Тендер - Поставка средства для стирки Ника-Люкс №303224440

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Челябинская облМесто поставки (адрес):454047, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Лазурная, 14, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 04.07.2025 по 08.07.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:04.07.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):08.07.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с документацией о закупке
Подведение итоговМесто подведения итогов:454047, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Лазурная, 14, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:09.07.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке Приложени_№1_Техническое_задание

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Требования к товару

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№2_к_Документации_о_Закупке_(НМЦД) - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№3_Проект_Договора

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ______

на поставку средства для стирки Ника-Люкс

г. Челябинск «____» _____________202__ г.

Государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Челябинский психоневрологический интернат № 2», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Малыгина Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее также – Закон № 223-ФЗ), 19 разделом Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Челябинский психоневрологический интернат № 2», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор заключается по итогам проведении закупки в электронной форме через электронный магазин, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, победителем которого стал Поставщик, протокол _____________ от __________ года.

1.2. По настоящему договору Поставщик обязуется в обусловленный настоящим договором срок поставить средства для стирки Ника-Люкс (далее-товар) Заказчику, а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату поставленных товаров, указанных в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Поставить товар Заказчику по номенклатуре, цене и в количестве согласно приложению №1 к настоящему договору;

2.1.2. При поставке товаров Поставщик обеспечивает выполнение требований Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

Поставщик обязан передать совместно с отгруженным товаром по месту нахождения Заказчика сопроводительную документацию, документы, подтверждающие качество и безопасность товара (сертификаты соответствия (декларации), удостоверения качества и безопасности товара и другие документы).

Товары должны поставляться в таре и упаковке, соответствующим государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации. Товар должен быть в таре и упаковке, препятствующей его порче, а также проникновению влаги. Тара должна быть чистой и сухой, без постороннего запаха. Тара и упаковка должна соответствовать характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Весь товар должен быть замаркирован в соответствии с требованиями стандартов, этикетки и ярлыки должны быть выполнены на русском языке. На таре, упаковке и в сопроводительных документах обязательно указание информации о наименовании товара, об изготовителе, дате выработки и другой информации, предусмотренной требованиями государственного стандарта на русском языке. Упаковка возврату не подлежит и входит в стоимость товара.

2.1.3. Поставить Заказчику товар надлежащего качества в соответствии с требованием Технического Регламента (ГОСТ, ТУ).

2.1.4. Поставщик обязан поставить Товар с остаточным сроком годности согласно приложения №2 к настоящему договору.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. осуществить приемку и оприходование поставляемого товара по количеству и качеству в соответствии с условиями настоящего договора;

2.2.2. оплатить поставленный товар.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена договора составляет _______________ руб. (________________________________________) в том числе НДС ________________ руб. (или НДС не предусмотрен).

Цена Договора включает в себя стоимость товара, тары, упаковки, маркировки, страхования и иные расходы: в том числе по погрузке, укладке, транспортировке, разгрузке товара и подъема на этаж, а также включает уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.2. При поставке товаров по настоящему договору оплата товара производится по ценам, определенным в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1 к настоящему договору).

3.3. Оплата поставляемого Товара производится Заказчиком путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, по факту передачи партии товара, в течение 7(семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке товара.

3.4. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев снижения цены, без изменения количества товаров.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставка товаров Поставщиком осуществляется одной партией, в течение 10 календарных дней с даты заключения договора.

Поставка товара согласовывается Сторонами посредствам телефонной связи и электронной почты, указанной в договоре.

4.2. Поставщику может быть предоставлено право досрочной отгрузки товара по согласованию с Заказчиком.

4.3. Передача (приемка-сдача товара) осуществляется по месту нахождения Заказчика:

454047, г. Челябинск, ул. Лазурная, 14

4.4. Условия поставки товара:

Поставка должна включать в себя доставку, погрузо-разгрузочные работы, упаковку (обеспечивающую сохранность груза от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке и хранении в складском помещении), сертификат соответствия, в случае если товар подлежит обязательной сертификации или декларацию о соответствии. Доставка должна быть осуществлена транспортом и силами Поставщика в соответствующей таре и производственной упаковке.

