Тендер - Поставка стеклоочистителя в сборе №306137348

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть48 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Калужская облМесто поставки (адрес):г. Калуга Московская 258 Извещение_о_проведении_закупки - Посмотреть таблицу с данными

Извещение о проведении закупки у единственного поставщика 1

Наименование закупки – Поставка стеклоочистителя в сборе

Заказчик – Муниципальное унитарное предприятие горэлектротранспорта «Управление Калужского троллейбуса» г.Калуги
Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Калуга, ул. Московская, д. 258
Контактный телефон: +7 (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб.236 Петраков С.А.
Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги – согласно условиям проекта Договора.

Количество поставляемого товара, выполняемых работ и оказываемых услуг – согласно условиям проекта Договора.

Место и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуги –согласно условиям проекта Договора.

Сведения о начальной (максимальной) цене договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто семнадцать тысяч шестьсот) рублей, 00 копеек, в том числе НДС и включает в себя стоимость Товара затраты на транспортировку, страховые и таможенные расходы, а также прочие расходы и налоги, которые в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством РФ должен уплачивать Поставщик при выполнении обязательств по Договору.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги – согласно условиям проекта Договора.

Требования к участникам закупки и перечень документов, предоставляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям – не установлены.

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке – запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки – предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие – не установлены.

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлен.

Обоснование закупки у единственного поставщика - закупка у единственного поставщика осуществляется на основании п.30.1.35 п.30.1 раздела 30 Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд МУП ГЭТ «УКТ» г.Калуги.

Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения закупки - Заказчик, разместивший в ЕИС извещение о проведении закупки, вправе отменить закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения.

Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки) – не установлено.

Размер и порядок внесения и возврата денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке – не установлено.

Размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления и возврата такого обеспечения, требования к такому обеспечению – не установлено.

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки - предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации – не установлено, документация о закупке не предоставляется.

20.Предоставление национального режима при осуществлении закупок – не установлен.

^ Данное Извещение подлежит размещению в ЕИС согласно ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и не имеет целью проведение отбора участников закупки для заключения договора с МУП ГЭТ "УКТ" г. Калуги.

Договор_проект

Договор № ____

- Посмотреть таблицу с данными

_________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и ______________________________________________, с другой стороны, на основании потребности, заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка стеклоочистителя в сборе (Приложение №1 к настоящему Договору) (далее - Товар), который приобретается Заказчиком у Поставщика на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Договоре.

1.2. Поставка Товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Калуга, ул. Московская, д.258, транспортом Поставщика.

1.3. Наименование, характеристики, единица измерения, количество и цена (общая и за единицу) товара, подлежащего поставке в рамках настоящего Договора, указаны в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к настоящему Договору).

2. Цена Договора

2.1. Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто семнадцать тысяч шестьсот) рублей, 00 копеек, в том числе НДС и включает в себя стоимость Товара, затраты на транспортировку, страховые и таможенные расходы, а также прочие расходы и налоги, которые в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством РФ должен уплачивать Поставщик при выполнении обязательств по Договору.

2.2. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий Договора при его исполнении в следующих случаях:

- по снижению цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора;

- Заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный договором количество товара при изменении потребности в таких товарах, на выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме товара, не предусмотренных договором, но связанных с услугами, предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

- Заказчик вправе по согласованию с поставщиком и с учредителем Заказчика, изменить не более чем на 30 (тридцать) процентов предусмотренный договором количество товара при изменении потребности в таких товарах, на выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме товара, не предусмотренных договором, но связанных с услугами, предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

2.3. Физические лица, применяющие специальный налоговый режим, освобождаются от налогообложения налогом на доходы физических лиц в отношении доходов, являющихся объектом налогообложения налогом на профессиональный доход.

3. Порядок и срок расчетов

3.1. Оплата по настоящему договору производится за счет собственных средств, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре, за товар, фактически поставленный Поставщиком, на основании представленных документов в соответствии с пунктом 3.1.1 настоящего договора, в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания акта приемки товаров (работ, услуг).

