Тендер - Поставка строительных материалов, инструментов и сопутствующих товаров №273338463

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ОНМЦК.pdf
• ООЗ.docx

Информация_о_целесообразности_закупки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Информация о целесообразности закупки

на поставку строительных материалов, инструмента и сопутствующих товаров

Цель осуществления закупки: Потребность, обусловленная текущей образовательной и хозяйственной деятельностью учреждения.

2. Наименование и описание объекта закупки: поставка строительных материалов, инструмента и сопутствующих товаров в соответствии с ниже приведенной таблицей:

- Посмотреть таблицу с данными

3.Ожидаемый эффект от закупленной продукции: 100%

4.Обоснование способа определения поставщика: единственный поставщик (исполнитель, подрядчик), в соответствии с п. 5 ч. 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

x - Посмотреть таблицу с данными

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку строительных и хозяйственных товаров

на поставку строительных материалов, инструментов и сопутствующих товаров

Наименование и количество поставляемых товаров: строительные и хозяйственные товары в соответствии с нижеприведенной таблицей:

- Посмотреть таблицу с данными

Описание объекта закупки (требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товаров).

- Посмотреть таблицу с данными

*На использованные при составлении описания объекта закупки показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки отсутствуют технические регламенты и документы, разработанные и применяемые в национальной системе стандартизации.

3. Общие требования к товарам, требования к их качеству, потребительским свойствам. Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

Поставляемый товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным, не являться предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободным от прав и притязаний третьих лиц.

Товар, поставляемый заказчику, должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).

4. Место поставки товаров.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тульская область, г.Новомосковск, ул.Присягина, дом 1/5.

5. Сроки (периоды) поставки товаров. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

6. Условия поставки товаров. Поставка товара осуществляется транспортом поставщика на условиях: «Доставка до места назначения». Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или (с письменного согласия заказчика) техническими средствами третьих лиц за свой счет. Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ.

Поставщик обязан уведомить заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи.

Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Упаковка. Термины и определения», ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Маркировка грузов». Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

7. Требования к гарантийному сроку товаров. Остаточный срок хранения товара с даты (дня) подписания акта приемки-передачи товара без замечаний должен составлять не менее 12 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации товара с даты (дня) подписания акта приемки-передачи товара без замечаний должен составлять не менее 12 месяцев.

8. Требования к объему предоставляемых гарантий качества товаров, к гарантийному обслуживанию товаров: Поставщик обязан гарантировать качество всего поставляемого товара и своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке товара и в период гарантийной эксплуатации товара. Объем гарантий качества составляет 100%. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан заменить его в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления требования Заказчиком. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного товара.

9. Требования к безопасности товаров. Качество товара должно соответствовать стандартам и требованиям, указанным в нормативной и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

10. Требования по комплектности товаров. Не предусмотрено.

11. Требования по энергетической эффективности товаров. Заказчиком могут быть установлены требования по энергетической эффективности товаров в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в соответствии с иными действующими нормативными правовыми актами, направленными на повышение энергетической эффективности государственных учреждений.

12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров. Не предусмотрено.

13. Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товаров. Не предусмотрено.

14. Требования к осуществлению монтажа и наладки поставленных товаров на месте у заказчика. Не предусмотрено.

15. Требования к обучению поставщиком лиц, осуществляющих использование и обслуживание товаров. Не предусмотрено.

17. Иные требования к товарам. Не предусмотрено.

Проект_контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

КОНТРАКТ №

на поставку строительных материалов, инструмента и сопутствующих товаров

(идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

г.Новомосковск «____»_________ 202__г.

