Тендер - Поставка столовых и кухонных изделий №298563653

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть53 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Тюменская облМесто поставки (адрес):—▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, г. Тюмень, пр. Шаимский, д. 18А (корпус 1); —▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Дружбы, д. 161 (корпус 2); —▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пожарных и Спасателей, д. 5, корп. 2 (корпус 3).
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков ЗК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть25

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№ ЗК-01/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

1. Способ определения Поставщика (подрядчика, исполнителя): Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее по тексту – запрос котировок).

2. Адрес электронной площадки в сети Интернет: Закупка проводится на электронной торговой площадке ООО «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/ (далее по тексту – ЭТП).

3. Наименование Заказчика: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребёнка – детский сад № 172 города Тюмени (МАДОУ д/с № 172 города Тюмени).

3.1. Местонахождение Заказчика:

—▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, г. Тюмень, пр. Шаимский, д. 18А (корпус 1);

—▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Дружбы, д. 161 (корпус 2);

—▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пожарных и Спасателей, д. 5, корп. 2 (корпус 3).

3.2. Почтовый адрес Заказчика:

—▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, г. Тюмень, пр. Шаимский, д. 18А (корпус 1).

3.3. Номер контактного телефона: 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3.4. Адрес электронной почты Заказчика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

3.5. Ответственное должностное лицо Заказчика: заведующий МАДОУ д/с № 172 города Тюмени Селивёрстова Юлия Викторовна, телефон 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4. Объект закупки (предмет договора): Поставка столовых и кухонных изделий.

Объем поставляемого товара в полном соответствии с Техническим заданием.

Описание условий договора отражено в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью извещения.

5. Краткое описание объекта закупки (предмета договора): согласно технической части извещения запроса котировок.

6. Место поставки товара:

—▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, г. Тюмень, пр. Шаимский, д. 18А (корпус 1);

—▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Дружбы, д. 161 (корпус 2);

—▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пожарных и Спасателей, д. 5, корп. 2 (корпус 3).

7. Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты заключения договора.

8. Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Триста сорок шесть тысяч сто двенадцать) рублей 60 копеек.

Начальная (максимальная) цена договора определена методом сопоставимых рыночных цен. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора.

Цена договора включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, страхования и иные расходы: в том числе по погрузке, укладке, креплению, транспортировке, разгрузке товара, а также включает уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

9. Источник финансирования: бюджетные и внебюджетные средства МАДОУ д/с № 172 города Тюмени.

10. Участники закупки: любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

11. Ограничения на участие в запросе котировок: Участниками запроса котировок могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Участник закупки должен соответствовать критериям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» или быть физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с положениями Федерального закона от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ.

Принадлежность участника закупки к субъектам МСП подтверждается наличием соответствующей информации в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте ФНС.

Применение физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» подтверждается наличием соответствующей информации на сайте ФНС.

12. Запрет/ограничение закупок товаров иностранного происхождения, а также работ (услуг), которые выполняют (оказывают) иностранные лица согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875: устанавливается ограничение на товары, происходящие из иностранных государств, в соответствии с Приложением № 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 года № 1875.

13. Форма, сроки и порядок оплаты товара: оплата осуществляется на основании предоставленных Поставщиком счёта на оплату и приёмопередаточных документов: товарной накладной (форма ТОРГ-12)/УПД в 2-х (двух) экземплярах, счёт-фактуры (если выставление счёта-фактуры является обязательным), а также иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации для данных видов товаров. Заказчик на основании предоставленных выше документов в течение 7 (семи) рабочих дней от даты подписания Заказчиком документов о приёмке производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

14. Обеспечение подачи заявки: не устанавливается.

15. Срок, место и порядок подачи заявок участников запроса котировок:

15.1. Дата начала подачи заявок: с 13 мая 2025 года.

15.2. Время и дата окончания подачи заявок: 20 мая 2025 года в 09 час.00 мин. (местного времени). Открытие доступа к котировочным заявкам в электронной форме происходит на ЭТП автоматически по истечении срока приема заявок в электронной форме в соответствии с Регламентом ЭТП.

15.3. Срок рассмотрения заявок и подведения итогов: 20 мая 2025 года.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в запросе котировок посредством использования функционала ЭТП https://www.rts-tender.ru/.

Для участия в проведении запроса котировок участник запроса котировок должен подать заявку на участие в запросе котировок в электронном виде по форме и в порядке, установленном извещением о запросе котировок. Все заявки на участие в запросе котировок, полученные в течение срока подачи заявок, регистрируются на электронной торговой площадке https://www.rts-tender.ru/.