В случае поставки продукции ненадлежащего качества, обнаружения производственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузо-разгрузочных работах, поставщик должен заменить данную продукцию своими силами и за свой счет в течении рабочего дня с момента обнаружения.

4.5. Порядок приёмки товаров:

Приемка – передача товара осуществляется на основании документов о приемке, которые подписываются Заказчиком с одной стороны и Поставщиком или его полномочным представителем (на основании доверенности) с другой стороны.

Поставщик обязуется присутствовать при поставке товара или обеспечить присутствие полномочного представителя Поставщика на основании доверенности.

Заказчик осуществляет приёмку поставленного товара в течение рабочего дня в день поставки.

Документы о приемке товаров по количеству составляются в соответствии с фактическим наличием товаров. При приемке товаров по качеству и комплектности должны выполняться требования к качеству товаров, предусмотренные договором. Приёмка товара завершается подписанием документов о приемке и акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), который формируется Заказчиком в течение срока приёмки товара.

1) При отсутствии расхождений фактического наличия товаров, качества, технических, функциональных характеристик, установленных в договоре Заказчик и Поставщик (либо его представитель) подписывают документы о приемке и акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

Если Поставщик (либо его представитель) по каким-либо причинам не может подписать акт приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), либо отказывается от подписания акта, Заказчик направляет ему, в течение рабочего дня в день поставки, на электронную почту, указанную в договоре, скан-копию Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), который подписан со стороны Заказчика. На основании данного сообщения Поставщик считается уведомленным о приемке товара.

2) При обнаружении отклонений по количеству, качеству, техническим, функциональным характеристикам (составу) Заказчик обязан приостановить приемку; обеспечить сохранность товара и принять все необходимые меры к предотвращению его смешения с другим однородным товаром.

В случае несоответствия фактического наличия товаров или отклонения по качеству, техническим, функциональным характеристикам, установленным в договоре, или данным, указанным в сопроводительных документах, все расхождения фиксируются Заказчиком в акте приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), который является юридическим основанием для предъявления претензии Поставщику.

Если Поставщик (либо его представитель) по каким-либо причинам отсутствует при поставке товара Заказчик уведомляет Поставщика (либо его представителя) о составлении акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), в котором зафиксированы все расхождения, путем направления ему, в течение рабочего дня в день поставки, на электронную почту, указанную в договоре, скан-копии Акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), который подписан со стороны Заказчика. На основании данного сообщения Поставщик считается уведомленным о составлении акта приемки (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

В случае, когда Поставщик и Заказчик находятся в одном городе, представитель Поставщика должен явиться не позднее следующего рабочего дня после получения уведомления.

В том случае, если поставщик иногородний, его представитель должен прибыть на приемку согласованный с Заказчиком срок, но не позднее 5 рабочих дней после получения уведомления, не считая времени, необходимого для проезда. Представитель организации Поставщика должен иметь при себе необходимые документы (доверенность, удостоверение на право участия в приемке товара у Заказчика и т.п.).

4.6. Экспертиза поставленного товара:

Для проверки поставленных Поставщиком Товаров (предоставленных Поставщиком результатов), предусмотренных настоящим договором, в части их соответствия условиям настоящего договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза поставленных Поставщиком Товаров, предусмотренных настоящим договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании заключенных договоров.

5. ТАРА И УПАКОВКА

5.1. Товары, являющиеся предметом настоящего договора, поставляются в таре и упаковке, соответствующих государственным стандартам, техническим условиям, номера и индексы которых указаны в сопроводительной документации. Тара и упаковка должна быть пригодной для данного товара, обеспечить сохранность товара при транспортировке и хранении.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, рассчитанной из цены договора на момент заключения договора, и составляет 1000,00 рублей. Размер штрафа определяется в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, рассчитанной из цены договора на момент заключения договора, и составляет _____ рублей. Размер штрафа определяется в следующем порядке:

а) 10 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательства по настоящему договору.

6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по договору осуществляется на основании акта (при необходимости), в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по договору.

6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Обеспечение исполнения договора не предусмотрено.

8. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

8.2. Заказчик может принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.3. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе:

1) снизить цену договора без изменения количества товаров и иных условий исполнения договора;

2) увеличить количество товаров на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, и НМЦД;

3) улучшить условия исполнения договора для Заказчика (сократить сроки исполнения договора (его отдельных этапов) при необходимости; отменить или уменьшить размер аванса; предусмотреть условие об отсрочке или рассрочке при оплате; увеличить сроки и объем гарантии);

4) уточнить сроки исполнения обязательств по договору, в случае если договор не был заключен в планируемые сроки в связи с рассмотрением жалобы, с административным производством, с судебным разбирательством;

5) включить условия, обусловленные изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, вновь принятые нормативные акты РФ и Челябинской области, препятствующие исполнению обязательств по настоящему Договору.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. ОБМЕН ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

11.1. В ходе взаимодействия по настоящему Договору Стороны признают возможность применения электронного документооборота (далее – ЭДО) и (или) направления файла с подписанными электронной подписью (далее – ЭП) документами в электронном виде в адрес получающей Стороны напрямую, без привлечения оператора ЭДО, и признают юридическую силу всех полученных или отправленных электронных документов, в том числе счетов-фактур.

11.2. В ходе обмена электронными документами Стороны могут использовать усиленную квалифицированную электронную подпись, которую Стороны признают равнозначной собственноручной подписи владельца сертификата и порождает юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и обязанностей.

11.3. Стороны признают, что полученные электронные документы, заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями.

11.4. Стороны не ограничивают перечень документов, подлежащих обмену в виде электронных документов.

11.5. Наличие договоренности о юридически значимом обмене электронными документами не отменяет использование иных способов изготовления и обмена документами между Сторонами.

1.6. Любая Сторона вправе в любой момент в одностороннем порядке отказаться от соглашения об обмене электронными документами, направив другой Стороне извещение об отказе, подписанное уполномоченным лицом. Соглашение будет считаться прекратившим свое действие в день, следующим за днем получения извещения об отказе от Соглашения другой Стороной.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонами и действует до «31» декабря 2025г.

12.2. Разногласия, возникающие между Поставщиком и Заказчиком при заключении, расторжении настоящего договора рассматриваются в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

12.3. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области.

12.4. В части, не предусмотренной настоящим договором, стороны руководствуются действующим федеральным законодательством РФ, а также законодательством субъекта Российской Федерации — Челябинской области.

12.5. Изменение существенных условий Договора при его исполнении допускается в случае их изменения по соглашению Сторон и в случаях, предусмотренных уменьшения ранее выделенных средств. При этом заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) количества товара (объём работ, услуг), предусмотренных Договором.

12.6. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

12.7. Все Приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – «Спецификация».

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: Заказчик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору №____________

от «___» ____________ 202__г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН

Документация_о_закупке - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении закупки

в электронной форме через электронный магазин, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

на поставку средства для стирки Ника-Люкс

Государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Челябинский психоневрологический интернат № 2»

Челябинск, 2025 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН

Закупка проводится в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и на основании пункта 17.6.2.1. Положения о закупке товаров, работ, услуг Государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Челябинский психоневрологический интернат №2» (далее по тексту – Положение о закупке Заказчика)

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№4_к_документации_(Форма_для_заполнения)

Приложение №4 к документации о закупке

ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!!!

ЗАЯВКА

На поставку чистящих и моющих средств

Технические, количественные, стоимостные характеристики Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

* характеристики, наименование страны происхождения, товарный знак (при наличии), ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ!