Тендер - Поставка средства для дезинфекции №295786104

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть04 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Амурская облМесто поставки (адрес):Амурская область, г.Райчихинск, п.Широкий, ул.Станционная, 7
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Обоснование_НМЦ_Дезсредство - Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_ДЕЗСРЕДСТВА_2025 ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

red54;;;;;

- Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на поставку средства для дезинфекции

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку средства для дезинфекции

- Посмотреть таблицу с данными

*Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 80 % от гарантированного срока годности.

Срок поставки –до 15.05.2025. Поставка осуществляется транспортом поставщика.

Адрес поставки: Амурская область, г.Райчихинск, п.Широкий, ул. Станционная , 7

Приложение №2

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ____

на поставку средства для дезинфекции

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное автономное учреждение Амурской области «Райчихинский центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей «Шанс», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ковалевой Светланы Валерьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить средство для дезинфекции (далее - товар), в количестве и ассортименте согласно спецификации (Приложение №1). На условиях, в порядке и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, а Покупатель принять и своевременно оплатить за поставленный товар на расчетный счёт Поставщика.

1.2. Срок поставки: с момента заключения договора и до 15.05.2025 г., транспортом Поставщика.

1.3. Место поставки: Амурская область, г.Райчихинск, п.Широкий, ул. Станционная 7.

2. Цена по Договору и порядок расчётов

2.1. Общая цена по Договору составляет _________ (____________) рублей копеек, в т.ч. транспортные расходы, обязательные платежи, НДС и иные расходы, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.2 Оплата будет производить за счет средств субсидии на выполнение государственного задания.

2.2. Оплата производиться в соответствии с товарной накладной и счета-фактуры в течение 7 рабочих дней со дня поставки товара.

2.3. Поставщик не вправе в одностороннем порядке увеличивать цену товара в течение срока действия настоящего Договора. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товара и иных условий исполнения настоящего Договора.

2.4. Оплата за поставку товара производится безналичным расчетом в рублях на основании выставляемого Поставщиком счета, оформленного в соответствии с подписанными Сторонами или их уполномоченными представителями товарной накладной. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору должны быть оформлены и представлены Поставщиком в сроки и порядке, установленные налоговым законодательством.

2.5. Обязательство Покупателя по оплате товара считается исполненным после списания денежных средств со счета Покупателя

3. Порядок поставки приемки товара

3.1. Поставка товара осуществляется согласно п. 1.2 настоящего Договора.

3.2. При приемке товара Заказчик проверяет целостность упаковки и соответствие поставленного товара спецификации.

3.3. Товар для перевозки транспортной организацией передаётся в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам.

3.4. Датой приемки товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной.

3.5. Некачественный товар считается не поставленным.

3.6. Право собственности на товар, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходит к Заказчику с момента подписания обеими Сторонами товарной накладной.

4. Обязательства Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить товар в количестве и сроки, согласованные Сторонами.

4.1.2. Подписать и передать Заказчику товарную накладную в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно принять поставленный Поставщиком товар.

4.2.2. Оплатить поставленный товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

5. Ответственность сторон.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

5.2. За нарушение сроков поставки товара или его замены Заказчик имеет право начислить Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки.

5.3. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа Поставщиком в размере 10% (десяти процентов)от цены Договора, а также возмещения убытков, причиненных Поставщиком вследствие ненадлежащего исполнения Договора.

5.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Поставщик имеет право начислить Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации на день оплаты неустойки, за каждый день просрочки.

Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату по настоящему Договору в соответствии с п. 6.4. настоящего Договора в случае отсутствия финансирования, приостановки финансирования или неполного финансирования из средств федерального бюджета.

5.5. Уплата неустойки (штрафа, пени)и возмещение убытков, причинённых ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору в полном объёме.

5.6. В случае существенного нарушения Поставщиком условий настоящего Договора Заказчик вправе инициировать расторжение настоящего Договора.

6. России.Р 7. Порядок разрешения споров.

6.1. Споры или разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении условий настоящего Договора, решаются путём переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, и после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Амурской области в установленном порядке.

6.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон настоящего Договора, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия договора.

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.05.2025г. или до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору в полном объеме.

7.2. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.2. При исполнении Договора изменение его условий допускается по соглашению Сторон, в случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации;

8.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случаях предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

10. Адреса и реквизиты сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору № _________

от «__» _________2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

Директор ГАУАО РЦССУ «Шанс»

___________С.В.Ковалева

М.П.

Приложение №3

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключения договора на поставку средства для дезинфекции

Заказчик: ГАУАО РЦССУ «Шанс»

Заявитель:___________________________________________________________________ (наименование юридического лица/ ФИО руководителя юридического лица либо ФИО физического лица)

Место нахождения:_____________________________________________________________

(место нахождения юридического лица/ место жительства физического лица)

Телефон/факс_________________________________________________________________

Электронная почта _____________________________________________________________

Зарегистрированный в: _________________________________________________________

(место регистрации)

Дата регистрации в налоговом органе_____________________________________________

ИНН_________________________________________________

Кпп (для юридических лиц) ____________________________

Банковские реквизиты: р/с _______________________________к/с____________________

наименование банка ___________________________БИК____________________________

Код ОГРН_____________________________________

Статус субъекта малого предпринимательства (в соответствии с требованиями п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ)___________________________________________

(имеется/ не имеется)

Изучив извещение о проведении запроса котировок, мы нижеподписавшиеся, ____________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя либо Ф.И.О. физического лица)

сообщаем о согласии исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок на поставку средства для дезинфекции, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны работы в полном объёме и в сроки в соответствии с требованиями запроса котировок.

3. Характеристики и количество поставляемого товара:

Спецификация и

график поставки товара

- Посмотреть таблицу с данными

4. Стоимость работ включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с исполнение настоящего договора и составляет:

______________________________________________________(указать цифрами и прописью).

5. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны требования Положения о закупках для нужд ГАУАО РЦССУ «Шанс»утвержденного протоколом №18 заседания Наблюдательного совета от «25»декабря 2024 г.

_________________________________ _________________________________

(подпись, печать)

(должность Ф.И.О.)

Приложение №4

Анкета Участника

- Посмотреть таблицу с данными

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем достоверность всех данных, указанных в анкете.

______________________ _______________________/___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.