Заявки на участие в запросе котировок принимаются в течение срока подачи заявок. Иные требования к порядку подачи заявок на участие в запросе котировок – отсутствуют.

15.5. Участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить или отозвать ее в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в порядке, установленном Положением о закупке товаров, работ, услуг МАДОУ д/с № 172 города Тюмени и согласно регламенту электронной торговой площадки https://www.rts-tender.ru/, на которой размещено извещение о такой закупке.

16. Требования к содержанию, форме и оформлению заявки на участие в запросе котировок: Для подачи заявки на участие в запросе котировок участник должен быть зарегистрирован на ЭТП https://www.rts-tender.ru/ , на которой размещено извещение о такой закупке.

16.1. Заявка на участие в процедуре запроса котировок предоставляется в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью участника на ЭТП. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока окончания подачи заявок на участие в запросе котировок. Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку на участие в запросе котировок, а если закупка проводится по нескольким лотам, то в отношении каждого лота.

16.2. Заявка на участие в процедуре закупки заполняется и подается в срок по форме заявки, установленной настоящим извещением, в соответствии с Приложением № 4 к извещению. Иные формы подачи заявок не принимаются.

16.3. Заявка и документы, входящие в состав заявки, должны быть составлены на русском языке, за исключением специальных терминов. Если заявка и (или) какой-либо другой документ, входящий в состав заявки, составлен не на русском языке, к заявке должны быть приложены их надлежащим образом заверенные переводы на русский язык.

16.4. При описании условий и предложений в заявке участником закупки должны использоваться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

16.5. Электронные документы, входящие в состав заявки на участие в закупке должны иметь один из распространенных форматов документов: с расширением (*.doc), (*), (*.xls), (*.xlsx), (*.txt), (*.pdf), (*.jpg).

Файлы формируются по принципу: один файл – один документ.

Допускается размещение в составе заявки документов, сохраненных в архивах, при этом размещение в составе заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.

Файлы должны быть поименованы так, чтобы из их названия ясно следовало, какой документ, требуемый документацией, в каком файле находится.

Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати.

Все листы заявки на участие в запросе котировок должны быть четко напечатаны.

Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в запросе котировок, должны быть заполнены по всем графам и пунктам.

16.6. Ответственность за достоверность документов и информации, предоставляемых в составе заявки на участие в запросе котировок, и соответствие указанных документов и информации требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, за действия, совершенные на основании указанных документов и информации, за своевременное уведомление оператора электронной площадки о внесении изменений в документы и информацию, предоставляемые в соответствии с настоящим разделом, за замену указанных в настоящем разделе документов или прекращение их действия (в том числе замену усиленной квалифицированной электронной подписи или прекращение ее действия) несет участник закупки, предоставивший указанные документы и информацию.

17. Требования к составу заявки:

17.1. Заявка участника на участие в запросе котировок должна содержать следующую информацию и документы:

17.1.1. заполненную форму заявки на участие в запросе котировок в соответствии с Приложением № 4 к извещению запроса котировок (Форма № 1).

17.1.2. ценовое предложение участника запроса котировок в соответствии с Приложением № 4 к извещению запроса котировок (Форма № 2).

В форме заявки указывается цена договора, с указанием сведений о включенных в нее расходах.

Цена за единицу товара, общая сумма по каждой позиции и итоговая цена в заявке не должны превышать цены, суммы по позициям и начальную максимальную цену договора, полученные путем расчета начальной максимальной цены и указанные в Приложение № 3 к запросу котировок.

17.1.3. Декларацию (информацию) о соответствии участника запроса котировок в соответствии с требованиями электронной торговой площадке: https://223.rts-tender.ru;

17.1.4. копии учредительных документов участника закупки:

для юридического лица:

— копии учредительных документов в действующей редакции;

для физического лица (индивидуального предпринимателя):

— скан-образ свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

— скан-образ свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

17.1.5. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям установленным законодательством к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, если такие требования установлены в извещении о проведении закупки;

17.1.6. копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту – руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также оригинал доверенности на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц), или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

17.1.7. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в закупке для участника закупки, невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо.

17.1.8. иные документы или (скан – образы) документов, перечень которых определен действующим законодательством Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ, услуг МАДОУ д/с № 172 города Тюмени и извещением о запросе котировок.

