Тендер - Поставка строительных материалов №318990382

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_№_3_Обоснование_Н(М)ЦК

Приложение 3

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Поставка электрического оборудования

- Посмотреть таблицу с данными

Метод обоснования НМЦК: для расчета (определения) Н(М)ЦК применен метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с использованием общедоступной информации о рыночных ценах на товары (услуги, работы) информации о ценах на товары (услуги, работы), полученной в том числе и по запросу заказчика у поставщиков (исполнителей, подрядчиков) осуществляющих поставки (оказание, выполнение) идентичных (однородных) товаров (услуг, работ)(коммерческие и ценовые предложения).

В результате исследования рынка, проведенного по инициативе Заказчика, начальная (максимальная) цена контракта установлена по минимальной цене и составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (двадцать одна тысяча девятнадцать) рублей 00 копеек.

Дата подготовки обоснования НМЦК 03.12.2025 г.

Документ подписан в составе заявки на закупку в РИСБО,
Главный врач ОГКУЗ «Белгородская областная клиническая психоневрологическая больница» О.В. Новикова

Приложение_№_2_Проект_Контракта_на_поставку_товара

Приложение №2

Проект контракта

КОНТРАКТ № _______

На поставку строительных материалов

г. Белгород «__» ______ 2025г.

Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Белгородская областная клиническая психоневрологическая больница» (ОГКУЗ «БОКПНБ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Новиковой Ольги Вячеславовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, _________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий «Контракт», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется в сроки и на условиях настоящего контракта поставить и передать Заказчику строительных материалов (далее Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту).

1.3 Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Контракта.

1.4. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ТОВАРА

2.1. Цена контракта составляет _______ (_______) руб. 00 коп., без учёта НДС.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету, путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Поставщика. В случае изменения указанного расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав при этом новые реквизиты для оплаты поставленного Товара. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика несет Поставщик. Оплата производится в рублях Российской Федерации в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товаросопроводительных документов.

2.5. Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. Источник финансирования – бюджет Белгородской области

3. Порядок и сроки поставки товара

3.1. Товар Заказчику поставляется одной партией с момента заключения Контракта по 19 декабря включительно. Погрузоразгрузочные работы осуществляются Поставщиком лично либо с привлечением соисполнителей за счет Поставщика, за действия соисполнителей поставщик несет ответственность как за свои собственные.

3.2. Поставщик не позднее чем за 3 дня до момента поставки Товара должен уведомить Заказчика о планируемой дате и времени отгрузки Товара в Место поставки.

3.3. Место поставки Товара: Белгородская обл., г. Белгород, ул. Новая, д. 42.

3.4. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Контракта, считается непоставленным. Также товар считается непоставленным при непредоставлении требуемых сопроводительных документов.

3.5. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком соответствующего товаросопроводительного документа.

4. Порядок и сроки ПРИЕМКИ товара. Порядок и сроки оформления РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМКИ товара

4.1. Приемка поставленного Товара и оформление результатов приемки Товара осуществляется в течение 3 (трех) дней с момента передачи Товара Заказчику в Месте поставки и включает в себя следующее:

а) проверку поставленного Товара по качеству, количеству, комплектности, ассортименту и иным характеристикам поставляемого Товара на соответствие Спецификации (Приложение №1 к контракту);

б) проверку наличия, полноты и правильности оформления комплекта товаросопроводительных документов;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара, проверку целостности поставленного Товара;

4.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона № 44-ФЗ. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.3. Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика.

4.4. Приемка Товара осуществляется в присутствии представителя Поставщика.

4.5. По факту приемки Товара Заказчик в течение 3 (Трех) дней направляет Поставщику один экземпляр подписанного товаросопроводительного документа товара или в те же сроки направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания такого документа в письменной форме, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

4.6. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания товаросопроводительного документа товара, Заказчик подписывает и направляет его Поставщику в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 4.1, 4.2 и 4.5 настоящего Контракта.

4.7. Со дня подписания товаросопроводительного документа товара Заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

4.8. В случае обнаружения скрытых недостатков Заказчиком составляется акт о скрытых недостатках. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида товара проверке и выявлены лишь в процессе использования Товара.

4.9. В случае установления недостатков Товара на основании акта о скрытых недостатках, Заказчик вправе потребовать замены Товара на Товар соответствующего качества или отказаться от Товара с недостатками и потребовать от Поставщика забрать Товар и вернуть уплаченную за Товар денежную сумму. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

4.10. Заказчик не принимает фальсифицированный, контрафактный Товар, а также Заказчик вправе отказаться от приема Товара, поставленного с просрочкой, так как нарушение срока поставки для Заказчика считается существенным нарушением условий Контракта.

4.11. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара, в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. досрочно принять и оплатить Товар (часть товара).

5.1.2. привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом.

5.1.3. требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика;

5.1.4. отказаться от приема Товара, не соответствующего условиям Контракта;

5.1.5. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

5.1.6. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара и сроков поставки Товара требованиям Контракта;

5.1.7. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта.

