны происхождения поставляемого товара в случае осуществления поставки товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Предлагаемая цена договора __________ руб. (________ рублей __ копеек), без НДС

НДС не предусмотрен на основании _________________________________.

с НДС

в том числе НДС - _____ % (___ процентов), _______ (___) рублей.

Цена включает в себя все расходы, необходимые для поставки товара: стоимость товара, упаковки, доставку до места поставки, погрузку, разгрузку, занос в место приемки, стоимость, уплату налогов (в том числе НДС (при наличии)), сборов и других обязательных платежей, компенсацию издержек и вознаграждения поставщика, то есть является твердой и фиксированной на протяжении всего срока исполнения Договора.

Условия поставки:

Место поставки: Доставка товара осуществляется Поставщиком на склад Заказчика по адресу: Московская обл., Коломенский городской округ, пос. Радужный, кор.38/1.

Срок (период) поставки товара: с момента заключения контракта по 20.12.2025г.

Настоящим подтверждаем, что в случае отсутствия указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

Подтверждаем, что при исполнении Договора не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров.

Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в запросе котировок информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Настоящей заявкой подтверждаем, что

________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

соответствует следующим единым требованиям к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

9) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

10) участник закупки не является иностранным агентом;

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

В случае, если мы будем Победителем запроса котировок в электронной форме, то берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения проекта договора.

Выражаем свое согласие и подтверждаем о заключении договора, в случае признания победителя уклонившемся от заключения договора.

В случае выявления несоответствия сведений, указанных в настоящей заявке, уведомляем об ответственности за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке в соответствии с действующим законодательском.

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

• ___________________________;
• ___________________________;
• ___________________________;

…_______________________ ___________________ ___________________

Должность (подпись) (Ф.И.О.)

«___» __________2025г. М.П.

Извещение_с_изменениями

Утверждаю

ВРИО директора

ФГБУ «Управление «Спецмелиоводхоз»

___________________А.В. Красноперов

«____» _______________ 2025г.

Извещение о проведении запроса котировок

в электронной форме

№ 04/ПДД-эзк-25

на право заключения договора

на поставку сварочной смеси

(с изменениями от 12.09.2025)

Заказчик – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление

по мелиорации земель, водному хозяйству и безопасности гидротехнических сооружений

«Спецмелиоводхоз»

(сокращенно ФГБУ «Управление «Спецмелиоводхоз»)

п. Обухово

2025 г.

ИНФОРМАЦИЯ

К ИЗВЕЩЕНИЮ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения к Извещению:

Приложение № 1 «Обоснование начальной (максимальной) цены договора»

Приложение № 2«Проект договора»

Приложение № 3 «Техническое задание (Описание объекта закупки)»

Приложение № 4 «Форма заявки участника»

Приложение № 1 «Обоснование начальной (максимальной) цены договора»

Расчет НМЦД представлен в виде отдельного файла (файлового архива), размещенного в Единой информационной системе на сайте zakupki.gov.ru в отношении настоящей закупки.

Приложение № 2 «Проект договора»

Проект договора представлен в виде отдельного файла (файлового архива), размещенного в Единой информационной системе на сайте zakupki.gov.ru в отношении настоящей закупки.

Приложение № 3 «Техническое задание»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие положения

Предметом контракта является поставка сварочной смеси.

2. Место поставки:

Доставка товара осуществляется Поставщиком на склад Заказчика по адресу: Московская обл., Коломенский городской округ, пос. Радужный, кор.38/1.

3. Срок (период) и условия поставки товара: с момента заключения договора по 20.12.2025г. Поставка осуществляется партиями в течение года по заявке Заказчика. Заявка подается за 1 рабочий день до планируемой поставки по электронной почте с указанием количества поставляемого товара. Поставка товара осуществляется партиями по восемь баллонов. В день очередной поставки товара Заказчик возвращает Поставщику пустые емкости (баллоны) от предыдущей поставки. Товар поставляется в емкостях, принадлежащих Поставщику.

4. Технические характеристики товара и объемы поставки:

- Посмотреть таблицу с данными

5. Требования к качеству поставляемого товара.

Качество и комплектность товара должны соответствовать требованиям нормативных документов ГОСТ, и подтверждаться сертификатом качества.

На момент поставки товара должно присутствовать ответственное лицо поставщика, отвечающее за качество и количество товара.

Товар не соответствующий указанным требованиям заказчика обменивается в течение 4 рабочих дней с момента обнаружения дефекта товара полностью или частично по усмотрения заказчика.

Поставка товара осуществляется с 8:30 до 12:00 по рабочим дням с понедельника по пятницу.

6. Требования к гарантийному сроку товара и объему предоставления гарантий качества: не менее 6 месяцев на весь объем поставляемого товара.

Приложение № 4 «Форма заявки участника»

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключения договора на поставку сварочной смеси

По извещению _______________________

Дата ________________

- Посмотреть таблицу с данными

Выражаем согласие на обработку персональных данных, предоставляемых участником закупки в составе заявки на участие в закупке.

Согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении и документации о проведении запроса котировок подтверждаем: __________

(указать Да/Нет)

Наименование и характеристики поставляемого товара, наименование страны происхождения поставляемого товара в случае осуществления поставки товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Предлагаемая цена договора __________ руб. (________ рублей __ копеек), без НДС

НДС не предусмотрен на основании _________________________________.

с НДС

в том числе НДС - _____ % (___ процентов), _______ (___) рублей.

Цена включает в себя все расходы, необходимые для поставки товара: стоимость товара, упаковки, доставку до места поставки, погрузку, разгрузку, занос в место приемки, стоимость, уплату налогов (в том числе НДС (при наличии)), сборов и других обязательных платежей, компенсацию издержек и вознаграждения поставщика, то есть является твердой и фиксированной на протяжении всего срока исполнения Договора.

Условия поставки:

Место поставки: Доставка товара осуществляется Поставщиком на склад Заказчика по адресу: Московская обл., Коломенский городской округ, пос. Радужный, кор.38/1.

Срок (период) поставки товара: с момента заключения контракта по 20.12.2025г.

Настоящим подтверждаем, что в случае отсутствия указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

Подтверждаем, что при исполнении Договора не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров.

Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в запросе котировок информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Настоящей заявкой подтверждаем, что

________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

соответствует следующим единым требованиям к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

9) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

10) участник закупки не является иностранным агентом;

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

В случае, если мы будем Победителем запроса котировок в электронной форме, то берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения проекта договора.

Выражаем свое согласие и подтверждаем о заключении договора, в случае признания победителя уклонившемся от заключения договора.

В случае выявления несоответствия сведений, указанных в настоящей заявке, уведомляем об ответственности за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке в соответствии с действующим законодательском.

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

• ___________________________;
• ___________________________;
• ___________________________;

…_______________________ ___________________ ___________________

Должность (подпись) (Ф.И.О.)

«___» __________2025г. М.П.