17.2. Непредставление обязательных документов в составе заявки, либо установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в запросе котировок, является основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок

18. Требования к участникам закупки: Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим требованиям:

18.1.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

18.1.2. непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

18.1.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

18.1.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении Поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

18.1.5. отсутствие у участника закупки – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

18.1.6. участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

18.1.7. участник закупки не является офшорной компанией;

18.1.8. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, обладание участником закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;

18.1.9. отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

18.1.10. требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных Поставщиков (исполнителей, подрядчиков), предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных Поставщиков (исполнителей, подрядчиков), предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ;

18.1.11. отсутствие аффилированности между участником закупки и Заказчиком;

18.1.12. для юридического лица – отсутствие в реестре иностранных агентов в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

18.1.13. для физического лица – отсутствие в реестре иностранных агентов в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

18.2. Указанные в настоящем разделе требования предъявляются в равной мере ко всем участникам закупок.

19. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок: Любой участник процедуры закупки вправе направить в электронной форме Заказчику запрос о разъяснении положений извещения о проведении запроса котировок в срок, установленный на ЭТП https://www.rts-tender.ru/. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в форме электронного документа разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок.

20. Порядок рассмотрения и оценки заявок участников:

20.1. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех участниках размещения заказа, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене договора, сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике закупки, предложившем в заявке цену такую же, как и победитель, или об участнике закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий. Указанный протокол подписывается всеми членами Комиссии и размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

20.2. Запрос котировок признаётся несостоявшимся, в случаях если:

20.2.1. не подано ни одной заявки на участие в запросе котировок;

20.2.2. по результатам проведения запроса котировок все заявки на участие в запросе котировок отклонены;

20.2.3. на участие в запросе котировок подана только одна заявка;

20.2.4. по результатам проведения запроса котировок отклонены все заявки, за исключением одной заявки на участие в запросе котировок;

20.2.5. по результатам проведения запроса котировок от заключения договора уклонились все участники запроса котировок.

20.3. Заказчик вправе осуществить повторную закупку или заключить договор с единственным Поставщиком (исполнителем, подрядчиком). Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок (итоговый протокол).

Договор с единственным Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением о проведении конкурентной процедуры, и цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурентной процедуры. Условия исполнения договора не могут быть изменены относительно условий, указанных в извещении на закупку.

20.4. Участник закупки не допускается к участию в закупке (заявка на участие в закупке отклоняется) в случае:

20.4.1. несоответствия заявки на участие в закупке требованиям к содержанию, форме и составу заявки на участие в закупке, установленным в извещении о проведении запроса котировок;

20.4.2. непредоставления документов и информации, предусмотренных пунктом 20.4 Положения, или предоставления в составе заявки на участие в закупке недостоверной информации;

20.4.3. несоответствия предложений участника закупки в отношении предмета закупки, конкретных показателей товара, работ, услуг соответствующим значениям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, указания на товарный знак (при наличии), предлагаемой цены единицы товара требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

Отклонение заявок по иным основаниям не допускается.

21. Условия признания победителя запроса котировок: Победителем запроса котировок признается участник, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.

21.1. В случае если в нескольких заявках на участие в запросе котировок содержатся одинаковые условия исполнения договора, победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее заявок других участников.

21.2. В случае если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.

21.3. В случае если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, предложившим такую же, как победитель в проведении запроса котировок, цену договора, а при отсутствии такого участника процедуры закупки – с участником процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса котировок условия, если цена договора не превышает максимальной цены договора, указанной в извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких участников процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок либо принять решение о закупке у единственного Поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом договор должен быть заключен с единственным Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цена заключенного договора не должна превышать максимальной цены договора, указанной в извещении о проведении запроса котировок.

22. Обеспечение исполнения договора: не устанавливается.

23. Порядок заключения и исполнения договора: Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными актами Заказчика.

23.1. Договор с победителем должен быть заключен не ранее десяти дней и не позднее двадцати дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки.

23.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке победителя в проведении запроса котировок или в заявке участника процедуры закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора.

23.3. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с указанными данными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных Положением о закупке и законодательством Российской Федерации.

23.4. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, если новый Поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником Поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

23.5. В случае если при заключении и исполнении договора изменяется объем, цена товара или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

При этом в любом из случаев изменение предмета договора не допускается.

23.6. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ, услуг МАДОУ д/с № 172 города Тюмени, проектом договора.

24. Порядок отказа от проведения процедуры закупки: Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок только до окончания приема заявок. Запрос котировок считается отмененным с момента размещения решения/приказа об отмене в единой информационной системе.

В течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе от проведения запроса котировок соответствующая информация размещается в единой информационной системе.

При отмене запроса котировок Заказчик не несет ответственности перед участниками процедуры закупки, подавшими заявки, и третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

25. Приложения:

Приложение № 1. Техническое задание

Приложение № 2. Проект договора.

