Тендер - Поставка сувенирной продукции №284589121

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть21 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Карелия Респ Место поставки (адрес):Не заполнено
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 20.11.2024 по 20.11.2024Место предоставления документации:не установленоПорядок предоставления документации:не установленоОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Извещение_327 - Посмотреть таблицу с данными

Извещение (документация) о закупке у единственного

поставщика (исполнителя, подрядчика)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к извещению о закупке

у единственного

поставщика (исполнителя, подрядчика)

Проект договора, заключённого по результатам

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

(прилагается отдельным файлом)

проект_договора

Договор № ________

на поставку сувенирной продукции

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное автономное учреждение Калининградской области «Кафедральный собор» (ГАУ КО «Кафедральный собор»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Хуциева Григория Гарривича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», являющееся субъектом МСП (статус: микропредприятие), в лице ________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности – «Сторона», с соблюдением законодательства Российской Федерации и требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Термины. Толкование

1.1. Следующие термины используются в тексте Договора в значении, указанном ниже:

«Органы власти» – органы государственной и муниципальной власти Российской Федерации, их должностные лица, а также иные организации и лица, обладающие полномочиями принимать решения и издавать указания, обязательные для Сторон.

«Положение» – Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения Калининградской области «Кафедральный собор», утвержденное Протоколом Наблюдательного Совета государственного автономного учреждения Калининградской области «Кафедральный собор» от 16 сентября 2024 года № 7. При утверждении нового Положения о закупке в период действия Договора, оно подлежит применению к отношениям Сторон с даты его введения в действие.

«Сообщения» – заявления, уведомления, извещения, требования, претензии или иные юридически значимые сообщения, направляемые Сторонами друг другу в связи с настоящим Договором; указание в Договоре на осуществление Сторонами действий по уведомлению, извещению, направлению запроса и т.п. предполагает направление ими соответствующих Сообщений. Если иное прямо не указано в Договоре, любые Сообщения в связи с Договором направляются Сторонами друг другу в письменной форме (включая направление по электронным каналам связи).

Под «товарной накладной» в настоящем договоре понимается товарная накладная по форме ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ, применяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Другие термины, не определенные в настоящем разделе, трактуются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением.

1.2. Сроки, указанные в Договоре, включают последний день соответствующего срока. При указании по тексту Договора срока в днях предполагается, что срок исчисляется в календарных днях, если иное не указано в Договоре.

Указание в Договоре на документ подразумевает его оригинал, если иное прямо не указано в Договоре.

Употребление в Договоре слов «в том числе», «включая» (или аналогичных выражений) не подразумевает каких-либо ограничений.

2. Предмет Договора

2.1. Поставщик обязуется на условиях Договора и в соответствии с требованиями Спецификации (Приложение № 1) поставить Заказчику сувенирную продукцию (далее – «Товар»), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить их.

2.2. Поставщик имеет право распоряжаться Товаром путем заключения настоящего Договора. Товар свободен от прав и притязаний третьих лиц, не отчужден и не подлежит отчуждению третьим лицам по каким-либо основаниям, не является предметом судебного или иного спора, не находится в залоге, под арестом; право собственности Поставщика на Товар не обременено каким-либо иным способом.

2.3. Каждая из Сторон гарантирует, что заключение Договора не противоречит законодательству Российской Федерации и решениям Органов власти, обязательствам Сторон перед третьими лицами, не нарушает права и интересы третьих лиц.

2.4. Основанием для заключения Договора является подпункт 2 пункта 372 Положения о закупке.

2.5. Заключение Договора ни для одной из Сторон не является сделкой, требующей одобрения (разрешения, согласования и т.п.) органами управления соответствующей Стороны и/или третьего лица.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Максимальное значение цены Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии со статьями 346.12, 346.13 главы 26.2. Налогового кодекса Российской Федерации.

Стоимость единицы Товара по настоящему Договору указана в Спецификации (Приложение № 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора). Оплата поставленного Товара и оказанных услуг осуществляется исходя из объема фактически поставленного Товара и оказанных Услуг, но в размере, не превышающем максимальную цену Договора.

К поставке подлежит количество товара, которое будет указано в заявках Заказчика, исходя из потребности последнего. В случае неполной выборки Стороны оформляют итоговый акт сверки взаиморасчетов.

В случае если у Поставщика, работающего по упрощенной системе налогообложения, в течение срока действия договора возникнет обязанность по уплате налога на добавленную стоимость, то Стороны определили, что расходы, связанные с компенсацией НДС по договору, включены в цену договора.

3.2. Цена единицы товара по Договору является окончательной и определяется на весь срок исполнения Договора.

В цену единиц Товара входят стоимость Товара, налоги, сборы, все расходы Поставщика, необходимые для исполнения Договора, включая, но не ограничиваясь, расходы на Товар, упаковку Товара, в том числе расходы на его погрузку, доставку, страхование рисков случайной гибели и случайного повреждения Товара, обеспечение сохранности Товара до момента его приемки Заказчиком, уплату обязательных платежей в связи с поставкой Товара.

Заключая Договор, Поставщик подтверждает, что полностью согласен с ценой единиц Товара, определенной Договором, предусмотрел полный объем по поставке Товара, любые возможные расходы, связанные с его выполнением, а также любые обстоятельства, влияющие на изменение цены Договора, и в дальнейшем не будет ссылаться на какие-либо обстоятельства в обоснование увеличения цены товара, включая существенное изменение обстоятельств.

Цена Договора подлежит изменению только в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором с учетом требований п. 12.2. настоящего Договора.

Поставщик вправе предоставить Заказчику скидку на поставляемый товар. Размер скидки определяется Поставщиком самостоятельно и отражается в выставляемых счетах.

3.3. Финансирование Договора осуществляется за счет собственных средств Заказчика.

3.4. Оплата Товара производится в рублях.

3.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней на основании полученного от Поставщика счета на партию Товара перечисляет Поставщику оплату в размере 100% (ста процентов) стоимости Товара по заявке.

3.6. Денежные средства перечисляются Заказчиком по реквизитам, указанным в Договоре, если иные реквизиты не указаны в выставленных Поставщиком документах. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате с момента списания денежных средств с его расчетного счета. В случае неуведомления Заказчика в порядке, предусмотренном Договором, об изменении реквизитов, Заказчик признается исполнившим свою обязанность по оплате Товара надлежащим образом, при условии перечисления денежных средств согласно реквизитам, указанным в Договоре.

4. Порядок поставки и приемки Товара

4.1. Поставка Товара осуществляется по заявкам Заказчика с даты заключения настоящего договора и по 30 апреля 2025 года включительно. Количество и ассортимент Товара согласовываются Сторонами в соответствующей Спецификации и/или Счете.

4.2. Товар может быть поставлен досрочно по согласованию сторон.

4.3. Поставщик уведомляет Заказчика о готовности Товара к поставке.

4.4. Поставка товара осуществляется путём самовывоза силами Заказчика путем его выборки со склада и/или магазинов Поставщика, расположенных в Калининградской области, либо путём доставки силами Поставщика по адресам, указанным Заказчиком.

4.5. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке Товара в момент подписания Сторонами товарной накладной.

4.6. Одновременно с Товаром Поставщик обязан передать Заказчику без взимания какой-либо платы следующие документы:

- документы, подтверждающие качество и безопасность Товара: сертификат соответствия / сертификат качества / декларация о соответствии либо иные документы;

- счет на оплату (1 экз.);

- товарная накладная (2 экз.);

- счет-фактура или документ, его заменяющий (в случаях и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации).

4.7. Товар должен быть поставлен в упаковке, соответствующей данному типу Товара.

