Тендер - Поставка средств моющих прочих №318225934

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_№_3.1._-_Структуированное_описание_объекта_закупки

Приложение № 3.1.

к описанию объекта закупки

Структурированное описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_5_-_Инстурукция_по_заполнению_заявки_на_участие_в_закупке

Приложение № 5

к извещению о запросе котировок в электронной форме

Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке.

1. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки, до окончания установленного в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ срока подачи заявок на участие в закупке.

2. Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки.

3. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

4. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе в соответствии с частями 10 и 11 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ отозвать такую заявку:

1) до окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

2) с момента размещения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до размещения в соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ проекта контракта, заключаемого с таким участником закупки, за исключением случаев, если такая заявка отклонена (при проведении электронных процедур).

5. Не допускается отзыв заявок, которым в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ присвоены первые три порядковых номера.

6. Заявка на участие в закупке должна быть подписана усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.

7. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, подготовленная участником закупки, должна быть составлена на русском языке.

8. Входящие в заявку на участие в закупке документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

9. Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований.

10. Все товары (материалы) должны строго соответствовать Описанию объекта закупки (Приложение № 3 к извещению о запросе котировок в электронной форме), нормативной и технической документации, входящей в состав извещения об аукционе.

11. В случаях, не оговоренных в данной инструкции, и при возникновении вопросов у участников закупки в соответствии с действующим законодательством участник закупки может направить заказчику запрос на разъяснение положений извещения.

12. При наличии противоречия между информацией, размещенной с помощью функционала электронной площадки и приложенным документом к заявке на участие в закупке, наименование страны происхождения товара определяется исходя из приложенного документа.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 24.11.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000363

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, край Красноярский, г.о. ЗАТО город Зеленогорск, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Энергетиков, 3 Б.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона №44-ФЗ и требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013г. № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Закона № 44-ФЗ» или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ОКЦ № 3 СибГУ Банка России//УФК по Красноярскому краю, г Красноярск

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными Стоимость позиции Средства моющие прочие
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 20.41.32.119 Товар Штука 120.00 - Посмотреть таблицу с данными 9240.00 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 9240.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Установлены на основании Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», Постановления Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252»: участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252, либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение № 1- Обоснование Н(М)ЦК

Проект контракта

1 Приложение № 2 - Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Приложение № 3 - Описание объекта закупки

2 Приложение № 3.1. - Структуированное описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение № 4 - Требования к содержанию, составу заявки

Дополнительная информация и документы

1 Приложение № 5 - Инстурукция по заполнению заявки на участие в закупке

2 Извещение Поставка средств моющих прочих.

Приложение_№_4_-_Требования_к_содержанию,_составу_заявки

Приложение № 4

к извещению о запросе котировок в электронной форме

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке.

1. В соответствии с частью 1 статьи 50 и частями 1 и 2 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) заявка на участие в закупке должна содержать следующую информацию и документы:

1) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

2) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 44-ФЗ:

- Посмотреть таблицу с данными

3) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;

4) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

5) предложение участника закупки в отношении объекта закупки*:

- Посмотреть таблицу с данными

* При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки:

1) информация о товаре, предусмотренная подпунктами "а" и "б" пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, включается в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Информация, предусмотренная подпунктом "а" пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком;

2) информация, предусмотренная подпунктами "а" и "г" пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, не включается в заявку на участие в закупке в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства.

6) информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 настоящего Федерального закона (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами:

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" для подтверждения происхождения товаров:

а) из Российской Федерации – номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" (далее - реестр российской промышленной продукции), и справка, подтверждающая наличие специального инвестиционного контракта и предусмотренная пунктом 1.1 постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции", или номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе:
информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" , включая значение, определенное для целей осуществления закупок (если постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" в отношении такого товара определено значение для целей осуществления закупок).

б) из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза.

7) предложение участника закупки о цене контракта.

2. Информация и документы, которые не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой:

1) информацию и документы об участнике закупки:

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);

е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);

з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);

и) [2] декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию уголовно-исполнительной системы (если участник закупки является учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы);

к) [3] декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, предусмотренной частью 2 статьи 29 Федерального закона № 44-ФЗ (если участник закупки является такой организацией);

л) [4] декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ.

