Тендер - поставка строительных материалов (краска и малярные инструменты) №302961936

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Описание_объекта_закупки_-_краска,_инструмент

Описание объекта закупки - Посмотреть таблицу с данными

Краткие условия закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик обязан обеспечить соответствие продукции требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Весь поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, не выставочным образцом), заводской сборки, свободной от прав на него третьих лиц и других обременений, не должен быть предметом спора или залога. Применение комплектующих и расходных материалов, предлагаемых к поставке совместно и/или в составе товара, не должно оказывать влияние на объем и сроки гарантийного обслуживания поставляемых товаров, устанавливаемые производителем (дилером, дистрибьютором).

Весь поставляемый товар должен быть серийного производства, оригинальным (фирмы-производителя). В случае поставки импортной продукции, она должна быть официально предназначена для поставки в Российскую Федерацию.

Качество поставляемого товара подтверждается наличием документов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ (сертификат соответствия и т.п.).

Проект_контракта_краска._инструмент

Контракт № _____

на поставку строительных материалов (краска и малярные инструменты)

г. Боровичи «____» июля 2025 года

Государственное областное бюджетное учреждение «Боровичский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Забелиной Елены Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1. Настоящий Контракт заключен в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.2. Предметом контракта является поставка строительных материалов (далее - товар), согласно прилагаемой к настоящему контракту спецификации (Приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставщик обязуется поставить товар, указанный в пункте 1.2 контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

1.4. Идентификационный код закупки – _____________________________________________.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. В порядке и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, передать Заказчику Товар по товарной накладной (далее – накладная).

2.1.2. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

2.1.3. В случаях, когда поставка товара выполнена с отступлением от условий контракта или с иными недостатками, безвозмездно устранить выявленные недостатки в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

2.1.4. Обеспечить соблюдение гарантийных обязательств на поставленный товар.

2.2. Поставщик имеет право:

2.2.1. Требовать от Заказчика исполнения его обязательств по контракту надлежащим образом и в соответствии с условиями контракта.

2.2.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения относительно товара.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Обеспечить приемку поставленного Товара и оплатить поставленный товар в сроки и в порядке, указанные в контракте.

2.3.2. Провести своими силами экспертизу для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Требовать от Поставщика исполнения его обязательств по контракту своевременно надлежащим образом и в соответствии с условиями контракта.

2.4.2. Во всякое время контролировать поставку товара, не вмешиваясь в деятельность Поставщика, и требовать устранения выявленных недостатков.

2.4.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и в соответствии с положениями ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Условия поставки Товара и качество поставленного Товара

3.1. Место поставки товара:

3.1.1. Здание Заказчика, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Пушкинская, д.10.

3.2. Срок поставки товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

3.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).

3.4 Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность и предупреждать деформацию Товара во время транспортировки и хранения.

3.5. Условия предоставления гарантии качества поставленного товара:

3.5.1. Гарантийный срок на поставленный товар составляет не менее 12 (двеннадцати) месяца. Гарантийный срок на поставленный товар исчисляется со дня подписания накладной.

3.5.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставленного Товара в соответствии с установленными действующим законодательством требованиями для данного вида товаров.

3.5.3. Поставщик несет ответственность за недостатки поставленного Товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока.

3.5.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

3.5.5. В случае обнаружения в период гарантийного срока недостатков или дефектов в поставленном Товаре, Поставщик обязан устранить их за свой счет в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения или в иной установленный Заказчиком срок. Дефекты и недостатки фиксируются Заказчиком в уведомлении, которое направляется Поставщику. В случае обнаружения недостатков поставленного Товара Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- безвозмездного устранения недостатков;

- возмещения понесенных им убытков по устранению недостатков своими силами или третьими лицами.

3.6. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на законных основаниях и на момент его передачи свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением.

4. Порядок и сроки осуществления приемки поставленного товара

4.1. Поставщик вместе с Товаром передает Заказчику накладную в двух экземплярах, счет на оплату, счет-фактуру (при наличии).