Приложение № 3. Обоснование и расчёт начальной (максимальной) цены договора.

Приложение № 4. Форма заявки на участие в запросе котировок.

Приложение № 1

к извещению № ЗК-01/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка столовых и кухонных изделий

- Посмотреть таблицу с данными

1. Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Триста сорок шесть тысяч сто двенадцать) рублей 60 копеек.

Цена Договора включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, страхования и иные расходы: в том числе по сборке, погрузке, укладке, креплению, транспортировке, разгрузке товара, а также включает уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2. Место поставки товара:

—▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, г. Тюмень, пр. Шаимский, д. 18А (корпус 1);

—▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Дружбы, д. 161 (корпус 2);

—▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пожарных и Спасателей, д. 5, корп. 2 (корпус 3).

3. Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты заключения договора.

4. Условия поставки: товар поставляется разово. Поставщик обязан согласовать дату и время поставки с Заказчиком за 2 (два) рабочих дня до начала поставки товара.

Товар поставляется транспортом Поставщика. Погрузка – разгрузка товара осуществляется силами Поставщика. Все расходы по доставке, погрузке, разгрузке, перемещению товара до мест, указанных Заказчиком, вывозу упаковки производятся за счет сил и средств Поставщика.

Наименование товара и производитель поставляемых товаров, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах (товарно-транспортная накладная/ универсальный передаточный документ).

Обязательные условия:

— доставка товара Заказчику осуществляется транспортом Поставщика;

— транспорт должен предохранять товар от дождя, пыли и других возможных загрязнений.

5. Требования к товару: поставляемый товар должен быть от производителя. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

Качество товара должно соответствовать действующим ГОСТам и быть подтверждено сертификатами/декларациями, удостоверяющими качество, если наличие таких сертификатов/деклараций предусмотрено действующим законодательством РФ. Оригиналы и надлежащим образом заверенные копии этих документов должны быть переданы Заказчику на момент поставки товара.

7. Каждая партия поставляемого товара (каждого вида) должна сопровождаться сопроводительными документами: универсальный передаточный документ или товарно-транспортная накладная (по форме ТОРГ-12), сертификатом или декларацией о соответствии, с подлинными печатями (при наличии) и подписями производителя или продавца товара, указанными в этих документах.

8. Претензии относительно скрытых дефектов товара, которые не могли быть выявлены по результатам внешнего осмотра в ходе первоначальной проверки, подаются Заказчиком Поставщику в течение 10 (десяти) календарных дней в письменной форме, путём подписания, уполномоченным техническим специалистом Заказчика и направления Поставщику соответствующего Акта.

Приложение № 2

ПРОЕКТ ДОГОВОРА к извещению № ЗК-01/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ДОГОВОР № ________

на поставку столовых и кухонных изделий

г. Тюмень «___»_________2025 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка – детский сад № 172 города Тюмени (МАДОУ д/с № 172 города Тюмени), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Селивёрстовой Юлии Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и

___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, протокол подведения итогов № __________ от ______, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Договор заключен в соответствии с условиями извещения о закупке и по цене, предложенной Поставщиком.

1.2. Поставщик обязуется осуществить поставку столовых и кухонных изделий (далее – «Товар») в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять товар и оплатить его в порядке, сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.

1.3. Наименование, количество, характеристики поставляемого товара по Договору указаны в Приложении № 1 «Спецификация» к Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Поставщик гарантирует, что товар на момент передачи принадлежит Поставщику на праве собственности, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц, в том числе не продан, не заложен и не арестован.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _________________ (__________________) рублей ___ копеек, с учётом НДС / НДС не облагается.

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, страхования и иные расходы: в том числе по погрузке, укладке, креплению, транспортировке, разгрузке товара, а также включает уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора.

2.3. В случае изменения у Поставщика банковских реквизитов, он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в настоящем Договоре реквизитам, несет Поставщик.

2.4. Основанием для оплаты Заказчиком Поставщику поставленного товара является счет для оплаты, с указанием суммы, назначения соответствующего платежа и реквизитов для зачисления платежа, который предоставляется Поставщиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поставки товара и предоставления документов, предусмотренных п. 5.3. настоящего Договора.

В случае если Поставщик не предъявил Заказчику надлежаще оформленный счет на оплату, а также документов, предусмотренных п. 5.3. настоящего Договора, при наличии соответствующих приёмопередаточных документов, обязательства у Заказчика для совершения платежа не наступают.