государственное общеобразовательное учреждение Тульской области "Новомосковская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (ГОУ ТО «Новомосковская школа для обучающихся с ОВЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Логачева Сергея Степановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с ч.1 п.5 ст.93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему контракту поставщик обязуется поставить и передать заказчику в срок, предусмотренный настоящим контрактом товар (далее – товар), а заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
1.2. Товар, поставляемый в рамках предмета настоящего контракта, его наименование, цена, комплектация и количество (объем) определены в Спецификации (Приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.3. Требования, предъявляемые к товару, определены в Описании объекта закупки (Приложение №2 к контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Контракта, составляет ________ руб. (________) _______ коп., включая НДС 1 ________ руб. (____)____ коп., по ставке, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом количества товаров, качества поставляемого товара и иных условий исполнения контракта.
Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
2.3. Расчет с поставщиком за поставленный товар осуществляется заказчиком в российских рублях. Цена контракта включает стоимость товара, упаковки, маркировки, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату пошлин, налогов (в том числе НДС 2 ), сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.
2.4. Оплата за поставленный товар осуществляется заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты (дня) подписания сторонами акта приемки-передачи товара (по форме Приложения № 3 к контракту), на основании счета и счета-фактуры 3 (либо универсального передаточного документа (далее по тексту – УПД)).
Счет-фактура либо УПД выставляется поставщиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.5. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика.
В случае изменения своего расчетного счета поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.
2.6. Обязанности заказчика по оплате цены контракта считаются исполненными с даты (дня) списания денежных средств в размере, установленном контрактом, со счета заказчика.
2.7. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.
2.8. Оплата денежных средств по контракту осуществляется по КВР 244, КОСГУ 346 на сумму ________руб., КОСГУ 344 на сумму _________руб.
2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
При этом оплата по контракту осуществляется на основании акта приемки-передачи товара, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику по контракту.

КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность товара в соответствии с действующими стандартами, техническими условиями и требованиями, указанными в нормативно-технической и иной документации, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Соответствие качества товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- сертификатом соответствия (или декларацией), оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
3.3. Поставщик гарантирует, что:
3.3.1. Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободен от прав и притязаний третьих лиц.
3.3.2. Исполнение обязательств по настоящему контракту не нарушит имущественных и неимущественных прав заказчика и третьих лиц.
3.3.3. Товар будет поставлен заказчику в надлежащей упаковке (таре), отвечающей требованиям ГОСТов, ТУ и обеспечивающий сохранность товара при перевозке и хранении.
3.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего гарантийного срока, установленного на товар производителем, при условии соблюдения заказчиком условий хранения.
3.5. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара заказчику.
3.6. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения поставщика о недостатках товара.
3.7. На товар (комплектующее изделие), переданный поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дня с момента заключения контракта.

4.2. Поставка товара осуществляется транспортом поставщика на условиях: «Доставка до места назначения». Конечный пункт поставки расположен по адресу: г. Новомосковск, ул.Присягина, д.1/5.

Время доставки: с 9.00 до 17.00 часов в рабочие дни, в пятницу с 9.00 до 16.00 часов.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или (с письменного согласия заказчика) техническими средствами третьих лиц за свой счет.

4.3. Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика. Периодичность поставок товара: не более 1 (одного) раза в месяц. По запросу заказчика возможна единовременная поставка товара.

4.4. Поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: товарной/товарно-транспортной накладной /универсальным передаточным документом, счетом/счетом-фактурой, документами, подтверждающими качество товара.

4.5. Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.

4.6. Количество товаров, их ассортимент должны соответствовать количеству, ассортименту, указанному в товаросопроводительных документах.

4.7. Обязательство поставщика по поставке товара считается исполненным с момента надлежащей поставки товара в соответствии с условиями настоящего контракта, а именно с даты (дня) подписания сторонами акта приемки-передачи товара (приложение № 3).

Факт передачи товаров заказчику подтверждается актом приемки-передачи товаров и товарной/товарно-транспортной накладной/ универсальным передаточным документом, подписанными уполномоченными представителями поставщика и заказчика, и счетом/счетом-фактурой 4 .

4.8. Право собственности на товары, равно как и связанные, с ним риски случайной гибели или повреждения товаров переходит от поставщика к заказчику с момента приемки товаров заказчиком и подписания заказчиком акта приемки-передачи товаров и товарной/товарно-транспортной накладной/.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Приемка товара по количеству производится согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей условиям контракта.

Приемка товара по качеству производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки, согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей условиям контракта.

5.2. Проверка количества и качества товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки).

При выявлении несоответствия наименований, количества и качества товара, установленных в Описании объекта закупки и Спецификации, заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента такого выявления направляет поставщику письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки товара.