При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную, счет, счет-фактуру. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

4.2. При приемке поставленного товара Заказчик проводит экспертизу в части его соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится Заказчиком своими силами.

4.4. В случае обнаружения недостатков Заказчик направляет Поставщику в срок, установленный для приемки поставленного Товара, мотивированный отказ от подписания накладной с требованием об устранении выявленных недостатков.

4.5. Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предъявленных Заказчиком требований и повторно передать Заказчику поставленный Товар.

4.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

4.7. Подписанная сторонами накладная удостоверяет факт поставки Заказчику Товара и является основанием для оплаты поставленного Товара.

5. Цена контракта. Порядок расчетов по контракту

5.1. Цена Контракта составляет: _______ рублей _____ копеек, в том числе НДС (______%)- _________ (_______________________) рублей, если НДС не облагается, то вместо слов «в том числе НДС» заменить на слова «НДС не облагается на основании…..».

Цена контракта включает стоимость товара, тары, упаковки и маркировки, стоимость расходов, необходимых для поставки товара, стоимость материалов, транспортные расходы, хранение Товара, страхование, командировочные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

В случае, если контракт заключается с юридическим или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя сумма, подлежащая уплате уменьшается на размер налогов, сборов, и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

5.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

5.3. Расчеты по контракту осуществляются Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком накладной на основании выставленного Поставщиком счета.

5.4. Расчеты по контракту осуществляются за счет средств областного бюджета.

5.5. Датой оплаты поставленного Товара считается дата списания средств со счета Заказчика.

5.6. При формировании цены контракта и расчетов с Поставщиком используется валюта Российской Федерации – рубль.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта и законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик обязан в срок не позднее 10 календарных дней после получения требования Поставщика об уплате неустойки оплатить ему штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) рублей 00 копеек, за каждый факт неисполнения обязательств.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты пеней. Заказчик обязан в срок не позднее 10 календарных дней после получения требования Поставщика об уплате пеней оплатить ему пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик обязан в срок не позднее 10 календарных дней после получения требования Заказчика об уплате неустойки оплатить ему штраф в размере 10 процентов цены Контракта, что составляет _______ рублей _______________копеек, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пеней. Поставщик обязан в срок не позднее 10 календарных дней после получения требования Заказчика об уплате пеней оплатить ему пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик обязан в срок не позднее 10 календарных дней после получения требования Заказчика об уплате неустойки оплатить ему штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) рублей 00 копеек, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. 6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.10. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7. Порядок рассмотрения споров

7.1. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, вытекающих из контракта или связанных с ним, Стороны принимают все меры к их разрешению путем взаимных переговоров или в претензионном порядке.

7.2. Если Сторонам не удается разрешить возникшие споры или разногласия путем взаимных переговоров или в претензионном порядке, то такие споры и разногласия будут разрешаться в Арбитражном суде Новгородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Срок действия контракта

8.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и заканчивает действие по выполнению Сторонами взаимных обязательств.

8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9. Прочие условия

9.1. Вопросы, не урегулированные контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Настоящий Контракт заключен в электронной форме на «Портале поставщиков» Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы и подписывается электронными подписями лиц, имеющими право действовать от имени Сторон. Стороны вправе оформить контракт в письменном виде 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и контракт, заключенный в электронной форме.

9.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

- Спецификация (Приложение № 1 к настоящему контракту).

9.4. Контракт может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.5. Изменения и дополнения в контракт вносятся путем подписания уполномоченными представителями Сторон дополнительного соглашения.

Все приложения, изменения и дополнения к контракту являются его неотъемлемой частью, если они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.6. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.7. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

9.8. В случае изменения наименования, места нахождения, банковских или иных реквизитов Сторона обязана в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня наступления указанных изменений известить об этом другую Сторону в письменной форме.

10 . Место нахождения, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту

№ _______ от «___» июля 2025 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными