Тендер - Поставка стеклоомывающей жидкости №304651888

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть88  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымипроет_ГК_незамерзайка

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ________

на омывающей жидкости для транспортных средств

Санкт-Петербург «____»_________ 2025 года

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт-Петербургу, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя Главного управления Коростелева Андрея Валерьевича, действующего на основании Доверенности №78915/24/329 от 19.09.2024, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании _________, с другой стороны, в дальнейшем совместно и по отдельности именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется осуществить поставку стеклоомывающей жидкости (далее – товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

1.2. Количество, качественные характеристики, а также стоимость товара определяются в Спецификации поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Срок поставки товара: По заявке заказчика.

1.4. Место поставки товара в соответствии с Приложением №1 к настоящему Контракту.

2. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Финансирование Контракта на поставку товара осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств (далее - ЛБО), утвержденных уполномоченным распорядителем бюджетных средств и доведенных до Заказчика. Источник финансирования – Федеральный бюджет 2025 года.

2.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.3. Цена настоящего Контракта составляет: ____________ (________________________) рубля ___ копеек, включая НДС/без НДС.

2.4. Цена настоящего Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения государственного контракта и может изменяться только в случаях, в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и Контрактом.

2.5. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика (упаковку, маркировку товара, транспортные расходы, погрузку на складе Поставщика, поставку на склад Заказчика, разгрузку в месте доставки, налоги и сборы, а также другие обязательные платежи), связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.6. Оплата поставленного товара по настоящему Контракту, производится в безналичной форме. Перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика осуществляется по факту поставки товара в полном объеме, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки поставленного товара и на основании следующих документов: счета и/или счета – фактуры, товарной накладной, с указанием сведений о номере и дате заключения контракта, подписанные уполномоченными представителями Сторон.

2.7. Датой оплаты признается день списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Принять и оплатить товар в порядке и сроки, предусмотренные Разделами 2, 4 настоящего Контракта;

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Контролировать качество товара, поставляемого Поставщиком;

3.2.2. В случае обнаружения недостатков при сдаче-приемке поставленного товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков;

3.2.3. Осуществить выплату Поставщику суммы, уменьшенной на сумму пени и/или штрафов в порядке, предусмотренном Разделом 5 настоящего Контракта.

3.2.4. Совершать иные действия, предусмотренные Контрактом.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Своевременно поставить товар надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Контракту);

3.3.2. Осуществлять погрузочно-разгрузочные работы, подъем на этаж Товара собственными силами Поставщика.

3.3.3. Оплатить Заказчику пени и/или штрафы в случае, если Заказчик выставил Поставщику требование об их уплате, в порядке и сроки, предусмотренные Разделом 5 настоящего Контракта.

3.3.4. В случае наличия законодательных требований Поставщик обязуется представить дополнительные документы - акты по установленным формам, справки, счета фактуры и иные документы.

3.3.5. Предоставить обеспечение исполнения гарантийных обязательств в случае, если такое требование установлено в Разделе 6 Контракта.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать оплаты по настоящему Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств;

3.4.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

4.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком единовременно в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня направления заявки заказчика по адресу, указанному в п. 1.4 настоящего контракта.

4.2. При поставке товара Поставщик представляет следующие документы: акт сдачи-приемки товара, счет и/или счет-фактуру, товарную накладную, с указанием сведений о номере и дате заключения контракта, подписанные уполномоченным представителем.

4.3. Поставка товара включает в себя: погрузку товара на складе Поставщика и разгрузку в месте доставки. Разгрузка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика в помещениях, указанных Заказчиком. Разгрузка и приемка товара по количеству и качеству производится только в присутствии представителей Заказчика и Поставщика, в соответствии с товарной накладной и должна быть полностью завершена в день поставки.

4.4. Поставка товара Заказчику осуществляется в рабочий день (в рабочее время). Время доставки товара должно быть согласовано с Заказчиком предварительно. О конкретной дате поставки Поставщик уведомляет Заказчика телефонограммой за два дня до даты предполагаемой поставки.

4.5. По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 4.6. Осмотр товара и проверка его количества, качества и комплектности производятся в месте доставки в день вручения товара Заказчику. Заказчик не принимает товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Контракта. 4.7. Проверка количества товара производится путем подсчета товарных единиц. 4.8. Проверка комплектности товара осуществляется путем визуального осмотра. 4.9. Проверка качества товара осуществляется в соответствии с обычно применяемым в отношении данного товара порядком проверки, если иное не предусмотрено законом или иным правовым актом. 4.10. Для проверки поставленного товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4.11. В случае выявления фактов поставки товара ненадлежащего качества, Стороны составляют акт с указанием перечня недостатков. Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, а при необходимости заменить некачественный товар. Устранение недостатков, поставка недостающего или замена некачественного товара осуществляется Поставщиком в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания товаросопроводительных документов.

4.12. Доставка, погрузка, разгрузка некачественного товара со склада Заказчика и обратно производится силами и за счет средств Поставщика.

4.13. Замена некачественного товара сверх срока поставки товара, считается нарушением указанного срока. На время замены товара, товар считается не поставленным в соответствующем количестве.

4.14. Все риски, связанные с доставкой товара до склада Заказчика, лежат на Поставщике.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Просрочка исполнения Подрядчиком обязательств по доставке результатов выполненных работ начисляется исходя из сроков, установленных в настоящем Контракте.

5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей (если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно));

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафа, пеней). Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.3.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет [1] :

а) 1000 рублей (если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно));

5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

6.1. Поставщик обязуется поставить товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении, с указанием наименования и количества.

6.2. Если производителем товара предусмотрена для него специальная упаковка, то товар должен поставляться в упаковке производителя, если она обеспечивает защиту товара от повреждения во время транспортировки.

6.3. Упаковка товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты товара.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Контракту.

7.4. Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

7.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Контракту, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

7.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном настоящим Контрактом.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного дополнительного соглашения.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

8.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.4. К отношениям сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

9. ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Внесение изменений в условия настоящего Контракта допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.2. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

9.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в соответствии с гражданским законодательством в одностороннем порядке в связи с нарушением другой Стороной условий Контракта.

9.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае, если:

9.4.1. Поставщик поставляет товар ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

9.4.2. Поставщик неоднократно (от двух и более раз) нарушил сроки поставки товара, предусмотренные настоящим Контрактом.

9.5. Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.6. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае, если:

9.6.1. Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) нарушены сроки оплаты товара;

9.6.2. Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) незаконно отказано в приемке поставленного товара.

9.7. Поставщик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.8. Расторжение настоящего Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.9. Расторжение Контракта по соглашению сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

9.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

9.11. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается количество поставленных Поставщиком товаров.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон со дня заключения настоящего Контракта и действует по 30 ноября 2025 года.

10.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий настоящего Контракта, если таковые имели место в период его исполнения.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Контракт регулируется законодательством Российской Федерации. Контракт составлен на русском языке. Вся относящаяся к настоящему Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должна быть составлена и подписана на русском языке.

11.2. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности Заказчика по настоящему Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.4. В случае изменения наименования, адреса, банковских реквизитов и/или иных данных одной из сторон, она обязана уведомить другую сторону не позднее, чем через 5 (Пять) дней с даты произошедшего изменения.

В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

11.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

- Приложение № 1 – Спецификация поставляемого товара;

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту

от «__» ________ 2025 года

№ ________________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Место и сроки поставки: Московский проспект 182.

1.1. Срок поставки товара: в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения заявки заказчика.

1.2. Поставка товара осуществляется единовременно в рабочее время по согласованию с Заказчиком.

2. Объект закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Размер штрафа включается в Контракт в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042. ↑