Документы, предусмотренные данным подпунктом, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке. ↑

В случае, если в извещении на закупку установлены преимущества участникам закупки, являющимся учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы. ↑

В случае, если в извещении на закупку установлены преимущества участникам закупки, являющимся организацией инвалидов. ↑

В случае, если в извещении на закупку установлено преимущество участникам закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. ↑

Приложение_№_1-_Обоснование_Н(М)ЦК - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_2_-_Проект_контракта

Приложение № 2 к

извещению о запросе котировок в электронной форме

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № _______

г. Зеленогорск «___» __________ 2025 года

Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» (МКУ ЦОДОУ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шевело Татьяны Петровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________, действующий на основании____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) №_______________________ от «___» ____________2025, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. «Поставщик» принимает на себя обязательства поставить и передать в собственность «Заказчика» средства моющие прочие (далее – Товар), а «Заказчик» принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, определенных контрактом.

1.2. Требования, предъявляемые к поставке Товара, наименование, количество и стоимость Товара определены Сторонами в Техническом задании (Приложение к контракту), являющимся неотъемлемой частью контракта.

1.3. «Поставщик» гарантирует «Заказчику» выполнение поставки и доставки Товара в точном соответствии с Техническим заданием (Приложение к контракту).

1.4. Контракт заключается и подлежит оплате в пределах бюджетных ассигнований.

1.5. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Цена контракта установлена на основании протокола _______________ от _______

2025 г. № ___________________________________________________________ и составляет ___________________________ рублей, в том числе НДС________ руб. (НДС не облагается).

(сумма цифрами и прописью)

2.2. Цена контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.

2.3. Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы «Поставщика», связанные с исполнением контракта, в том числе расходы на упаковку, на доставку до места назначения, погрузку и разгрузку, траспортные расходы, затраты на заработную плату, страхование, уплату всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.4. Источник финансирования – местный бюджет г. Зеленогорска на 2025 год.

2.5. Оплата по контракту осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика», указанный в контракте, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания заказчиком в порядке, установленном разделом 5 контракте, документа о приемке и на основании выставленного «Поставщиком» счета (счета на оплату).

2.6. Платежи по контракту производятся «Заказчиком» в рублях Российской Федерации. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета «Заказчика».

2.7. Сумма, подлежащая уплате «Заказчиком» юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации «Заказчиком» - не применяется.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. «Поставщик» вправе:

3.1.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного товара и подписания документа о приемке, либо обоснованного отказа от его подписания в сроки, установленные контрактом.

3.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с подписанным документом о приемке.

3.1.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом.

3.2. «Заказчик» вправе:

3.2.1. Требовать от «Поставщика» надлежащего исполнения обязательств по контракту, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

3.2.2. Требовать своевременного представления надлежащим образом оформленного документа о приемке, подтверждающего исполнение обязательств по контракту.

3.2.3. В случае необходимости привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы поставленного товара.

3.2.4. Требовать от «Поставщика» своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки товара.

3.3. «Поставщик» обязуется:

3.3.1. Передать «Заказчику» товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте в соответствии с условиями контракта, Технического задания (Приложение к контракту).

3.3.2. Согласовать с «Заказчиком» конкретную дату и время передачи товара не менее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты поставки товара.

3.3.3. Поставить товар в соответствии с разделом 4 контракта.

3.3.4. Доставить товар до места назначения транспортом «Поставщика», в упаковке, соответствующей действующим стандартам и условиям хранения, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при перевозке транспортом.

3.3.5. Обеспечить сохранность товара при транспортировке и хранении до момента передачи товара «Заказчику».

3.3.6. В случае обнаружения несоответствия поставленного товара условиям контракта, допущения брака, несоответствия заявленным качественным, функциональным характеристикам и т.п. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом, в установленные контрактом сроки.

3.4. «Заказчик» обязуется:

3.4.1. Согласовать с «Поставщиком» конкретную дату и время поставки товара.

3.4.2. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие поставку товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями контракта.

3.4.3. Своевременно предоставлять «Поставщику» необходимую для выполнения обязательств информацию.

3.4.4. Осуществлять контроль за исполнением «Поставщиком» настоящего контракта.

3.4.5. Принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта.

3.4.6. Требовать уплаты неустойки (штрафов, пеней) в соответствии с условиями контракта.

3.5. Иные права и обязанности Сторон определяются положениями контракта и действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА.

4.1. «Поставщик» обязуется поставить Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

4.2. Поставка и разгрузка Товара осуществляется «Поставщиком» собственными силами и за свой счет до места назначения: по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Энергетиков, 3 Б.

