Тендер - Поставка средства для мытья посуды №291700538

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть38 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):г. Каменск-Уральский, улица Суворова, 30а, г. Каменск-Уральский, бульвар Комсомольский, 32а
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 19.02.2025 по 20.02.2025Место предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeПорядок предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:19.02.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):20.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В соответствии с требованиями закупочной документации
Подведение итоговМесто подведения итогов:г. Каменск-Уральский, бульвар Комсомольский, 32аДата подведения итогов:20.02.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с требованиями закупочной документации проект_договора_средство_для_мытья_посуды

Договор №

на поставку средства для мытья посуды

г. Каменск-Уральский «____» _________ 2025 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 (далее по тексту Детский сад № 3), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заведующего Наумовой Надежды Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании ___________________ ,с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с гл. 36 положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3» , заключили по результатам осуществления неконкурентной закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, в электронной форме с использованием электронной площадки (протокол № ) настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку средства для мытья посуды (далее - Товар) Заказчику в обусловленный настоящим Договором срок, согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Описанию объекта закупки (Приложение № 2 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Наименование и количество поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору). Функциональные, и качественные характеристики Товара установлены в Описании объекта закупки (Приложение № 2 к настоящему Договору).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Максимальное значение цены Договора составляет ________ (_____________________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС- _______ (__________________________) рубля _____ копейки/НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Источник финансирования: средства автономного учреждения.

Указанная цена включает собственно стоимость товара, расходы на упаковку, маркировку, перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, доставку, страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, а также другие необходимые расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору.

2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением оснований, предусмотренных пунктом 2.3. настоящего Договора.

2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных Договором количества, качества поставляемого Товара и иных условий исполнения Договора.

Цена Договора может быть изменена по соглашению Сторон, если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренное Договором количество поставляемого Товара.

2.4. Порядок оплаты товара:

2.4.1. Оплата за товар производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 7 рабочих дней со дня подписания товарной накладной или УПД.

2.4.2. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.4.3. Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях Российской Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Договором.

3.1.2. Досрочно принять и оплатить Товар (партию Товара).

3.1.3. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемого Товара, руководствуясь Положением о закупке товаров, условиями Договора.

3.1.4. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств, указанных в разделе 1 Договора, а также поименованных в Спецификации (Приложение № 1).

3.1.5. Направить Товар на экспертизу, в том числе лабораторные испытания с целью проверки его качества. В случае, если будет установлено ненадлежащее качество Товара, все расходы на проведение вышеуказанных мероприятий возлагаются на Поставщика.

3.1.6. Не принимать Товар ненадлежащего качества.

3.1.7. Запрашивать у Поставщика информацию о Товаре и о ходе, стадии исполнения обязательств Поставщика по Договору.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно принять и оплатить поставляемый по Договору Товар в соответствии с условиями Договора.

3.2.2. Своевременно сообщить Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе приемки.

3.2.3. В случае обнаружения недостатков и(или) дефектов в поставленном товаре направить Поставщику уведомление с указанием недостатков и(или) дефектов.

3.2.4. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями Договора.

3.2.5. Представить Поставщику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 10 дней со дня соответствующего изменения.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать приемки и своевременной оплаты Товара в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

3.3.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.

3.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках Договора.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Обеспечить поставку Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе по контролю за условиями транспортировки, исключающими загрязнение и его порчу, соблюдению температурно-влажностных условий хранения в соответствии с нормативными требованиями, а также по контролю за поставками скоропортящегося Товара в вышеуказанной части.

3.4.2. Поставить Товар надлежащего качества в количестве, ассортименте согласно Спецификации (Приложение № 1), а также представить все документы, относящиеся к Товару.

3.4.3. По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену ненадлежащего Товара надлежащим, в том числе в случаях, указанных в разделе 5 Договора.

3.4.4. В соответствии с условиями Договора своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора. Срок предоставления информации о ходе исполнения обязательств составляет 2 (два) рабочих дней с момента получения запроса Заказчика.

3.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 2 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в Договоре.

3.4.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

4. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком своими силами и за свой счет по адресам:

- Свердловская область, г. Каменск-Уральский, улица Суворова, дом 30а

- Свердловская область, г. Каменск-Уральский, бульвар Комсомольский, дом 32а

4.2. Период поставки: 01.03.2025 г. по 31.03.2025 г.

4.3. Время поставки: в рабочие дни Заказчика с 08 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней.

4.4. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком товарной накладной.

4.4. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки Товара, должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Договора, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику на адрес электронной почты Заказчика: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/ Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки Заказчик обязуется принять Товар и подписать товарные накладные в порядке, установленном Договором.