3.1.1. Поставщик направляет в адрес Заказчика товарно-сопроводительные документы, заверенные подписью и печатью Поставщика:

- счет с указанием номера и даты Договора (наименование товара должно полностью соответствовать наименованию, указанному в Приложении №1 к настоящему Договору)

- счёт-фактура [1] ;

- товарная накладная с указанием номера Договора, даты Договора (наименование товара должно полностью соответствовать наименованию, указанному в Приложении №1 к настоящему Договору) (при наличии);

- универсальный передаточный документ Договора (наименование товара должно полностью соответствовать наименованию, указанному в Приложении №1 к настоящему Договору) (при наличии).

3.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.3. В случае изменения расчетного счета, и (или) иных реквизитов, Поставщик обязан в течении 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов и расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

4. Права и обязательства сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Надлежащим образом исполнять обязанности Поставщика по настоящему Договору.

4.1.2. Поставить товар надлежащего качества, количества и ассортимента, соответствующий стандартам, техническим условиям, требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации (ГОСТам и ТУ), а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на поставляемый товар.

4.1.3. Поставить товар новый (товар, который не был в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства).

4.1.4. Одновременно с поставкой товара передавать Заказчику (либо уполномоченному лицу) надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, а также документы, удостоверяющие качество и безопасность товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Доставить и отгрузить Товар своими силами и за свой счет в количестве, ассортименте и сроки, установленные в настоящем Договоре, по адресу согласно п. 1.2 настоящего Договора, в помещение, указанное Заказчиком.

4.1.6. В случае обнаружения факта поставки товара ненадлежащего количества, ассортимента и (или) качества Поставщик обязан заменить такой товар на товар надлежащего количества, ассортимента или качества в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения претензии от Заказчика (либо уполномоченного лица). Все расходы в этом случае осуществляются за счет Поставщика.

4.1.7. Поставить товар в упакованном виде, упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке.

4.1.8. Проводить сверку расчетов с Заказчиком.

4.1.9. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также предоставлять Заказчику результаты поставки товара, предусмотренные Договором, в установленные сроки.

4.1.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать своевременной приемки товара на основании представленных Поставщиком документов, свидетельствующих о поставке товара.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный товар надлежащего качества в соответствии с условиями Договора.

4.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно товара в рамках Договора.

4.2.4. Пользоваться иными правами, предоставленными Договором и законодательством Российской Федерации.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Своевременно принять и оплатить поставленный товар надлежащего качества на основании представленных Поставщиком документов, свидетельствующих о поставке товара.

4.3.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней уведомить Поставщика об обнаруженных несоответствиях товара.

4.3.3. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками поставки товара, надлежащим исполнением обязательств по настоящему договору и расходованием финансовых средств в ходе реализации настоящего договора.

4.3.4. Проводить контроль над качеством поставляемого Поставщиком Товара, в том числе в установленном порядке проводить экспертизу поставленного товара.

4.3.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями договора.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать поставки товара, полностью отвечающего характеристикам, указанным в спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 3.1.1 Договора, а также своевременного устранения выявленных недостатков товара.

4.4.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору, сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

4.4.3. Отказаться от приемки товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случаях обнаружения неустранимых недостатков.

4.4.4. Пользоваться иными правами, предоставленными Договором и законодательством Российской Федерации.

5. Порядок и сроки поставки товара

5.1. Поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подачи Заказчиком заявки на электронный адрес Поставщика, указанный в разделе 15 настоящего Договора. Поставка товара на склад Заказчика осуществляется в рабочие дни: пн.-чт. с 8:30 до 16:30 (обед с 12:00 до 13:00); пт. с 8:30 до 15:30 (обед с 12:00 до 13:00). Изменение времени приемки Товара возможно только по письменному согласованию с Заказчиком.

5.1.1. Количество товара не должно превышать предельное количество товара, указанного в Спецификации.

5.2. Поставщик обязуется известить Заказчика о дате поставки не позднее, чем за одни сутки.

5.3. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, в том числе перемещение до места хранения в помещении Заказчика, осуществляются силами и за счет Поставщика.

5.4. Одновременно с Товаром Поставщик направляет в адрес Заказчика товарно-сопроводительные документы, заверенные подписью и печатью Поставщика, содержащие по каждому наименованию товара сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям, а именно счет на оплату, счет-фактуру (при наличии), товарную накладную, с указанием номера и даты договора, документы, подтверждающие качество Товара, в соответствии с действующим законодательством.

5.4.1. Товарно-сопроводительные документы, оформленные не в соответствии со Спецификацией (приложение №1 к Договору), Заказчиком не принимаются.

5.4.2. Если Товар прибыл на склад Заказчика без товарно-сопроводительных документов, оформленных в соответствии со спецификацией (приложение №1 к Договору), Товар считается принятым Заказчиком датой прибытия товарно-сопроводительных документов, а не Товара.

5.4.3. Если товарно-сопроводительные документы, оформленные в соответствии со спецификацией (приложение №1 к Договору) прибыли ранее Товара, то Товар считается принятым Заказчиком датой прибытия на склад Товара, а не товарно-сопроводительных документов.

6. Порядок и сроки приемки товара

6.1. Поставщик обязуется известить Заказчика о дате поставки товара не позднее, чем за одни сутки, по электронной почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть и по телефону (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб.236

6.2. Приемка Товара осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.3. Приемка Товара по количеству производится в порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6, в части, не противоречащей условиям договора.

6.4. Приемка Товара по качеству производится в порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7, в части, не противоречащей условиям договора.

6.5. Приемка товара по качеству осуществляется Заказчиком (либо уполномоченным лицом) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты приемки товара по количеству.

6.6. При приемке товара Заказчик (либо уполномоченное лицо) проверяет соответствие на наличие и правильность оформления сопроводительных документов в соответствии с Договором, а также документов, подтверждающих качество и безопасность поставленных товаров.

6.7. В случае отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность поставленных товаров, Заказчик (либо уполномоченное лицо) вправе не принимать такие товары. В этом случае обязанности Поставщика в отношении товара, на который отсутствуют документы, подтверждающие их качество и безопасность, считаются неисполненными.

6.8. Приемка товара по количеству осуществляется Заказчиком (либо уполномоченным лицом) на основании товарной накладной/транспортных документов.

6.9. В случае получения поставленного Товара от транспортной организации Заказчик обязан проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных документах, а также принять Товар от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере транспорта.

6.10. При отсутствии у Заказчика (либо уполномоченного лица) претензий по количеству и качеству поставленного товара Заказчик (либо уполномоченное лицо) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней подписывает акт приемки товаров (работ, услуг).

6.11. В случае обнаружения факта поставки товара в недостаточном количестве, а также ненадлежащего качества (в соответствии Приложением №1 к настоящему Договору), Заказчик (либо уполномоченное лицо) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней оформляется Претензия с указанием выявленных недостатков (дефектов) и сроков их устранения. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки (дефекты) за свой счет.

6.12. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты устранения выявленных недостатков (дефектов) и выставлении новых сопроводительных документов, проводится повторная приемка поставленного товара. При повторном обнаружении отступлений от условий настоящего Договора, ухудшающих качество товара, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, Заказчик составляет заключение о мотивированном отказе от приемки товара, которое является основанием расторжения Договора в одностороннем порядке в соответствии с п. 11.3 настоящего Договора.

6.13. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия этого товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствующие приемке поставленного товара и устранено Поставщиком в согласованные Сторонами сроки.

6.14. Риск случайной гибели, случайного повреждения товара, а также право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику (либо уполномоченному лицу) с момента подписания представителем Заказчика товарной накладной.

7. Упаковка, маркировка

7.1. Тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать условиям требований торгового оборота.

7.2. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара от повреждений при перевозке его смешанным видом транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения.

7.3. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара вследствие некачественной, ненадлежащей или поврежденной упаковки.

8. Гарантии, качество

8.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида товара, техническими характеристиками поставляемого товара (спецификацией), условиями договора и наличие документов, подтверждающих качество и безопасность товара, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено:

- сертификатом соответствия (декларацией о соответствии) (при наличии);

- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации (при наличии).

8.3. Поставщик гарантирует, что:

8.3.1. является собственником Товара;

8.3.2. Товар свободен от любых прав третьих лиц и обременений, препятствующих его отчуждению, в том числе на предмет спора, залога (в. т.ч. в силу закона), не арестован;

8.3.3. Товар введен в гражданский оборот РФ с соблюдением законодательства РФ;

8.3.4. предоставил достоверные сведения о стране происхождения Товара.

8.4. На Товар установлена гарантия Поставщика – 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя.

Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.

8.4.1. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.

8.4.2. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Сторонами товарной накладной. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар.

8.4.3. В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену Товара или ремонт любой неисправной части Товара, если неисправность вызвана дефектом конструкции, некачественным материалом, некачественным производством или монтажом и не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц, за исключением случаев, определенных нормативными правовыми актами

8.4.4. Если Заказчик лишен возможности использовать Товар, в отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.

8.4.5. Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

8.5. Если в течение гарантийного срока будет выявлено, что Товар ненадлежащего качества, не соответствует условиям настоящего Договора, Заказчик имеет право по своему выбору совершить одно из следующих действий:

8.5.1. Устранить недостатки самостоятельно, и потребовать возмещения Поставщиком понесенных Покупателем расходов на устранение недостатков. В этом случае Поставщик обязан возместить Покупателю все понесенные последним расходы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего требования, подтвержденного Актом забраковки, составленным согласно п.п. 8.7.-8.10. настоящего Договора.

8.5.2. Потребовать от Поставщика устранения недостатков Товара в разумный срок силами и средствами Поставщика, замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору или иным способом, не противоречащим действующему законодательству.

8.6. На Товар, переданный Поставщиком взамен Товара ненадлежащего качества устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный. Гарантийный срок на Товар, переданный взамен дефектного, исчисляется с даты передачи Товара надлежащего качества.

8.7. О факте обнаружения Товара ненадлежащего качества в течение гарантийного срока Покупатель извещает Поставщика по электронной почте, указанной в настоящем договоре. Полномочный представитель Поставщика обязан прибыть к месту нахождения Товара в течение 3 (тех) рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя для составления Акта забраковки.

8.8. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Поставщик в случае отказа явиться для составления Акта забраковки направляет уведомление Покупателю по электронной почте, указанной в настоящем договоре, в котором указывает причину отказа, своё особое мнение и согласие на составления акта в одностороннем порядке.

8.9. Если в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Поставщиком уведомления Покупателя Поставщик не сообщит о своем участии в составлении Акта забраковки, либо по прибытии откажется от его подписания, то Покупатель вправе составить Акт забраковки в одностороннем порядке. Акт забраковки, составленный в одностороннем порядке, имеет равную юридическую силу для каждой из Сторон.

8.10. Покупатель вправе привлечь к составлению Акта забраковки представителя торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа с отнесением расходов на виновную сторону.

8.11. Забракованный Покупателем Товар должен быть отремонтирован на месте или вывезен Поставщиком со склада (офиса или иного места) Покупателя не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня составления Акта забраковки.

Вывоз забракованного Товара и предоставление взамен Товара надлежащего качества Поставщик осуществляет своими силами и за свой счет (включая все транспортные расходы по перевозке забракованного Товара и по доставке надлежащего Товара на склад, офис или иное место указанное Покупателем, расходы по страхованию перевозимого Товара, а также возмещает Покупателю документально подтвержденные расходы на монтаж вновь поставленного Товара надлежащего качества и демонтаж забракованного Товара).

8.12. Если Поставщик не устранит выявленные недостатки (дефекты) или не заменит Товар ненадлежащего качества или его составляющие части в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня составления Акта забраковки, Покупатель имеет право отказаться от такого Товара или составляющих его частей, и потребовать возврата уплаченных за него денежных средств, при этом Поставщик обязан распорядиться таким Товаром в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. Поставщик обязан возместить Покупателю необходимые расходы, понесенные последним в связи реализацией Товара или его возвратом Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета Покупателем.

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора и обязаны возместить другой стороне убытки, вызванные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением.

9.2. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, связанных с нарушением сроков поставки Товара, Заказчик обязан требовать от Поставщика уплаты неустойки (штрафа, пени) в следующем размере:

- от 1 до 10 дней просрочки – 10 % от суммы заявки, поданной Заказчиком согласно раздела 5 настоящего договора;

- от 11 до 30 дней – 50 % от суммы заявки, поданной Заказчиком согласно раздела 5 настоящего договора;

- от 31 дня и более – 100 % от суммы заявки, поданной Заказчиком согласно раздела 5 настоящего договора.

9.3. За каждый факт неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением п.9.2 настоящего договора, Заказчик обязан требовать от Поставщика уплаты неустойки (штрафа, пени) в следующем размере:

- 1 нарушение – 10% от суммы заявки, поданной Заказчиком согласно раздела 5 настоящего договора;

- 2 нарушения – 50% от суммы заявки, поданной Заказчиком согласно раздела 5 настоящего договора;

- 3 нарушения – 100% от суммы заявки, поданной Заказчиком согласно раздела 5 настоящего договора.

9.4. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки, ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств, предусмотренных договором, Заказчик производит оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), согласно пп.9.2-9.3. Оплата по договору осуществляется Заказчиком путем выплаты Поставщику стоимости поставленных товаров, уменьшенную на сумму неустойки (штрафа, пеней)

9.5. Выплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по договору.

9.6. Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара, а также в случае задержки поставки, если это повлекло за собой вынужденную необходимость закупки у другого поставщика.

10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

10.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов органов государственной власти и органов местного самоуправления.

10.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

10.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.5. Сторона, лишенная возможности исполнить свои обязательства по настоящему Договору в силу чрезвычайных обстоятельств, обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней уведомить другую Сторону о возникновении и прекращении таких обстоятельств.

10.6. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.7. Если обстоятельства, указанные в п. 10.3 настоящего Договора, будут длиться более 30 (тридцати) календарных дней от даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. Срок действия и расторжение договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания договора обеими сторонами и действует до 31.12.2025 г. Истечение срока действия договора не прекращает возникших обязательств, включая взаиморасчеты и гарантийные обязательства.

11.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора.

11.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством и настоящим договором.

11.3.1. В случае расторжения настоящего договора при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Договором, все расходы по расторжению договора несет Поставщик.

11.3.2. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон, с предварительным письменным уведомлением друг друга не менее чем за 10 (десять) рабочих дней.

11.3.3. По требованию Заказчика настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке без возмещения Поставщику причинённых убытков, в следующих случаях:

- нарушение Поставщиком сроков поставки Товара более чем на 10 (десять) рабочих дней;

- невыполнения Поставщиком в согласованный Сторонами срок (в том числе ненадлежащего выполнения) более двух раз либо отказа Поставщика от выполнения распоряжений Заказчика или Уполномоченного лица Заказчика об устранении недостатков, выявленных в Товаре;

-признания Поставщика несостоятельным, проведение его реорганизации либо ликвидации, осуществление Поставщиком своей деятельности под контролем внешнего управляющего в пользу своих кредиторов, а также в том случае, если предпринимается какое-либо действие или происходит какое-либо событие, которое в соответствии с применимым законодательством влечет за собой последствия, аналогичные любому из указанных действий или событий;

- отказ поставщика передать заказчику товар, принадлежности к нему и документы (пункт 1 ст.463 ГК РФ, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

- существенное нарушение поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) пункт 2 ст.475 ГК РФ);

- невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1 ст.480 ГК РФ);

- неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 ст.523 ГК РФ);

- предоставил недостоверные сведения о стране происхождения товара.

11.3.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым с момента, когда данное уведомление доставлено или считается доставленным по правилам 165.1 ГК РФ.

11.3.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

12. Разрешение споров

12.1. Стороны устанавливают обязательный претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней с момента её получения по электронной почте, указанной в разделе 15 настоящего договора. В случае отсутствия в договоре адреса электронной почты, претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена по почте заказным письмом с уведомлением.

12.2. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения и направить другой стороне ответ. Ответ на претензию направляется по электронной почте, указанной в разделе 15 настоящего договора. В случае отсутствия в договоре адреса электронной почты, претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена по почте заказным письмом с уведомлением.

12.3. В случае недостижения согласия, Стороны обращаются в Арбитражный суд Калужской области.

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача (получение) взятки, посредничество во взяточничестве, принятие незаконного вознаграждения, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Сторон обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего п. 13.1 договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего п. 13.1 договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.2. В случае нарушения одной Стороной обязательства воздержаться от запрещенных в п. 13.1 договора настоящей антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой Стороной подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении без возмещения затрат (убытков) по исполнению обязательств по договору другой Стороне. В то же время Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий договор в соответствии с положениями настоящей антикоррупционной оговорки, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. Стороны подтверждают, что данная сделка не является сделкой с участием аффилированных лиц сторон.

14. Прочие условия

14.1. В части, неурегулированной настоящим договором, стороны руководствуются законодательством РФ.

14.2. Все изменения договора оформляются путем заключения дополнительного соглашения, подписанные лицами, уполномоченными на то сторонами и скрепленные печатями сторон.

14.3. В случае изменения одной из Сторон своего местонахождения или почтового адреса она обязана информировать об этом другую Сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах.

14.4. В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов, телефонов или электронной почты, она обязана информировать об этом другую Сторону до вступления изменений в силу.

14.5. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменениях, указанных в п. 14.4, Поставщика, Заказчиком будут учитываться реквизиты и данные, указанные в настоящем договоре.

14.6. Все уведомления, извещения, претензии, требования или иные юридически значимые сообщения сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направляются с использованием электронной почты с последующим представлением оригинала, высланным по адресу, указанному в реквизитах договора. В случае направления сообщений с использованием почты или нарочно сообщения считаются полученными стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты и подписью лица, принявшего сообщение на его втором экземпляре. В случае отправления уведомлений посредством электронной почты сообщения считаются полученными стороной в день их отправки.

14.7. Уведомления, извещения, претензии, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми настоящий договор связывает гражданско-правовые последствия для другой стороны, влекут для этой стороны такие последствия с момента отправления по электронной почте, указанной в настоящем договоре. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

14.8. Перемена Поставщика не допускается, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему договору вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.9. В случае если содержащиеся в настоящем договоре сведения о юридическом и (или) почтовом адресе и сведения, указанные в банковских реквизитах не совпадают с фактическими, сторона, которая предоставила эти сведения, либо своевременно не известила об их изменении другую сторону, несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по ее адресу, указанному в настоящем договоре, а также не вправе ссылаться на сведения, не внесенные в настоящий договор и на недостоверность данных, содержащихся в нем.

14.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.11. Стороны уведомлены и дают свое согласие на размещение Договора в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иными нормативно-правовыми актами в открытом доступе на официальных сайтах по закупочной деятельности.

14.12. Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения:

- Спецификация на поставку товара (приложение № 1).

15. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №________________

от «____» _____________ 20___г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

В случае применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения (УСН) счет-фактура не предоставляется ↑