4.3. Условия поставки Товара: «Поставщик» осуществляет поставку Товара «Заказчику» в рабочие дни в соответствии с режимом работы понедельник - четверг с 8-00 ч. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч., пятница с 8-00 ч. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. перерыв на обед с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. по местному времени.

4.4. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в законодательстве для определения качества Товара и в контракте, а также некомплектный Товар, считается непоставленным.

4.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к «Заказчику» с момента, когда «Поставщик» передал Товар «Заказчику» в порядке, предусмотренном контрактом.

4.6. «Поставщик» считается исполнившим обязательство по поставке Товара, если доставил его в место и сроки, указанные «Заказчиком», а также если в результате приемки «Заказчиком» установлено соответствие количества, качества, ассортимента и упаковки Товара, указанного в Техническом задании (Приложение к контракту).

4.7. Претензии в отношении скрытых недостатков Товара могут быть предъявлены «Поставщику» «Заказчиком» либо уполномоченным лицом «Заказчика» в течение всего срока предоставления гарантии качества Товара.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА.

5.1. «Поставщик» согласовывает с «Заказчиком» конкретную дату и время передачи товара не менее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты поставки товара. Приемка-передачи товара осуществляется в точно согласованные с «Поставщиком» дату и время в рабочие дни и часы «Заказчика».

5.2. Дата и время приемки-передачи товара оговаривается «Поставщиком» с «Заказчиком» одним из следующих способов: через телефонограмму, электронную почту, телефонную связь.

5.3. Приемка товара осуществляется в месте поставки товара. Приемка-передача товара по ассортименту, комплектности, количеству, качеству со Стороны «Заказчика» осуществляется представителем «Заказчика», ответственного за приемку.

5.4 По факту поставки Товара «Поставщик» в течение 1 (одного) рабочего дня в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ формирует, подписывает и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке с приложением следующих документов:

а) платежно-расчетные документы: счет (счет на оплату).

5.5. «Заказчик» осуществляет приемку товара не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующих за днем поступления «Заказчику» документа о приемке в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

5.6. Для проверки результатов приемки товара в части соответствия условиям контракта «Заказчик» проводит экспертизу.

5.7. Приемка товара осуществляется путем передачи товара, проверки целостности упаковки, вскрытии упаковки (в случае если товар поставляется в упаковке), осмотра товара на предмет повреждений, его ассортимента, комплектности, качества, количества. Приемка товара производится по адресу, указанному в пункте 4.2 контракта.

5.8. Товар считается поставленным в случае отсутствия у «Заказчика» претензий относительно ассортимента, комплектности, качества и количества товара.

5.9. В случае обнаружения недостатков, выявления недостачи товара, несоответствия товара условиям контракта, Техническому заданию (Приложение к контракту) или мотивированного отказа от принятия товара «Заказчик» отмечает данный факт в документе о приемке через единую информационную систему в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

5.10. Замена или допоставка товара осуществляется «Поставщиком» в течение 3 (трех) календарных дней после подписания «Заказчиком» документа о приемке через единую информационную систему в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ без каких - либо затрат со стороны «Заказчика» и без увеличения срока поставки товара, предусмотренного Техническим заданием (Приложение к контракту).

5.11. В случае если «Поставщик» не согласен с предъявляемой «Заказчиком» претензией о некачественной поставке, «Поставщик» обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить «Заказчику». Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется «Поставщиком» и согласовывается с «Заказчиком». Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется «Поставщиком».

5.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к «Заказчику» с момента, когда «Поставщик» передал товар «Заказчику» в порядке, предусмотренном контрактом.

5.13. «Поставщик» считается исполнившим обязательство по поставке товара, если доставил его в место и сроки, указанные «Заказчиком», а также если в результате приемки «Заказчиком» установлено соответствие количества, качества, ассортимента и упаковки товара, указанного в Техническом задании (Приложение к контракту).

5.14. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного «Заказчиком».

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации, в размере, установленным положениями Федерального закона № 44-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063»(далее – Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).

6.2. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, «Поставщик» вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.3. За каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

6.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.5. В случае просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, «Заказчик» направляет «Поставщику» требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Поставщиком» обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных «Поставщиком», за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

Ответственностью за не стоимостное выражение контракта является:

- непредоставление документов, предусмотренных контрактом без которых Товар не может быть принят;

- невыполнение «Поставщиком» в разумный срок требования «Заказчика» о неудокомлектовании Товара (пункт 2 ст. 480 ГК РФ).

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.11. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.12. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.