4.5. При передаче Товара Поставщик представляет Заказчику на Товар приемо‑передаточные документы, в том числе через систему электронного документооборота «Контур.Диадок»:

• товарную накладную (форма ТОРГ-12) или УПД в 2 (двух) экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);
• счет;
• счет-фактуру (если выставление счета-фактуры является обязательным);
• а также иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской для данных групп товаров.

4.6. Приемка Товара по количеству и качеству, а также на предмет соответствия поставленного Товара условиям настоящего Договора, представленной документации и/или заявленным требованиям осуществляется Заказчиком в течение 24 часов с даты поставки путем визуального осмотра на предмет проверки целостности и маркировки тары и/или упаковки, вскрытия упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке), осмотра Товара на наличие внешних повреждений, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанным в товарной накладной (форма ТОРГ-12) или УПД.

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности Товара, указанного в товарной накладной (форма ТОРГ-12) или УПД, с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью Товара, и со сведениями, содержащимися в сопроводительных документах на Товар.

При приемке Товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям настоящего Договора, заявке, результаты такой проверки могут распространяться на всю партию Товара.

В случае выявления несоответствия Товара (части Товара) условиям настоящего Договора, заявки и сведениям, указанных в сопроводительных документах на Товар, Заказчик вправе отказаться от приемки такого Товара полностью или частично.

4.7. В случае непоставки или несвоевременной поставки Заказчик вправе направить Поставщику претензию в электронном виде с использованием электронной подписи через систему электронного документооборота: «Контур.Диадок» / или принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора. В случае направления претензии Поставщик обязан ответить на претензию не позднее 1 (одного) календарного дня со дня получения претензии.

4.8. Все расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного, несоответствующего условиям настоящего Договора или несвоевременно поставленного Товара, несет Поставщик.

4.9. При отсутствии замечаний и претензий к поставленному Товару Заказчик подписывает товарную накладную (форма ТОРГ-12) или УПД и передает один экземпляр Поставщику. В случае обнаружения несоответствий Товара Заказчик ставит отметку в товарной накладной (форма ТОРГ-12) или УПД о несоответствиях Товара.

4.10. При обнаружении в процессе приемки Товара, после приемки Товара, а также в процессе использования Товара ненадлежащего качества и/или несоответствия количества Товара указанному в заявке Заказчиком, а также в случае отсутствия приемо-передаточных документов на Товар (в том числе, подтверждающих качество Товара), Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, который обязан в срок не более 2 х (двух) часов допоставить недостающий Товар и/или заменить Товар несоответствующего качества, и/или предоставить приемо-передаточные документы. Все расходы в этом случае осуществляются за счёт Поставщика.

Если Поставщик в срок, определенный настоящим пунктом, не выполнил требование об устранении несоответствий Товара, а также в случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе отказаться от поставленного Товара и принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора. При этом, Заказчик обязан обеспечить сохранность Товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить об этом Поставщика.

Устранение Поставщиком несоответствий Товара не лишает Заказчика права на применение штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.11. Датой поставки Товара (партии Товара) является дата подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12) или УПД. Документ о приемке подписывается Заказчиком после устранения Поставщиком всех несоответствий поставленного Товара.

4.12. В случае выявления несоответствия качества поставляемого Товара после его приемки, а также в процессе вскрытия и приготовления пищи, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, который обязан в срок не более двух часов направить своего уполномоченного представителя для осмотра Товара и составления акта. Представитель Поставщика должен иметь документ, подтверждающий его полномочия для осмотра Товара и составления акта. Товар ненадлежащего качества подлежит замене.

Акт о поставке Товара ненадлежащего качества / не соответствующего условиям настоящего Договора (далее – акт) составляется в присутствии уполномоченного представителя Поставщика, подписывается уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика, отказа подписать акт со стороны уполномоченного представителя Поставщика, либо отсутствия у представителя Поставщика документа, подтверждающего его полномочия для осмотра Товара и составления акта в акте делается соответствующая отметка. В случае неявки уполномоченного представителя Поставщика для осмотра Товара и составления акта либо отсутствия у представителя Поставщика документа, подтверждающего его полномочия для осмотра Товара и составления акта, акт составляется представителем Заказчика в одностороннем порядке, копия акта направляется по электронной почте Поставщику. В таком случае факт поставки товара ненадлежащего качества / не соответствующего условиям настоящего Договора считается подтвержденным.

4.13. Для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям настоящего Договора Заказчик вправе инициировать проведение экспертизы (лабораторного исследования). При проведении экспертизы (лабораторного исследования) поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям настоящего Договора. Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет 1 (один) рабочий день с даты направления запроса.