5.1.8. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. обеспечить прием поставленного Товара в соответствии с условиями Контракта;

5.2.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар в порядке, предусмотренном Контрактом;

5.2.3. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта своими силами или привлеченными экспертами, экспертными организациями;

5.2.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. по согласованию с Заказчиком досрочно поставить товар (часть товара);

5.3.2. требовать приема Товара, в соответствии с условиями Контракта;

5.3.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. поставить Товар в соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки. Осуществить доставку и разгрузку Товара своими силами и средствами, и способом, обеспечивающим его сохранность.

5.4.2. передать Заказчику Товар по наименованию, количеству, комплектности и ассортименту, качественным и иным характеристикам поставляемого Товара, согласно Спецификации (Приложение №1 к контракту);

5.4.3. представить вместе с Товаром документы, указанные в пункте 3.4 настоящего Контракта.

5.4.4. по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, указанный Заказчиком, поставить недостающее количество Товара, произвести замену Товара, комплектность, ассортимент и качество которого не соответствует условиям Контракта;

5.4.5. предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

5.4.6. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара.

5.4.7. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Поставщик обязан поставить Заказчику Товар, качество, количество, комплектность, ассортимент и иные характеристики которого должны соответствовать Спецификации (Приложение №1 к контракту).

6.2. При исполнении Контракта, по согласованию Заказчика с Поставщиком, допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в настоящем Контракте.

6.3. Качество поставляемого товара должно подтверждаться сертификатами качества на товар, соответствовать ГОСТам, ТУ, техническим регламентам и иным обязательным документом, устанавливающим требования к качеству для данного вида товара. В любом случае, качество поставляемого товара не должно быть не ниже, чем это предусмотрено для товаров данного вида, их потребительским свойствам.

6.4. Товар должен быть упакован в упаковку, соответствующую государственным стандартам, техническим условиям, иной нормативно-технической документации. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при обычных условиях транспортировки и хранения.

Упаковка Товара должна содержать необходимую маркировку.

6.5. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара. При поставке товара ненадлежащего качества Заказчик вправе в течение 3 рабочих дней заявить Поставщику претензию по качеству Товара по видимым дефектам, а по скрытым дефектам - в течение 3 месяцев. Если на товар установлен гарантийный срок, то Заказчик имеет право заявить претензии Поставщику на ненадлежащее качество товара, в течение всего гарантийного срока, установленного на товар.

6.6. Претензия по качеству товара оформляется путем составления с участием представителя Поставщика рекламационного двухстороннего акта. При отказе Поставщика от составления акта (неприбытие, безосновательный отказ от подписания акта, и в иных случаях, определенно свидетельствующих о недобросовестном поведении Поставщика), Заказчик вправе самостоятельно составить и подписать рекламационный акт, с отражением имеющихся несоответствий между условиями договора и фактическим качеством товар. Данный акт имеет юридическую силу, как если бы он был составлен обоюдно и служит основанием к безоговорочному удовлетворению обоснованных требований Заказчика к Поставщику, в срок - не позднее 7 рабочих дней, с момента получения Поставщиком составленного рекламационного акта.

6.7. Порядок возврата и замены Товара ненадлежащего качества осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим контрактом.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Размер штрафа устанавливается настоящим контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года №1042 (далее Правила), в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.8. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.9. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Правила, утвержденные Постановлением Правительства от 30.08.2017 года №1042).

7.10. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожары, наводнения, землетрясения, другие стихийные бедствия, военные действия, террористические акты, а также другие чрезвычайные обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.2 настоящего Контракта, будут длиться более одного месяца с даты соответствующего уведомления и Заказчик утратит интерес к Контракту, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для Сторон обязательным.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

9.3. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Белгородской области.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт действует с момента его заключения и до 30 декабря 2025 года.

10.2. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

10.3. Изменение положений настоящего контракта возможно по соглашению Сторон, в части не противоречащей нормам Федерального закона №44-ФЗ, по основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных Соглашений к Контракту.

Все дополнительные Соглашения и приложения являются неотъемлемой частью Контракта.

10.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

10.5. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. Прочие условия

11.1. Контракт составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу.

11.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или иных указанных в Контракте сведений о Стороне, такая Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 1 (одного) дня с даты такого изменения.

11.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.5. Настоящий Контракт составлен в электронной форме. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе.

11.6. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 - «Спецификация»;

12. Адреса места нахождения,

банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение№ 1 к Контракту

№ _________ от «__» _________ 2025 г.

Спецификация

Поставка строительных материалов

Товар должен быть новый, не бывший в употреблении, не прошедший ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, со сроком годности более 6 (шести) месяцев.

- Посмотреть таблицу с данными

Документ подписан в составе заявки на закупку в РИСБО

Главный врач ОГКУЗ «Белгородская областная клиническая

психоневрологическая больница» О.В. Новикова

Приложение_№_1_Описание_объекта_закупки

Приложение № 1

Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки

Поставка строительных материалов

Товар должен быть новый, не бывший в употреблении, не прошедший ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, со сроком годности более 6 (шести)месяцев.

- Посмотреть таблицу с данными