6.13. Неустойка (пеня, штраф) уплачивается «Поставщиком» в десятидневный срок после получения соответствующего требования от «Заказчика».

6.14. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

6.15. «Поставщик» несет ответственность за причинение любого ущерба, как своим работникам, так и третьим лицам, возникшего при оказании услуг по Контракту, а также в результате нарушения правил по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

6.16. «Заказчик» вправе удержать сумму неисполненных «Поставщиком» требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных «Заказчиком» в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате «Поставщику».

6.17. Сумма начисленной неустойки (штрафа, пени) вносится на счет Заказчика:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК

ОКЦ №3 СибГУ Банка России //УФК по Красноярскому краю г. Красноярск

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

(МКУ ЦОДОУ л/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть70)

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК получателя▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

7.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта установлено в размере 10 % от цены контракта и составляет _______________________________.

7.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта обеспечивает все обязательства «Поставщика», предусмотренные настоящим Контрактом, включая:

- исполнение основного обязательства по поставке Товара;

-предоставление «Поставщиком» «Заказчику» предусмотренных настоящим Контрактом и приложениями к нему результатов, включая отчётные документы;

- соблюдение срока поставки;

- возмещение убытков, причиненных «Заказчику» «Поставщиком» в результате ненадлежащего исполнения, неисполнения, предусмотренного настоящим Контрактом и приложениями к нему обязательства последнего, а также обязанность выплаты неустойки (пени, штрафа), предусмотренной настоящим Контрактом.

7.3. Исполнение настоящего Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, и требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013г. № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона № 44-ФЗ» или внесением денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет «Заказчика». Способ и срок действия обеспечения исполнения настоящего Контракта определяется «Поставщиком» самостоятельно.

7.4. В случае, если Поставщик выбрал способ обеспечения исполнения контракта путем внесения денежных средств на указанный «Заказчиком» счет:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК

ОКЦ №3 СибГУ Банка России //УФК по Красноярскому краю г. Красноярск

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

(МКУ ЦОДОУ л/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть70)

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК получателя▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В платежном поручении указывается назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта №………………… на поставку средств моющих прочих.

7.5. В случае если обеспечение исполнения настоящего Контракта представлено в форме безотзывной независимой гарантии, срок действия такой независимой гарантии должен превышать предусмотренный настоящим Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.6. В ходе исполнения настоящего Контракта «Поставщик» вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить «Заказчику» взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Контракта новое обеспечение исполнения настоящего Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. В случае если настоящим Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения настоящего Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.7. Денежные средства, внесенные «Поставщиком» в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта (если такая форма обеспечения исполнения настоящего Контракта применяется), в том числе части этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения настоящего Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ возвращаются «Поставщику» в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения «Поставщиком» своих обязательств по настоящему Контракту.

7.8. Независимая гарантия, предоставляется в качестве обеспечения исполнения контракта, должна содержать условие об обязанности гаранта уплатить «Заказчику» (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии, в срок не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования «Заказчика» (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

7.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта (если такая форма обеспечения исполнения настоящего Контракта применяется «Поставщиком»), лицензии на осуществление банковских операций «Поставщик» обязан предоставить новое обеспечение исполнения настоящего Контракта в срок не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления «Заказчиком» «Поставщика» о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.10. Предусмотренные частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ изменения существенных условий контракта осуществляются при условии предоставления «Поставщиком» в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения Контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств «Поставщика», не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта. При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных
частями 7 - 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной «Заказчику» независимой гарантии;

3) если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат «Заказчиком» ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, «Заказчик» признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед «Заказчиком» по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

4) если при увеличении в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ цены Контракта обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств, «Поставщик» вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими «Заказчику», денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств «Поставщика».

7.11. В случае уменьшения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ цены Контракта «Заказчик» возвращает «Поставщику» денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены Контракта.

7.12. В случае изменения срока исполнения Контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата «Заказчиком» «Поставщику» денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

7.13. В случае заключения настоящего Контракта с «Поставщиком» по результатам определения «Поставщика» в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ «Поставщик» освобождается от предоставления обеспечения исполнения настоящего Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления «Поставщиком» информации согласно части 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.

8.1 Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе:

1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

2) если по предложению «Заказчика» увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, геологическому изучению недр, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации) количество товара, объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны обеими Сторонами и содержат ссылку на настоящий контракт.

8.3. В случае изменения правового статуса, платежных реквизитов или адреса одной из Сторон она в течении трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике и других произошедших изменениях.