4.14. В случае привлечения Заказчиком экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы (лабораторного исследования) поставленного Товара при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара должны учитываться отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.15. В случае выявления несоответствия качества поставленного Товара по результатам экспертизы (лабораторного исследования), Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика. Согласно требованию Заказчика, указанному в уведомлении, Поставщик обязан заменить партию Товара, несоответствующего качеству по результатам экспертизы (лабораторного исследования) в срок не позднее 1 (одного) дня с даты уведомления, либо произвести возврат денежных средств, оплаченных Заказчиком за партию Товара, несоответствующего качеству по результатам экспертизы (лабораторного исследования).Право выбора замены партии Товара или возврата денежных средств принадлежит Заказчику.

Расходы, связанные с заменой Товара, несет Поставщик. Одновременно с уведомлением о несоответствии качества поставленного Товара Заказчик направляет Поставщику требование о возмещении расходов по оплате экспертизы (лабораторного исследования). Возмещение Поставщиком расходов по оплате экспертизы (лабораторного исследования) Товара осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 7. Ответственность сторон Договора.

4.16. Переданный Заказчику Товар, в отношении которого по результатам экспертизы (лабораторного исследования) установлено несоответствие установленным требованиям, оплате не подлежит. В случае если Товар, несоответствующий установленным требованиям был оплачен Заказчиком, Поставщик обязан произвести возврат оплаченных за него денежных средств в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от Заказчика соответствующего требования. В случае неудовлетворения Поставщиком требования Заказчика о возврате средств за Товар, несоответствующий установленным требованиям, Заказчик вправе удержать денежные средства в размере оплаченного Товара ненадлежащего качества из суммы средств, подлежащих оплате Поставщику за другую партию Товара.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ДОКУМЕНТЫ

5.1. Поставщик поставляет Заказчику Товар в упаковке (таре), обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений, загрязнений при перевозке различными видами транспорта.

5.2. Поставщик обеспечивает соблюдение условий хранения, транспортировки Товара по параметрам температуры, влажности и светового режима в соответствии с требованиями, установленными изготовителем продукции и информации, нанесенной на маркировку, этикетку, листок вкладыш.

5.3. Документы на Товар, которые передает Поставщик в момент его приемки:

5.3.1. При поставке Товара Поставщик обязан на каждый Товар (партию Товара) предоставить Заказчику надлежащим образом оформленный пакет товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость Товара от изготовителя до Заказчика, включая: декларацию о соответствии (или сведения о декларации соответствия, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший)/сертификат соответствия, заверенный держателем декларации (сертификата), либо органом по сертификации, либо нотариально (в случае, если товар подлежит обязательному декларированию (сертификации), свидетельство о государственной регистрации (в случае, если товар подлежит обязательной государственной регистрации на территории РФ).

5.3.2 Предоставлять декларации о соответствии продуктов, протоколы испытаний, использованные изготовителем при декларировании, товарные ярлыки. Копии документов должны хорошо читаться.

5.3.3. Поставщик обязан оформлять товарные накладные по форме № ТОРГ-12, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также счета – фактуры (при наличии) в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Поставщик гарантирует безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

6.2. Гарантия Поставщика должна быть не менее гарантии, установленной производителем.

6.3. Наличие гарантии на Товар удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, заполненного надлежащим образом: с указанием наименования Товара, даты начала исчисления гарантийного срока, печати и подписи Поставщика или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке Товара. Гарантийный талон предоставляется Поставщиком вместе с Товаром.

6.4. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в Товаре или комплектующих к нему (при наличии), или заменить Товар или комплектующие к нему, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком Правил эксплуатации Товара. Устранение недостатков Товара или замена комплектующих к нему производится в срок не более 20 дней с даты письменного уведомления Поставщика о выявлении таких недостатков.

6.5. В случае устранения недостатков в Товаре в период гарантийного срока эксплуатации этот срок продлевается на время, в течение которого Товар не использовался из-за обнаружения недостатков. При замене Товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

6.6. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки Товара надлежащего качества в порядке, установленном в разделе 5 Договора.

6.7. Датой исполнения обязательств Поставщика по Договору по гарантии на Товар считается дата окончания гарантийного срока.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

7.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе направить поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.6. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном настоящим положением, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере:

10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа)
не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.9. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.10. Поставщик (подрядчик, исполнитель) несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.11. За неисполнение условия о привлечении к исполнению договора соисполнителей (субподрядчиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства поставщик (подрядчик, исполнитель) несет ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5 процентов объема привлечения, установленного договором.

7.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную сторону
от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени),
если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора не установлено.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон Договора, обстоятельства.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на той Стороне Договора, которая не выполнила свои обязательства по Договору.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

9.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств, по отношению к другой Стороне.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

• 10.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора, Стороны могут разрешать путем переговоров.
• 10.2. Все споры, возникающие из настоящего Договора, подлежат передаче на разрешение в Арбитражный суд Свердловской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
• 10.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Свердловской области, Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно ч. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.
• 10.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному настоящим Договором, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
• 10.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения претензии.
• 10.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Договора и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.
• 10.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.
• 10.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.
• 10.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
• 10.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Свердловской области.
• 11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. Каждая из Сторон настоящего Договора подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением Договора.

11.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п. 6.1, в том числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.

11.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и посредниками, действующими по Договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

11.4. Сторонам Договора, их руководителям и работникам запрещается:

11.4.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон Договора, их руководства, работников или посредников, действующих по Договору.

11.4.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны.

11.4.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство РФ.

11.5. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение пяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

11.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

11.7. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:

11.7.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Договора.

11.7.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.

11.7.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказываемые ими законные услуги.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по 31.03.2025 г., а в части оплаты (выплаты неустойки, возмещения убытков, исполнения гарантийных обязательств) – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий, если таковые имели место в период исполнения настоящего Договора.

12.2. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.3. Изменение существенных условий Договора:

12.3.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества поставляемых товаров;

- если по предложению Заказчика увеличиваются или уменьшается предусмотренное Договором количество поставляемого товара, в случае выявления потребности в дополнительных товарах не предусмотренных договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части товаров.

12.3.2. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, характеристики которой являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками, указанными в Договоре.

12.3.3. При исполнении Договора Заказчик по согласованию с Поставщиком, вправе изменить количество поставляемого товара и срок исполнения обязательств. Изменения Договора оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору.

12.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

12.5. Изменение, расторжение Договора оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору.

12.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3».

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Неотъемлемой частью настоящего Договора является следующее:

Приложение № 1 - Спецификация на 1 листах;

Приложение № 2 – Описание объекта закупки на 1 листах;

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору
от «____» ________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору

от «____» ________ 2025 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными

.

- Посмотреть таблицу с данными

нмцд_средство_для_мытья_посуды

X

F

c.t x

s>.

Xx

VF

tsts

\F

ER

H

tN

>.9

i-r

o.

t4

r--.1-

IH

I

.

C)

C)

C)

F

O

(I)

()A.

C)

orr

iJ.

tsT

O

;:

C)

(.)

l-*

IAH

tv*!v

|AUt

I

()

0.)

d

>'

lcC il

o)

(.)

IJVF

lH h

.i

C)

.l

V

\)FlN

=rl,i

@

oo

\al

ts

Su

Nin le

lep B

VN

(\\'J:

rcn

()

ss:

REFi'

6SE lo.nz

d11

PNg lrIIAR

x()lrr sx t=;\v

IE B,E

sYti

>,9

RS0l

\

f-

C)

C)

H

tu

FIE tr.G

N

C-

fl

'1

(g

O

O

t/^

N

A

3

F

Itr

Itt

RIO

\)^fa

lEUs

la)riJ

lir

l\ :l

,

19.>.

A-\

lP ,5

oF ltr'

I co

O.tr

H

t{A

t{

t-

l7i -r

IA

\ ' \

lsHq ssu

6'F S

la\J

I ui

*(g

lo::

lfrF(

xR$

$gs

ssd

R\.ic)

H

lHt{

IHH

tan

RSN

E( o.

E{\o

I

(.)

Y

l>'cg

a

xhv

x

lr\-a

lv

IA

lFv

rca

3

tw

sRs

56N

C)

o

H

H

I.F

I t'5

RXE

Rfqi $

F*

ts

ff-

l-i

Sscr)

tE

r.\

E=

6=

"o

RS

Nc(s

aofr

I

a)

u;?;-i

*A

tvH

cn

>t

6

()

\.

\o

sts

IH

AA

ral

1H

o

4,

l\l

ti

o

t-(

()

F

r

6

l"4

c)

0)

lH,x

lo

F

tD6

luv

FF

t{

9o

ilr

[3 \o

E

qF

6 Ha

F

C)

tr

F-{

ra

t-t

rn

N

(\

(\

(\

Ft

a

>5

F

17

c.)

ts

1

H

fra

\o

F

Cg

o

z\o

O

-afi

C)

,

Lr

H

F-L

si ral

i

l'\

l^r_

t.

r{

>,

F v;+

cD

o\

\'.1

oo