Тендер - поставка средств гигиены для обеспечения детей-сирот №318288142

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть42 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
тех_задание_на_закупку_средств_гигиены_дети_сироты_ноябрь

Приложение № 3 к Положению

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель заказчика)

__________________________

"__" __________ 20___ г.

Техническое задание на поставку средств гигиены для обеспечения детей-сирот

- Посмотреть таблицу с данными

Продукция должна иметь сертификаты соответствия и декларации. ПРИЕМКА ТОВАРА БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ТЕХ.ЗАДАНИЕМ.

Срок поставки до 08.12.2025 г по адресу Кировская обл., г. Котельнич, ул. Победы, д. 25.

Составил:

_____________________________________________________________________________

дата подпись ФИО

Проект_контракта ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _________

на поставку средств гигиены для обеспечения детей-сирот

- Посмотреть таблицу с данными

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Кировский сельскохозяйственный техникум имени дважды Героя Социалистического Труда А.Д. Червякова", в лице директора Кондаурова Николая Ивановича, действующий на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Гагаринов Денис Анатольевич, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующей на основании свидетельства, с другой стороны в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и на основании п. 5 ч. 1 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ заключили настоящий Государственный контракт (далее-Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку средств гигиены для обеспечения детей-сирот (далее – Товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта и Спецификацией (приложение № 1 к настоящему контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Наименование, количество, общая стоимость Товара указываются в Спецификации.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Цена Контракта составляет _______ (_________________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС ______________ (без НДС).

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.3. Цена Контракта формируется с учетом общей стоимости Товара, погрузочно-разгрузочных работ, транспортных и других расходов связанных с поставкой Товара до места поставки, а также таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей установленных законодательством РФ.

2.4. Расчет с Поставщиком за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации. Финансирование настоящего Контракта осуществляется за счет средств областного бюджета (иные цели).

2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечисление Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

2.6. Оплата в размере 100% производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

2.7. Датой оплаты цены Контракта Стороны настоящего Контракта считают дату принятия банковским учреждением платежного поручения Заказчика о перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. КАЧЕСТВО, СРОК ГОДНОСТИ.

3.1. Товар по качеству должны соответствовать требованиям, указанным в сопроводительных документах, а так же ГОСТ, ТУ, Техническим регламентам и сопровождаться сертификатами соответствия, декларациями о соответствии.

3.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

3.2.1. Замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим настоящему контракту.

3.2.2. Возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

3.3. В случае поставки Товара Заказчику в меньшем количестве, чем указано в письменной заявке Заказчика, Заказчик вправе по своему выбору:

3.3.1. Потребовать передать недостающее количество Товара в течение 2 (Двух) календарных дней после извещения Поставщика Заказчиком.

3.3.2. Отказаться от переданного Товара и от его оплаты.

3.4. В случае передачи Товара в большем количестве, чем указано в письменной заявке Заказчика, Заказчик обязан известить об этом Поставщика. Поставщик обязан забрать излишне поставленный Товар в течение 2 (Двух) календарных дней после извещения об этом Поставщика Заказчиком. Расходы по возврату такого Товара возлагаются на Поставщика.

3.5. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:

3.5.1. Поставщик гарантирует, что:

3.5.1.1. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободно от прав и притязаний третьих лиц.

3.5.1.2. Исполнение обязательств по настоящему Контракту не нарушит имущественных и неимущественных прав Заказчика и третьих лиц.

3.5.1.3. Товар будет поставлен Заказчику в надлежащей упаковке (таре), отвечающей требованиям ГОСТов, ТУ и обеспечивающий сохранность Товара при обычных условиях перевозки и хранения.

3.6. Претензия о выявленных недостатках направляется Заказчиком Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их обнаружения.

3.7. Срок гарантии на товар должен соответствовать сроку гарантии установленного заводом-производителем.

4. СРОК, МЕСТО ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА.

ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ.