5.3. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента письменного уведомления о них заказчиком.

5.4. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены заказчиком в течение всего гарантийного срока товара.

5.5. В день поставки поставщик одновременно с товаром должен передать заказчику сопроводительные документы, относящиеся к товару, указанные в пункте 3.2. контракта, акт приемки-передачи товара в двух экземплярах, по форме, установленной Приложением № 3 к контракту, счет и счет-фактуру 5 , товарную накладную либо УПД в двух экземплярах.

5.6. При приемке товара заказчик обязан провести экспертизу в части соответствия поставленного товара условиям контракта. Экспертиза может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.

5.7. Приемка товара в соответствии с контрактом осуществляется заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение 2 (двух) рабочих дней), со дня поставки товара и получения заказчиком документов, предусмотренных пунктом 5.5 настоящего контракта.

5.8. В случае проведения экспертизы заказчиком своими силами документом, подтверждающим проведение экспертизы, является оформленный и подписанный заказчиком акт приемки-передачи товара (приложение № 3 к контракту), отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

5.9. Не позднее2 (двух) рабочих дней после проведения экспертизы заказчик направляет поставщику подписанный заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный заказчиком) один экземпляр акта приемки-передачи товара или мотивированный отказ от подписания такого документа (приложение № 5 к контракту), в котором указываются недостатки поставленного товара и сроки их устранения, а также дата повторной приемки товара. После устранения недостатков стороны возвращаются к повторной приемке товара и процедуре подписания акта приемки-передачи товара. Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе.

5.10. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара ненадлежащего качества, поставщик обязан компенсировать заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты заказчика.

5.11. Обязательство поставщика по поставке товара считается исполненным с момента удостоверения факта надлежащей поставки товара в соответствии с условиями настоящего контракта, а именно с даты подписания сторонами акта приемки-передачи товара (приложение № 3 к контракту) без замечаний.

5.12. Право собственности на товар прекращается у поставщика с момента подписания сторонами акта приемки-передачи товара.

Риск случайной гибели товара несет поставщик до момента подписания сторонами акта приемки-передачи товара.

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Поставщик по настоящему контракту вправе:

6.1.1. Требовать своевременной оплаты принятого заказчиком товара.

6.1.2. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Обязанности поставщика:

6.2.1. Осуществить поставку товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами.

6.2.2. В срок, установленный в письменном запросе заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств.

6.2.3. Уведомить заказчика о готовности к передаче товара не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до момента его доставки к месту поставки.

6.2.4. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные пунктом 5.5. раздела 5 настоящего контракта.

6.2.5. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, поставленного товара.

6.2.6. Компенсировать заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы, в соответствии с пунктом 5.6. раздела 5 настоящего контракта, расходы, по предъявлении заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты заказчика, в случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара ненадлежащего качества.

6.2.7. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом и действующим законодательством.

6.3. Заказчик по настоящему контракту вправе:

6.3.1. Требовать от поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

6.3.2. Требовать от поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

6.3.3. Привлекать специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приемке товара.

6.3.4. Контролировать ход поставки товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие товара условиям настоящего контракта, Спецификации и Техническому заданию.

6.3.5. При обнаружении недостатков товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению поставщиком.

6.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством.

6.3.7. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

6.3.8. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Заказчик по настоящему контракту обязан:

6.4.1. При надлежащем извещении поставщиком о факте произведенной поставки товара организовать и произвести его прием.

6.4.2. Произвести оплату в соответствии с пунктом 2.4. раздела 2 настоящего контракта.

6.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

6.4.4. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом и действующим законодательством.

6.5. Стороны обязуются:

6.5.1. Производить взаимную сверку финансовых расчетов не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем/кварталом, в котором осуществлялась поставка товара по настоящему контракту, путем составления акта сверки взаимных расчетов.

Сторона, получившая акт сверки взаимных расчетов, должна в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть его, подписать и направить другой стороне по факсу или по электронной почте, с одновременным направлением оригинала акта способом, позволяющим подтвердить его получение адресатом.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

7.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. Поставщик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.5. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в указанном ниже порядке, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.5.2.2 настоящего контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

7.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

7.5.2.3. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.6. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов оказания услуг не в полном объеме и/или завышения их стоимости исполнитель осуществляет возврат заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 14 дней с момента получения соответствующей претензии (требования) заказчика.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

8.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе контракта действий и/или неполучения другой стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

9. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий: землетрясения, наводнения, пожара, урагана, смерча, сильных снежных заносов, гололеда и гололедицы, других признанных официально стихийных бедствий, а также военных действий, массовых заболеваний, забастовок, ограничения перевозок, запрета торговых операций вследствие применения международных санкций и других обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям контракта не относятся.

9.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

9.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.5. В случае, когда обстоятельства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) календарных дней, стороны в возможно короткий срок обязуются провести переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Срок действия Контракта: с момента заключения контракта по «15» июля 2024 года (срок действия контракта включает срок поставки товара, период приемки результатов поставки, оплаты за поставленные товары за все партии).

Окончание срока действия контракта не влечет прекращение обязательств сторон по контракту.

11.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения обязательств, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- если отступления исполнителя от условий контракта или иные недостатки оказанных услуг не были устранены в установленный исполнителем разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми.

При исполнении контракта не допускается перемена исполнителя, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным доступным способом, оговоренным сторонами с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в контракте.
Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано. При невозможности получения подтверждения либо информации о получении уведомления, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления.

Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложение №1: Спецификация на 2 л.;

Приложение №2: Описание объекта закупки на 16 л.;

Приложение №3: Форма «Акт приема-передачи товара» на 1 л.

Приложение № 4 – форма «Мотивированный отказ от подписания акта приемки-передачи товара» на 1 л.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту

от_________________ №_____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: ________ рублей (_________________), в том числе НДС - _________

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к контракту

от_________________ №_____

- Посмотреть таблицу с данными

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку строительных и хозяйственных товаров

на поставку строительных материалов, инструментов и сопутствующих товаров

Наименование и количество поставляемых товаров: строительные и хозяйственные товары в соответствии с нижеприведенной таблицей: - Посмотреть таблицу с данными

Описание объекта закупки (требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товаров). - Посмотреть таблицу с данными*На использованные при составлении описания объекта закупки показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки отсутствуют технические регламенты и документы, разработанные и применяемые в национальной системе стандартизации.

Общие требования к товарам, требования к их качеству, потребительским свойствам. Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.
Поставляемый товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным, не являться предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободным от прав и притязаний третьих лиц.
Товар, поставляемый заказчику, должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).

Место поставки товаров.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тульская область, г.Новомосковск, ул.Присягина, дом 1/5.

Сроки (периоды) поставки товаров. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

Условия поставки товаров. Поставка товара осуществляется транспортом поставщика на условиях: «Доставка до места назначения». Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или (с письменного согласия заказчика) техническими средствами третьих лиц за свой счет. Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства поставщика на территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ.
Поставщик обязан уведомить заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи.
Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Упаковка. Термины и определения», ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Маркировка грузов». Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

Требования к гарантийному сроку товаров. Остаточный срок хранения товара с даты (дня) подписания акта приемки-передачи товара без замечаний должен составлять не менее 12 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации товара с даты (дня) подписания акта приемки-передачи товара без замечаний должен составлять не менее 12 месяцев.

8. Требования к объему предоставляемых гарантий качества товаров, к гарантийному обслуживанию товаров: Поставщик обязан гарантировать качество всего поставляемого товара и своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке товара и в период гарантийной эксплуатации товара. Объем гарантий качества составляет 100%. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан заменить его в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления требования Заказчиком. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного товара.

9. Требования к безопасности товаров. Качество товара должно соответствовать стандартам и требованиям, указанным в нормативной и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

10. Требования по комплектности товаров. Не предусмотрено.

11. Требования по энергетической эффективности товаров. Заказчиком могут быть установлены требования по энергетической эффективности товаров в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в соответствии с иными действующими нормативными правовыми актами, направленными на повышение энергетической эффективности государственных учреждений.

12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров. Не предусмотрено.

13. Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товаров. Не предусмотрено.

14. Требования к осуществлению монтажа и наладки поставленных товаров на месте у заказчика. Не предусмотрено.

15. Требования к обучению поставщиком лиц, осуществляющих использование и обслуживание товаров. Не предусмотрено.

17. Иные требования к товарам. Не предусмотрено.

- Посмотреть таблицу с данными

Форма

АКТ

приемки-передачи товара

- Посмотреть таблицу с данными

_________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании ______________ (Комиссия в составе представителей заказчика в лице_______________________________, (должность, ФИО) действующих на основании __________________), с одной стороны, и ________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с контрактом от ___ _______ 20__ года № __ Поставщик выполнил все обязательства по поставке товара, а именно: - Посмотреть таблицу с данными

Фактическое качество соответствует требованиям контракта от ___ _______ 20__ года № ___.

Вышеуказанная поставка согласно контракту от ___ _______ 20__ года № ___ должна быть выполнена ___ _______ 20__ года, фактически выполнена ___ _______ 20__ года.

Экспертиза поставленного товара на предмет соответствия требованиям и условиям контракта № ______________ от «___» ____________20__г._________________________________________________
(проведена)

Недостатки (выявлены, не выявлены): _____________.

Сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.
Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: ________________________;
Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) ______________________________________________________________;

Итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику по контракту: _____________ (прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС ___% _________(прописью) рублей _____ копеек.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку и получение товара:

Накладная №________________ от ____________________;

Счет – фактура 6 №_____________ от ___________________;

Другие документы (указать):__________________________.

(в случае создания приемочной комиссии)

Представители Заказчика:

_______________ ( _____________ )

подпись ФИО

_______________ ( _____________ )

подпись ФИО

_______________ ( _____________ )

подпись ФИО

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к контракту

от «___» _______ 20___ г. № ______

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА

- Посмотреть таблицу с данными

Мотивированный отказ

от подписания акта приемки-передачи товара

от __________№_______

Между __________________ (указать наименование заказчика) (далее-заказчик) и ____________________ (указать наименование поставщика) (далее-поставщик), заключен контракт № ____ от _________, предметом которого является ______________ (указать предмет контракта) (далее-контракт).

В соответствии с п. №____ контракта в срок не позднее «____» _______ 20__г. должен быть поставлен товар, соответствующий условиям контракта.

При проведении (внутренней/внешней 7 ) экспертизы заказчиком было проверено качество предоставленных поставщиком результатов исполнения ____________ (указать наименование) контракта в части их соответствия условиям контракта.

В результате проведенной (внутренней/внешней) экспертизы поставленного товара заказчиком установлено, что _______________________________ (указать выявленные/ не выявленные несоответствия/соответствия поставленного товара условиям контракта).

Заказчик требует от поставщика устранить вышеуказанные недостатки в течение ___ (____) дней с момента получения настоящего мотивированного отказа от подписания акта приемки-передачи товара.

Повторную приемку товара осуществить в срок, не позднее «__» ______ 20__ г.

В соответствии с ч. 7 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ приемка поставленного товара осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

Если поставщик не устранит недостатки поставленного товара, послужившие основанием для отказа в их приемке, заказчик с учетом положений ч. 9 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

На основании вышеизложенного направляем Вам данный мотивированный отказ от подписания акта приемки-передачи товара и требуем в кратчайшие сроки поставить товар, соответствующий условиям контракта.

Приложение: 8

Копия заключения эксперта № ____ от «__» _____ 20__ г. – на ___ л.

- Посмотреть таблицу с данными

^ Для поставщика с общим режимом налогообложения. В случае, если поставщик не является плательщиком НДС, указать «НДС не облагается на основании Налогового кодекса Российской Федерации».

^ Для поставщика с общим режимом налогообложения.

^ Для поставщика с общим режимом налогообложения.

^ Для поставщика с общим режимом налогообложения.

^ Для поставщика с общим режимом налогообложения.

^ Для поставщика с общим режимом налогообложения.

^ При наличии экспертизы результаты (копия заключения) эксперта прилагается к мотивированному отказу в виде приложения.

^ Указывается при наличии.