Тендер - поставка средства дезинфицирующего Ника-антисептик Аквамусс №319437456

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть56 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
проект_контракта_Ника_антисептик_аквамусс_

КОНТРАКТ №

на поставку товаров

г. Киров « » __________ 2025года

Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кировская городская больница №5" именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о.главного врача Дзукаевой Натальи Георгиевны , действующей на основании Устава, и

______________________, именуемая в дальнейшем «Поставщик» в лице ___________________________ , действующего на основании Устава, с другой стороны,

в соответствии с пунктом 4 части 1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

извещение запроса доставки №

Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю средство дезинфицирующее Ника-антисептик Аквамусс (далее – товар) в количестве, характеристиками и по ценам, указанными в Приложении № 1 к настоящему Контракту, с соблюдением условий хранения и транспортировки товара, в соответствии с нормами законодательства РФ, а Заказчик обязуется принять товар и произвести его оплату.
1.2. Источники финансирования: срелдства ФОМС, средства от оказания платных услуг и осуществления иной, приносящей доход, деятельности .

Условия поставки
2.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика.
2.2. Датой поставки товара является дата приёмки товара Покупателем и подписания накладных.
2.3. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г.Киров, Семашко д.1, 2-й этаж кабитнет главной мед.сестры
2.4. Приемка товара осуществляется Заказчиком по количеству, ассортименту и качеству в течение 20 ( даадцати) рабочих дней с момента получения товара.
2.5. При обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности и ассортимента товара данный факт отражается в накладной или составляется акт, о чем Заказчик извещает Поставщика.
2.6. Поставщик обязан заменить товар не соответствующего качества или возвратить Заказчику уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) банковских дней с момента предъявления претензии. Все расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить расходы, связанные с возвратом некачественного товара, в течение 5 (пяти) дней с момента предъявления претензии.
2.7. Риск случайной гибели или порчи товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки товара Заказчиком и подписания накладных.

Цена Контракта. Порядок расчётов
3.1. Цена настоящего Контракта составляет : __________ ( _______________ ) рублей 00коп., в том числе НДС _______руб .
3.2. В цену контракта включены все расходы Поставщика по предмету контракта, в том числе стоимость поставляемого товара, упаковки, заготовительно-складские расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС, если Поставщик является плательщиком НДС), сборов и других обязательных платежей.
3.3. Цена Контракта является фиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего Контракта.
3.4. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента приемки товара на основании счета (счет-фактуры) и подписанной товарной накладной.

Качество товара
4.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. Товардолжен быть новым, ранее не использованным. Поставленный товар должен быть полностью совместим со стоматологической установкой «Клер», имеющейся у Заказчика .
4.2. Гарантии качества товара предоставляется Поставщиком на весь объем поставляемого товара и распространяется на время хранения товара у Поставщика, время его транспортировки до Заказчика.
4.3. Гарантийный срок на товар определяется в соответствии с гарантией производителя товара, но не менее 12 месяцев.
4.4. На поставленный товар Поставщик предоставляет Заказчику документацию, подтверждающие соответствие качества товара требованиям законодательства Российской Федерации: копии сертификатов соответствия или декларации о соответствии и другие документы, подтверждающие качество и страну происхождения товара.
4.5.Поставка товара должна осуществляться в упаковке, соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающих сохранность товара при его транспортировке и хранении.

Ответственность сторон. Разрешение споров
5.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и контрактом.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с законодательством РФ :
5.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, изменённой на сумму, пропорциональному объему обязательств, в предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
5.2.2 Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации № 1042 от 30 августа 2017г. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фактической суммы в размере 1000 рублей.
5.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) :
5.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.
5.4.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 в размере 10 процентов цены контракта.
5.5.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы 1000 рублей,
5.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
5.7. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения обязательств, установленных Контрактом.
5.8. Поставщик, при наличии вины, возмещает Заказчику ущерб, причиненный в ходе исполнения Контракта, в том числе жизни или здоровью третьих лиц (в случае если требование о возмещении ущерба предъявлено третьими лицами Заказчику), а также связанный с повреждением (утратой переданного Поставщику) имущества Заказчика или третьих лиц (в случае если требование о возмещении ущерба предъявлено третьими лицами Заказчику), как движимого, так и недвижимого.
5.9. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, необходимых для оплаты Товара или заполненных с нарушениями, Заказчик не несет ответственность, установленную Контрактом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате Товара.
5.10. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения обязательств, установленных Контрактом.
5.11. В течение 20 календарных дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика Заказчик направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 календарных дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с условиями настоящего контракта и положениями действующего законодательства Российской Федерации.
5.12. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями контракта по истечении срока, указанного в письме, Заказчик вправе удерживать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленный товар, который принят Заказчиком, из суммы обеспечения исполнения контракта, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения
5.13. Споры, возникшие по исполнению настоящего Контракта разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Кировской области.

Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, в случае, если это неисполнение явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания настоящего Контракта, в результате событий чрезвычайного характера и препятствующих исполнению Сторонами взятых на себя обязательств, которые ни одна Сторон не могла не предвидеть, не предотвратить разумными мерами, а именно: стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, пожары, взрывы, эпидемии, военные действия любого характера, блокады, забастовки, акты правительства и др.

Заключительные положения

7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 января 2026г., а в части исполнения обязательств - до полного исполнения принятых сторонами обязательств.

7.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством, если в ходе исполнения контракта:

- установлено, что характеристики товара не соответствуют установленным требованиям к данному виду товаров, а так же характеристикам, указанным в Приложении № 1;

- нарушены сроки поставки товара более чем на 5 (пять) календарных дней.

7.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к Контракту

№ _____________ от _________________ 2025г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик Поставщик

КОГБУЗ «Кировская городская больница № 5» _______________________

И.о. главного врача _______________________

_________________ Н.Г.Дзукаева ______________/_______________________ мп. мп