4.8. В течение 10 (Десяти) дней после получения Товара и всех документов к нему, Заказчик обязан произвести внешний осмотр Товара, проверку соответствия его количества, ассортимента, комплектности условиям Договора, а также проверить соответствие Товара сведениям, указанным в сопроводительных документах и отсутствие видимых дефектов. Если по итогам осмотра Товар и сопроводительные документы признаны Заказчиком соответствующими Договору, Заказчик обязуется подписать товарную накладную в двух экземплярах и направить один подписанный экземпляр в адрес Поставщика.

4.9. В случае недопоставки Товара, а равно поставки Товара в ассортименте, не соответствующем Договору, Поставщик обязуется в срок не позднее 10 (десяти) дней после получения Сообщения Заказчика об этом, соответственно, поставить недостающее количество Товара или поставить Товар в надлежащем ассортименте. В обратном случае Заказчик будет вправе отказаться от Товара (его части) и его оплаты, а если он был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Все сопутствующие расходы, включая, но не ограничиваясь, расходы на вывоз Товара, несоответствующего Договору, и поставку надлежащего Товара, несет Поставщик.

4.10. При выявлении несоответствия Товара положениям Договора о качестве или комплектности Заказчик не позднее 10 (десяти) дней со дня получения Товара сообщает об этом Поставщику с указанием выявленных недостатков, а также даты, времени и места совместного осмотра Товара Сторонами.

После получения Сообщения о выявленных недостатках, Поставщик в указанный Заказчиком срок обязан направить своего представителя для осмотра Товара. Представитель Поставщика должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и надлежащим образом оформленную доверенность.

Выявленные недостатки Товара фиксируются представителями Сторон в двустороннем акте о фактическом качестве и комплектности Товара. При неявке представителя Поставщика для осмотра Товара в установленный срок, Заказчик в одностороннем порядке составляет и подписывает Акт о фактическом качестве и комплектности Товара, в котором отражает выявленные недостатки Товара и указывает на отказ от его принятия. Один экземпляр подписанного Заказчиком Акта о фактическом качестве и комплектности Товара направляется Поставщику и служит доказательством несоответствия Товара условиям Договора.

Поставщик обязуется в срок, указанный в Акте о фактическом качестве и комплектности Товара, соответственно, заменить Товар качественным, доукомплектовать его или поставить комплектный Товар вместо некомплектного. Все сопутствующие расходы, включая, но не ограничиваясь, расходы на вывоз Товара, не соответствующего Договору и поставку надлежащего Товара, несет Поставщик.

4.11. При несогласии Поставщика с недостатками качества Товара, на которые указывает Заказчик при приемке, Поставщик обязан подтвердить соответствие Товара в независимой экспертной организации, согласованной с Заказчиком. Расходы на проведение экспертизы качества Товара, включая, но не ограничиваясь, транспортировку Товара к месту проведения экспертизы и обратно, оплату работы экспертов, несет Поставщик.

4.12. В случае отказа Заказчика от приемки Товара (его части), он обязан обеспечить сохранность непринятого Товара (ответственное хранение) в течение 30 (тридцати) дней после направления Поставщику Сообщения об отказе от принятия Товара. Поставщик обязуется вывезти непринятый Заказчиком Товар за свой счет.

4.13. При выявлении ошибок и неточностей, допущенных при оформлении транспортных и/или иных документов, все расходы, связанные с их переоформлением и задержкой Товара в пути следования, оплачиваются Поставщиком. При этом изменение срока поставки Товара не допускается.

4.14. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникновении обстоятельств, затрудняющих или препятствующих исполнению ими обязательств по Договору. Соответствующее Сообщение должно быть направлено другой Стороне не позднее дня, следующего за днем возникновения таких обстоятельств, посредством электронной почты или факса.

4.15. Заказчик не несет ответственности за неполную выборку товара в объеме ниже максимального значения цены договора.

5. Качество Товара. Гарантия качества.

5.1. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид Товара в Российской Федерации.

5.2. Гарантийный срок на товар составляет 6 (шесть) месяцев с даты подписания Заказчиком товарной накладной.

6. Переход права собственности на Товар.

Переход риска случайной гибели или случайного повреждения Товара

6.1. Право собственности на Товар переходит к Заказчику в момент подписания Сторонами товарной накладной.

6.2. Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до подписания Заказчиком товарной накладной.

7. Конфиденциальность

7.1. Стороны в соответствии с настоящим разделом Договора обязуются обеспечивать конфиденциальность информации, относящейся к Договору и его исполнению, кроме информации, которая не может являться конфиденциальной в силу законодательства Российской Федерации. К конфиденциальной информации относится информация, полученная Сторонами друг от друга при заключении и исполнении настоящего Договора, и обозначенная ими в таком качестве. Факт заключения и исполнения настоящего Договора не является конфиденциальным.

7.2. Использование информации о Договоре, в том числе о его Сторонах и условиях, в рекламных и иных аналогичных целях осуществляется с письменного согласия другой Стороны.

8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут полную ответственность за свои действия, связанные с надлежащим исполнением настоящего Договора, имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы: 1000,00 руб.

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы: 1000,00 руб.

8.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.5. Удержание неустоек (штрафа, пени) не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по Договору.

8.6. Указанная в настоящем разделе неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

8.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

8.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Сторона, допустившая неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору, освобождается от ответственности, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, в том числе наводнениями, землетрясениями и другими стихийными бедствиями, пожарами, эпидемиями, эмбарго, военными конфликтами.

9.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в срок, не превышающий 5 дней с момента их возникновения или прекращения. Факт возникновения и прекращения таких обстоятельств должен быть документально удостоверен уполномоченным Органом власти или уполномоченной организацией.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют дольше 5 (Пяти) дней, каждая из Сторон сможет заявить о расторжении Договора, сообщив об этом другой Стороне не позднее, чем за 5 (Пяти) дней до даты расторжения. При расторжении Договора по правилам настоящего раздела ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.

10. Разрешение споров

10.1. При возникновении между Сторонами любых споров в связи с Договором, в том числе вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами обязательств по Договору, соблюдение претензионного порядка является обязательным.

Претензия должна содержать:

10.1.1. обоснование претензии;

10.1.2. соответствующие требования, а при денежном исчислении – их сумму с расчетом по каждому отдельному виду требования (факту нарушения);

10.1.3. почтовый адрес (номер факса) для направления ответа на претензию;

10.1.4. список прилагаемых документов;

10.1.5. реквизиты счета для перечисления денежных средств (при денежном исчислении предъявленных требований);

10.1.6. дату составления претензии.

К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих обоснованность претензии.

Претензия, оформленная и/или направленная с нарушением требований, установленных настоящим пунктом, возвращается вместе с приложенными документами и указанием причин возврата не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня ее получения.

10.2. Претензия подлежит рассмотрению Стороной, получившей ее, в течение 10 (Десять) рабочих дней со дня получения. Письменный ответ на претензию должен быть отправлен Стороне, направившей ее, до истечения указанного срока.

10.3. Если спор не урегулирован Сторонами в срок, указанный в настоящем пункте, заинтересованная Сторона вправе обратиться за его разрешением в Арбитражный суд Калининградской области.

11. Сообщения

11.1. Сообщения, направляемые Сторонами в связи с Договором, влекут для адресата юридически значимые последствия с момента их доставки Сторонам или их представителям, указанным в настоящем разделе Договора.

Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих реквизитов, а также реквизитов своих представителей, в срок не позднее 3 (Трех) дней после того, как соответствующее изменение имело место. Сторона, не исполнившая данную обязанность, считается получившей Сообщение другой Стороны, если оно направлено по адресам, указанным в Договоре.

11.2. Для взаимодействия при исполнении Договора, в том числе при обмене Сообщениями в связи с исполнением Договора Поставщик назначает следующих представителей: ____________________________________

11.3. Для взаимодействия при исполнении Договора, в том числе при обмене Сообщениями в связи с исполнением Договора, Заказчик назначает следующих представителей: Конькова Татьяна Викторовна, тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

12. Срок действия Договора. Изменение и расторжение Договора

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует:

- в части поставки товаров – по 30 апреля 2025 года включительно;

- в части расчетов, надлежащего исполнения Сторонами обязательств, а также ответственности за нарушение его условий – до их полного завершения, но не позднее 20 мая 2025 года.

Договор действует до момента полной выборки товара на сумму цены договора, либо до истечения срока действия договора, в зависимости от того, какое событие наступит ранее.

12.2. Изменение существенных условий Договора (количество, ассортимент и цена Товара, порядок расчетов, сроки и условия поставки, обязательства Сторон, гарантии, ответственность Сторон, условия об обеспечении (если установлено обеспечение исполнения договора) допускается в случаях, предусмотренных Положением, и оформляется письменным соглашением Сторон.

Изменение прочих условий Договора возможно по соглашению Сторон.

12.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе при существенном нарушении условий Договора Поставщиком;

Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:

12.3.1. поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 30 дней с момента сообщения Заказчиком;

12.3.2. нарушения сроков готовности Товара к поставке более чем на 10 дней;

12.3.3. при непредставлении Поставщиком документов, предусмотренных п. 4.6 договора в дополнительно установленный Заказчиком срок;

12.3.4. нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств (за исключением срока готовности Товара к поставке) более чем на 10 (десять) дней.

12.4. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе при существенном нарушении условий Договора Заказчиком.

Нарушение Договора Заказчиком предполагается существенным в случаях нарушения сроков оплаты Товара более чем на 30 дней.

12.5. Сообщение об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется другой Стороне одним из способов, указанных в Договоре.

Договор считается расторгнутым через 5 (Пять) дней с даты надлежащего уведомления.

12.6. Расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности по обязательствам до полного проведения ими (Сторонами) взаиморасчетов и погашения задолженностей.

12.7. При расторжении настоящего Договора Заказчик обязан произвести необходимые расчеты и представить Поставщику акт сверки взаиморасчетов за поставленный и принятый в соответствии с условиями настоящего Договора Товар на момент расторжения настоящего Договора.

13. Прочие условия

13.1. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Стороны обязуются не позднее 3 (трех) дней со дня наступления соответствующего обстоятельства сообщать друг другу об изменениях в своем правовом положении, в том числе о принятых решениях о реорганизации или ликвидации Стороны.

13.3. Стороны обязуются соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

13.4. Стороны в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О защите персональных данных» дают своё согласие на обработку персональных данных.

13.5. Настоящим Стороны заверяют друг друга, что заключаемая в рамках настоящего договора сделка не является для Сторон сделкой с заинтересованностью и крупной сделкой.

13.6. Документы, оформленные в соответствии с принятыми в Российской Федерации правилами делопроизводства, имеющие подписи и печати Сторон, переданные посредством факсимильной связи и/или электронной почты, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору (ст. 434 ГК РФ), считаются официальными документами имеют юридическую силу оригиналов.

13.7. Стороны вправе заключить настоящий Договор, а также обмениваться прочими документами в форме электронных документов, подписанными электронными подписями, посредством обмена электронными документами по телекоммуникационным каналам связи через организации, обеспечивающие обмен информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота (далее – ЭДО).

13.8. В силу статьи 6 Федерального закона «Об электронной подписи» от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ договор и прочие документы, подписанные в форме электронного документа, посредством обмена электронными документами по телекоммуникационным каналам связи через организации, обеспечивающие обмен информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках ЭДО, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью.

13.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.10. Сторонами согласованы и подписаны следующие приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация Товара

14. Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору на поставку сувенирной продукции

от «___»_________ 2024 года № ______

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Код ОКПД2: 46.49.39.000 Услуги по оптовой торговле прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки

Код ОКВЭД2: 47.78 Торговля розничная прочая в специализированных магазинах

- Посмотреть таблицу с данными

Максимальное значение цены Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии со статьями 346.12, 346.13 главы 26.2. Налогового кодекса Российской Федерации.

- Посмотреть таблицу с данными