8.4. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

9.1. В случае возникновения споров и разногласий по контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

9.2. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий не более 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения претензии от другой Стороны.

9.3. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 14 контракта.

9.4. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно, наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

10.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение контракта в срок.

10.4. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней с даты возникновения обстоятельств преодолимой силы уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.5. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 контракта, будут длиться более 1 (одного) календарного месяца с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть контракт, при этом Стороны производят взаиморасчет в пределах фактически выполненных и принятых «Заказчиком» обязательств по контракту.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

11.1. Контракт вступает в силу с даты заключения и действует до 31.12.2025 г.

11.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего контракта.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

12.2. В случае изменения правового статуса или адреса одной из Сторон она в течение 3 (трех) рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике и других произошедших изменениях.

12.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

12.4. При исполнении контракта не допускается перемена «Поставщика», за исключением случаев, если новый «Поставщик» является правопреемником «Поставщика» по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме пре­образования, слияния или присоединения.

12.5. На территории муниципального образования ЗАТО г. Зеленогорск Федеральным законом от 14.07.1992г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О закрытом административно-территориальном образовании» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и объектов, который предусматривает ограничение на въезд граждан на территорию ЗАТО. Разрешение на въезд граждан на территорию ЗАТО выдается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г. № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. При исполнении своих обязательств по контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего муниципального контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 13.1. контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

13.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздержаться от запрещенных в пункте 13.1. настоящего контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

13.4. За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

«ЗАКАЗЧИК» «ПОСТАВЩИК»

МКУ ЦОДОУ

Юридический адрес:

663690, Красноярский край, г. Зеленогорск,

ул. Энергетиков, 3Б

Фактический адрес:

663690, Красноярский край, г. Зеленогорск,

ул. Энергетиков, 3Б;

663690, Красноярский край, г. Зеленогорск,

ул. Гагарина, 10;

Банковские реквизиты:

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКЦ №3 СибГУ Банка России /УФК по

Красноярскому краю г. Красноярск

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Единый казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Финансовое управление Администрации

ЗАТО г. Зеленогорск

(МКУ ЦОДОУ л/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть70)

Телефон: 8(39▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Директор МКУ ЦОДОУ

__________________Т.П. Шевело

м.п.

Приложение к контракту

№_______________от ________2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование: Поставка средств моющих прочих.

2. Условия и сроки поставки Товара.

2.1. «Поставщик» обязуется поставить Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

2.2. Поставка и разгрузка Товара осуществляется «Поставщиком» собственными силами и за свой счет до места назначения: по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Энергетиков, 3 Б.

2.3. Условия поставки Товара: «Поставщик» осуществляет поставку Товара «Заказчику» в рабочие дни в соответствии с режимом работы понедельник - четверг с 8-00 ч. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч., пятница с 8-00 ч. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. перерыв на обед с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. по местному времени.

3. Требования к качеству и безопасности Товара.

3.1 Поставляемый Товар должен соответствовать обязательным требованиям к качеству и безопасности, а также требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Товары бытовой химии. Общие технические требования», утвержденными на данный вид Товара.

3.2. Поставляемый Товар должен являться новым (ранее не находившимися в использовании у «Поставщика» и (или) у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

3.3. Товар должен быть поставлен в фирменной заводской упаковке, упаковка должна быть без дефектов (прорывы, вмятины и т.д.), обеспечивающей безопасность и сохранность средства в течение срока годности.

3.4. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующих стандартов, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

3.5. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, место нахождения изготовителя, дату выпуска.

3.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

3.7. Товар должен обеспечивать безопасность и здоровье пользователей и, в соответствующих случаях, других лиц, и любой риск, связанный с его применением, должен быть приемлемым по сравнению с уровнем обеспечения здоровья и безопасности.

3.8. Технические характеристики и эксплуатационные свойства Товара не должны оказывать такое вредное воздействие, которое подвергало бы риску безопасность сотрудников «Заказчика» или других лиц в течение срока службы Товара, указанного производителем, при эксплуатации в соответствии с инструкциями производителя.

3.9. По факту обнаружения недостатков в течение 3 (трех) рабочих дней с даты извещения составляется Акт, который подписывается обеими Сторонами. Поставщик обязан заменить в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания акта некачественный Товар на идентичный, соответствующий условиям Контракта, устранить недостатки установки Товара без каких-либо затрат со стороны Заказчика.

При обнаружении некачественного Товара, в процессе использования Товара Заказчиком, Заказчик извещает Поставщика о выявленных недостатках.

4. Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара.

4.1. Дата изготовления товаров должна быть не ранее июня 2025 года.

Содержит ПАВ, краситель, АПАВ не более 5 %, НПАВ не более 5 %, АмПАВ не более 5 %.

Упаковка бутылка, объемом 1 литр.

4.2. «Поставщик» обязан передать «Заказчику» Товар с показателями, соответствующими значениям (техническим характеристикам) и в количестве, которые сформированы в извещении об осуществлении закупки с использованием единой информационной системы и указаны в Спецификации (Таблица).

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Таблица.

- Посмотреть таблицу с данными

«ЗАКАЗЧИК» «ПОСТАВЩИК»

______________ (Т.П. Шевело) _____________ ( )

Извещение_Поставка_средств_моющих_прочих.

Извещение о запросе котировок в электронной форме

Поставка средств моющих прочих

(субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации)

Принятые сокращения:

Федеральный закон № 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА!

На территории муниципального образования «Закрытое административно -территориальное образование город Зеленогорск Красноярского края» (далее – ЗАТО г. Зеленогорск) Федеральным законом от 14.07.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О закрытом административно -территориальном образовании» установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и объектов в закрытом административно-территориальном образовании, который предусматривает ограничения на въезд и постоянное проживание граждан на его территории.

В целях получения разрешения на въезд в ЗАТО г. Зеленогорск победителю закупки необходимо обратиться в адрес заказчика. При этом заказчик не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда граждан на территорию ЗАТО г. Зеленогорск.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_3_-_Описание_объекта_закупки

Приложение № 3 к

извещению об запросе котировок в электронной форме

Описание объекта закупки.

Наименование: Поставка средств моющих прочих.

2. Условия и сроки поставки Товара.

2.1. «Поставщик» обязуется поставить Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

2.2. Поставка и разгрузка Товара осуществляется «Поставщиком» собственными силами и за свой счет до места назначения: по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Энергетиков, 3 Б.

2.3. Условия поставки Товара: «Поставщик» осуществляет поставку Товара «Заказчику» в рабочие дни в соответствии с режимом работы понедельник - четверг с 8-00 ч. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч., пятница с 8-00 ч. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. перерыв на обед с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. по местному времени.

3. Требования к качеству и безопасности Товара.

3.1 Поставляемый Товар должен соответствовать обязательным требованиям к качеству и безопасности, а также требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Товары бытовой химии. Общие технические требования», утвержденными на данный вид Товара.

3.2. Поставляемый Товар должен являться новым (ранее не находившимися в использовании у «Поставщика» и (или) у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

3.3. Товар должен быть поставлен в фирменной заводской упаковке, упаковка должна быть без дефектов (прорывы, вмятины и т.д.), обеспечивающей безопасность и сохранность средства в течение срока годности.

3.4. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующих стандартов, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

3.5. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, место нахождения изготовителя, дату выпуска.

3.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

3.7. Товар должен обеспечивать безопасность и здоровье пользователей и, в соответствующих случаях, других лиц, и любой риск, связанный с его применением, должен быть приемлемым по сравнению с уровнем обеспечения здоровья и безопасности.

3.8. Технические характеристики и эксплуатационные свойства Товара не должны оказывать такое вредное воздействие, которое подвергало бы риску безопасность сотрудников «Заказчика» или других лиц в течение срока службы Товара, указанного производителем, при эксплуатации в соответствии с инструкциями производителя.

3.9. По факту обнаружения недостатков в течение 3 (трех) рабочих дней с даты извещения составляется Акт, который подписывается обеими Сторонами. Поставщик обязан заменить в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания акта некачественный Товар на идентичный, соответствующий условиям Контракта, устранить недостатки установки Товара без каких-либо затрат со стороны Заказчика.

При обнаружении некачественного Товара, в процессе использования Товара Заказчиком, Заказчик извещает Поставщика о выявленных недостатках.

4. Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара.

4.1. Дата изготовления товаров должна быть не ранее июня 2025 года.

Содержит ПАВ, краситель, АПАВ не более 5 %, НПАВ не более 5 %, АмПАВ не более 5 %.

Упаковка бутылка, объемом 1 литр.

4.2. «Поставщик» обязан передать «Заказчику» Товар с показателями, соответствующими значениям (техническим характеристикам) и в количестве, которые сформированы в извещении об осуществлении закупки с использованием единой информационной системы и указаны в структурированным описании объекта закупки (Приложение № 3.1. к описанию объекта закупки).