2.5. Расчет с Поставщиком за поставленные товары осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Оплата осуществляется на основании предоставленных Поставщиком приёмо-передаточных документов: товарной накладной (форма ТОРГ-12)/УПД в 2-х (двух) экземплярах, счёт-фактуры (если выставление счёта-фактуры является обязательным); счёта на оплату, а также иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации для данных видов товаров. Заказчик на основании предоставленных выше документов не позднее 7 (семи) рабочих дней от даты подписания Заказчиком документов о приемке производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

2.7. Изменение цены товара в одностороннем порядке Поставщиком не допускается. Поставщик вправе направить Заказчику предложение об изменении цены товара, если наступят обстоятельства, не зависящие от Сторон. Изменение цены Договора возможно в порядке, предусмотренном в п. 10.1. настоящего Договора.

2.8. В соответствии с п. 5 ст. 78.1. Бюджетного кодекса РФ в случае если оплата по настоящему Договору осуществляется за счёт субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон в части размера и (или) сроков оплаты и (или) объёма товаров, работ, услуг в случае уменьшения получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведённых в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с техническими регламентами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими требования к качеству товара.

3.2. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

3.3. Товар должен быть пригодным для целей, для которых товар такого рода обычно используется, и соответствовать условиям настоящего Договора.

3.4. Качество товара должно соответствовать действующим ГОСТам и быть подтверждено сертификатами/декларациями, удостоверяющими качество, если наличие таких сертификатов/деклараций предусмотрено действующим законодательством РФ. Оригиналы и надлежащим образом заверенные копии этих документов должны быть переданы Заказчику на момент поставки товара.

3.5. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не поврежденным, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Продукция в целом, её комплектующие, техническая документация и сопутствующие расходные материалы должны быть оригинальными от производителя.

3.6. Претензии, связанные с несоответствием товара по качеству, могут быть заявлены Заказчиком в течение остаточного срока годности товара.

3.7. В случае поставки товара, качество которого не соответствует условиям Договора, Поставщик заменяет его товаром надлежащего качества. Убытки, возникшие в связи с заменой товара, несет Поставщик.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Осуществлять в любое время контроль за ходом и качеством выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

4.1.2. Отказаться от приема и оплаты товара ненадлежащего качества, а также, в случае если поставка товара совершена с нарушением сроков, установленных настоящим Договором, либо товар поставлен не в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. По запросу Поставщика своевременно предоставлять Поставщику информацию, необходимую для полного, своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.2.2.В порядке, установленном настоящим Договором, по завершению поставки товара в полном объеме подписать Акты приема–передачи товара или сообщить о причинах отказа их подписывать.

4.2.3. Производить оплату поставленного товара, исходя из установленной цены Договора при условии выполнения Поставщиком действий по поставке товара в соответствии с настоящим Договором и Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) и после подписания Акта приема-передачи Товара, товарных накладных/универсального передаточного документа на основании выставленного счета.

4.2.4. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Запрашивать и получать от Заказчика всю информацию, необходимую для полного, своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный товар, при условии выполнения действий по поставке товара, в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Выполнить своими силами и за свой счет поставку и разгрузку товара на склад Заказчика по его адресам. Товар поставляется надлежащего качества в количестве и с характеристиками, соответствующими Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и действующими нормативными документами в объеме и в сроки, предусмотренные условиями Договора.

4.4.2. Передать Заказчику товар в стандартной упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги, всякого рода повреждений, с учетом необходимых маркировок, отвечающей требованиям ГОСТ или технических условий и обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.

4.4.3. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.4.4.Устранить своими силами и за свой счет все обнаруженные недостатки по качеству, количеству, ассортименту товара, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения мотивированного отказа (требования) Заказчика от подписания Акта приема-передачи товара и (или) Акта обнаружения недопоставки или недостатков по факсу, и (или) по электронной почте, и (или) через общедоступную почтовую связь, и (или) курьером, и (или) в устной форме – телефонограммой с последующим предоставлением документа (по выбору Заказчиком).

4.4.5. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Порядок поставки и передачи товара:

5.1.1. Место поставки товара:

—▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, г. Тюмень, пр. Шаимский, д. 18А (корпус 1);

—▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Дружбы, д. 161 (корпус 2);

—▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пожарных и Спасателей, д. 5, корп. 2 (корпус 3).

Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты заключения договора.

Товар поставляется разово. Поставщик обязан согласовать дату и время поставки с Заказчиком за 2 (два) рабочих дня до начала поставки товара.

Товар поставляется транспортом Поставщика. Погрузка – разгрузка товара осуществляется силами Поставщика. Все расходы по доставке, погрузке, разгрузке, перемещению товара до мест, указанных Заказчиком, вывозу упаковки производятся за счет сил и средств Поставщика.

5.1.2. В соответствии с нормами ст. 457 ГК РФ, поставка товара по истечении срока и времени, установленного пунктом 5.1.1. настоящего Договора, признается осуществленной в период потери Заказчика интереса к товару и является ответственностью Поставщика.

5.2. Поставщик обеспечивает сохранность товара до надлежащей передачи его Заказчику.

5.3. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным с момента надлежащей передачи всего товара указанного в заявке Заказчика в место назначения в соответствии с пунктом 5.1.1. настоящего Договора и предоставления приёмо-передаточных документов в 2 экземплярах, подписанных со стороны Поставщика, а также документов, подтверждающих качество товара в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

Право собственности на товар прекращается у Поставщика с момента подписания Заказчиком документа о приемке (Акт приема-передачи).

5.4. Приемку, оценку, проверку количества, качества и ассортимента товара осуществляет комиссия Заказчика в полном соответствии с обязательными требованиями, установленными в Договоре. Качество товара должно соответствовать действующим ГОСТам и подтверждено сертификатами, удостоверяющими качество.

5.5. Товар, отгруженный Поставщиком после получения Заказчиком уведомления об изменении цены товара, оплачивается по цене, уставленной в настоящем Договоре.

5.6. Заказчик имеет право отказаться от товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству, количеству, ассортименту товара.

5.7. В случае если при приемке будет обнаружен товар ненадлежащего качества, меньшего или большего количества, измененного ассортимента, Заказчик обязан отказаться от приемки такого товара, составив Акт обнаружения недопоставки или недостатков и известив об этом Поставщика. При этом Поставщик обязан заменить некачественный товар на качественный, допоставить недостающий по количеству либо забрать излишки товара, изменить ассортимент товара в соответствии в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления Заказчиком такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного (дефектного), не количественного товара. В этом случае бремя транспортных расходов также несет Поставщик.

5.8. Для проверки поставленного товара в части соответствия условиям Договора Заказчик вправе проводить экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет 1 (Один) рабочий день с момента направления запроса.

В случае выявления по результатам экспертизы несоответствия качества, ассортимента поставляемого товара, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, который обязан в срок не более 24 часов устранить выявленные недостатки за свой счет, а именно заменить товар ненадлежащего качества на товар надлежащего качества, согласно условиям настоящего Договора. В этом случае бремя транспортных расходов также несет Поставщик. Одновременно с извещением о выявленных недостатках Заказчик выставляет Поставщику требование о возмещении расходов по оплате экспертизы поставленного товара.

Возмещение Поставщиком расходов по оплате экспертизы товара осуществляется в порядке, предусмотренном п. 7.11 настоящего Договора.

5.9. Во всех иных вопросах приема-передачи Товара, неурегулированных настоящим разделом Договора, Стороны руководствуются Инструкциями «О приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража от 25.04.1966 г. № П-7 и «О порядке приема продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража от 15.07.1965 г. № П-6 (с изменениями), иным действующим законодательством Российской Федерации с особенностями, предусмотренными Договором.

6. УПАКОВКА ТОВАРА

6.1. Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждения или порчи и обеспечивающей сохранность в течение всего срока годности товара.

6.2. Упаковка товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать её для обеспечения сохранности товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с товаром, находящимся в ней в порядке, определённом пунктом 5.7 раздела 5 настоящего Договора.

6.3. Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за повреждение товара вследствие его ненадлежащей упаковки и обязуется заменить товар, поврежденный во время перевозки в результате неправильной упаковки или связанных с этим причин.

6.4. На упаковке должна быть маркировка, соответствующая требованиям стандартов и технических условий, установленных РФ. Товар должен быть маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами, техническими условиями и иными требованиями применительно к товарам, предназначенным для реализации оптом и в розницу на территории РФ. На упаковках с товаром должна содержаться информация о товаре на русском языке: полное наименование товара, количество в упаковке.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 от ключевой ставки Центрального Банка, действующей на дату уплаты пеней от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.6. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафов, пени).

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора.

7.9. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.11. Пени, штрафы, расходы по оплате экспертизы товара с Поставщика взыскиваются путем уменьшения суммы платежа по Договору на сумму пеней, штрафов, расходов по оплате экспертизы товара. В случае если сумма платежа по настоящему Договору недостаточна для погашения штрафов, пеней, расходов по оплате экспертизы товара, то такая сумма уплачивается Поставщиком в течение 30 календарных дней со дня получения от Заказчика требования об их уплате.

7.12. Уплата неустойки (штрафов, пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Договору.

7.13. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

7.14. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре, без изменения цены Договора. В этом случае соответствующие изменения должны быть отражены в дополнительном соглашение к договору и внесены заказчиком в реестр договоров, заключенных Заказчиком.

7.15. Для Поставщика не является основанием для неисполнения, ненадлежащего исполнения настоящего Договора либо основанием освобождения от ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, наличие следующих обстоятельств: инфляционных процессов, кризисных явлений в экономике, изменений валютных курсов, введения публично-правовыми образованиями экономических санкций против любых лиц, ухудшения финансового состояния, банкротства, противоправных действий третьих лиц, изменений цен на материалы, сырье, оборудование, продукцию и иные объекты гражданских прав. Перечисленные обстоятельства не являются для Поставщика обстоятельствами непреодолимой силы по смыслу п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8. ПРЕТЕНЗИИ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.

8.2. При нарушении одной Стороной условий настоящего Договора другая Сторона вправе направить ей письменную претензию в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченным Стороной лицом. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора и/или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. К претензии прилагаются документы, подтверждающие предъявляемые требования. Ответ на претензию дается в письменной форме.

8.4. Сторона, получившая претензию, в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает претензию по существу и дает мотивированный ответ другой Стороне.

8.5. Неполучение ответа на претензию в установленный настоящим Договором срок рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.

8.6. При недостижении согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности, например, война и военные действия, пожар, наводнение, землетрясение, забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов. В этом случае срок исполнения обязательств переносится на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства, или согласовывается сторонами дополнительно.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 3 (трех) дней известить в письменной форме другую Сторону о возникновении (и прекращении) вышеуказанных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

9.4. Сторона, не известившая другую Сторону в течение 3 (трех) дней, лишается возможности ссылаться на форс-мажор в случае невыполнения условий настоящего Договора.

9.5. В случае, если из-за обстоятельств непреодолимой силы обязательства по Договору невозможно выполнить даже по истечении срока, на который их исполнение было приостановлено, Договор может быть расторгнут на основании статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации (в связи с существенным изменением обстоятельств).

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

10.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение пяти рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику (подрядчику, исполнителю) одним из способов: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в Договоре, телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении двадцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

10.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае:

— не поставки, нарушения сроков поставки продукции (партии/части продукции), указанных в спецификации два и более раза;

— поставки товара ненадлежащего качества, количества или ассортимента, указанных в спецификации два и более раза;

— если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

10.6. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Заказчику одним из способов: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления либо дата получения Поставщиком информации об отсутствии Заказчика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты направления решения Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.7. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего письменного уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.8. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения данного Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.9. В случае расторжения Договора по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Договора Заказчик не позднее 10 рабочих дней со дня расторжения Договора направляет в уполномоченный орган по контролю в сфере закупок информацию о недобросовестном Поставщике.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. Каждая из Сторон Договора подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением Договора. Стороны декларируют о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Договора.

11.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 11.1 Договора, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

11.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и посредниками, действующими по Договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

11.4. Сторонам Договора, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

11.5. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

11.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

12. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

12.1. В соответствии с пунктом 2 ст. 160 ГК РФ, во исполнение обязательств по Договору при наличии технических возможностей Сторон, Стороны устанавливают возможность использования электронного документооборота.

Электронный документооборот представляет собой способ обмена и работы с документами, оригиналы которых формируются в электронном виде и подписываются квалифицированной электронной подписью (КЭП), выданной аккредитованным удостоверяющим центром.

Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете».

12.2. Стороны соглашаются получать и подписывать в электронном виде следующие документы: счета на оплату, товарные накладные (форма ТОРГ-12), УПД, акты-приема передачи, акты сверок взаимных расчетов, дополнительные соглашения к Договору, информационные письма.

12.3. Документы в электронной форме, подписанные КЭП, признаются электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством РФ, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

12.4. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать подписи и (или) печати обеих сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон.

12.5. Каждая из сторон несёт ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей КЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без её согласия. Если в сертификате КЭП не указан орган или физическое лицо, действующее от имени Стороны при подписании электронного документа, то в каждом случае получения подписанного электронного документа получающая Сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени направляющей Стороны надлежащим лицом, действующим в пределах имеющихся у него полномочий.

12.6. Организация электронного документооборота между Сторонами не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами.

12.7. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными КЭП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью, при этом такая форма оригинала документа должна быть зафиксирована приказом руководителя направляющей Стороны.

12.8. Для осуществления электронного документооборота заключение договоров с оператором электронного документооборота, установка специального программного обеспечения обеспечиваются Сторонами самостоятельно.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Договора и действует до 30 июня 2025 года, в части оплаты исполненных обязательств – до полного и надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

13.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

13.3. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара, Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

13.4. В случае изменения одной из Сторон Договора своего местонахождения или почтового адреса она обязана в письменной форме информировать об этом другую Сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.

13.5. Письма, уведомления, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляются в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала.

13.6. По всем вопросам, не урегулированным в Договоре, Стороны будут руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

13.7. Если какое-либо из положений настоящего Договора в связи с изменением законодательства становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае необходимости Стороны договорятся о замене недействительного положения положением, позволяющим достичь сходного результата.

13.8. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.9. К настоящему Договору имеются следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:

— Приложение № 1 «Спецификация».

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Заведующий МАДОУ д/с № 172 г. Тюмени

/Ю.В. Селивёрстова /

Приложение № 1

к Договору № ____________

от « __ » ___________ 2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

1. Цена Договора: .

Цена Договора включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, страхования и иные расходы: в том числе по сборке, погрузке, укладке, креплению, транспортировке, разгрузке товара, а также включает уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2. Место поставки товара:

—▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, г. Тюмень, пр. Шаимский, д. 18А (корпус 1);

—▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Дружбы, д. 161 (корпус 2);

—▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пожарных и Спасателей, д. 5, корп. 2 (корпус 3).

3. Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты заключения договора.

4. Условия поставки: товар поставляется разово. Поставщик обязан согласовать дату и время поставки с Заказчиком за 2 (два) рабочих дня до начала поставки товара.

Товар поставляется транспортом Поставщика. Погрузка – разгрузка товара осуществляется силами Поставщика. Все расходы по доставке, погрузке, разгрузке, перемещению товара до мест, указанных Заказчиком, вывозу упаковки производятся за счет сил и средств Поставщика.

Наименование товара и производитель поставляемых товаров, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах (товарно-транспортная накладная/ универсальный передаточный документ).

Обязательные условия:

— доставка товара Заказчику осуществляется транспортом Поставщика;

— транспорт должен предохранять товар от дождя, пыли и других возможных загрязнений.

5. Требования к товару: поставляемый товар должен быть от производителя. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

Качество товара должно соответствовать действующим ГОСТам и быть подтверждено сертификатами/декларациями, удостоверяющими качество, если наличие таких сертификатов/деклараций предусмотрено действующим законодательством РФ. Оригиналы и надлежащим образом заверенные копии этих документов должны быть переданы Заказчику на момент поставки товара.

7. Каждая партия поставляемого товара (каждого вида) должна сопровождаться сопроводительными документами: универсальный передаточный документ или товарно-транспортная накладная (по форме ТОРГ-12), сертификатом или декларацией о соответствии, с подлинными печатями (при наличии) и подписями производителя или продавца товара, указанными в этих документах.

8. Претензии относительно скрытых дефектов товара, которые не могли быть выявлены по результатам внешнего осмотра в ходе первоначальной проверки, подаются Заказчиком Поставщику в течение 10 (десяти) календарных дней в письменной форме, путём подписания, уполномоченным техническим специалистом Заказчика и направления Поставщику соответствующего Акта.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к извещению № ЗК-01/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Приложение № 4

ФОРМА № 1 к извещению № ЗК-01/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№

*для юридических лиц:

- Посмотреть таблицу с данными

*для физических лиц:

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, сообщаем о своем согласии исполнить условия договора, указанные в извещении, техническом задании и проекте договора настоящего запроса котировок и в случае признания нас победителями поставить товар в соответствии и с условиями, установленными в извещении, техническом задании и проекте договора о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

______________________________________

(наименование участника закупки)

______________________ ________________ ________________________

(должность лица, подписавшего заявку) (подпись) (Ф.И.О.)

ФОРМА № 2

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА

В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Участник закупки предлагает поставить товар, наименования и характеристики которых указаны в Приложении № 1 «Техническое задание на поставку столовых и кухонных изделий» к извещению по следующей прилагаемой форме таблицы № 1.

Таблица № 1

Цена за единицу товара, и общая сумма по каждой позиции в заявке не должны превышать цены и суммы по позициям, полученные путем расчета начальной максимальной цены (Приложение № 3 к извещению).

- Посмотреть таблицу с данными

Устанавливается ограничение на товары, происходящие из иностранных государств в соответствии с Приложением № 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 года № 1875.

Полная и окончательная стоимость поставки столовых и кухонных изделий с учетом транспортных расходов, а также всех иных расходов, связанных с поставкой товара, составляет:

______________________ (___________________) рублей, с учётом НДС/НДС не облагается.