• Поставщик осуществляет Поставку Товара силами, средствами и транспортом Поставщика по адресу: Кировская область, г. Котельнич, ул. Победы, д. 25.
• Срок поставки: до 08.12.2025г.

Время поставки Товара Поставщиком в день, которым Товар поставляется Заказчику, определяется Сторонами контракта с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут (время Московское).

4.3. Порядок приема-передачи Товара:

4.3.1. Прием Товара по наименованию, качеству и количеству производится Заказчиком путем его визуального осмотра по месту поставки, указанному в Спецификации в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6 и от 25.04.66 № П-7.

4.3.2. Заказчик вправе отказаться от приема товара, поставка которого просрочена или совершена с нарушением требований по качеству товара, его транспортировке, просроченного срока годности, отсутствия полного пакета необходимых документов.

4.4. В случае обнаружения при приемке товара недостачи или поставки некачественного товара, составляется акт, который подписывают представители Поставщика и Заказчика.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

5.1. Заказчик по настоящему Контракту вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

5.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме Товара.

5.1.4. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара условиям настоящего Контракта, Спецификации.

5.1.5. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

5.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Товара.

5.1.7. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик по настоящему Контракту обязан:

5.2.1. При надлежащем извещении Поставщиком о факте произведенной поставки Товара организовать и произвести его прием.

5.2.2. Произвести оплату в соответствии с пунктом 2.6. раздела 2 настоящего Контракта.

5.2.3. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА.

6.1. Поставщик по настоящему Контракту вправе:

6.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарную накладную.

6.1.2. Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком Товара.

6.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Поставщик по настоящему Контракту обязан:

6.2.1. Осуществить поставку Товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами.

6.2.2. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств.

6.2.3. Предоставить надлежаще оформленные все необходимые документы, подтверждающие поставку товара.

6.2.4. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, поставленного Товара.

6.2.5. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательств.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) несут ответственность, установленную в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 (далее «Правила»).

7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.5. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

7.6. За ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.11. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации

7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны

7.13. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) не исполнит свои обязательства по перечислению Заказчику сумм неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в размере, указанном в Претензионном письме, предусмотренном п. 7.18 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по настоящему Контракту до уплаты Подрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Подрядчиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.

7.14. В случаях, если Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) исполнит свои обязательства по перечислению Заказчику сумм неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в размере, указанном в Претензионном письме, предусмотренном п. 7.18 настоящего Контракта, оплата выполненных работ производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику от Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) денежных средств в счет уплаты в полном объеме, начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям на основании подписанных Заказчиком актов приема-передачи (актов КС-2, КС-3, актов оказанных услуг) и представленного Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) счета-фактуры.

7.15. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет в письменной форме Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), Стороны обязаны согласовать в течение 15 рабочих дней с момента получения в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия настоящего Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения настоящего Контракта и (или) количества, предусмотренных настоящим Контрактом.

7.16. В случае, если при сокращении лимитов бюджетных обязательств между Сторонами настоящего Контракта не достигнуто соглашение о снижении его цены без сокращения количества услуг и (или) об изменении сроков исполнения настоящего Контракта, в срок, указанный в п.7.15 настоящего Контракта, Стороны обязаны согласовать в течение 5 рабочих дней существенные условия настоящего Контракта в части сокращения количества, в соответствии с «Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта» утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090.

7.17. В случае, если Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) не исполнил обязательства, предусмотренные п. 7.15 и п. 7.16 настоящего Контракта, Заказчик не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по оплате поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) с момента получения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) уведомления от Заказчика об уменьшении лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту.

7.18. Не позднее 20 (двадцати) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), направить Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 (семи) дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего контракта.

7.19. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями настоящего контракта по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик удерживает сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) за поставленный товар (выполненные работы, Оказанные услуги), которые приняты Заказчиком.

7.20. В случае невыполнения сторонами условий, предусмотренных пунктом 7.18. настоящего контракта, Заказчик в течение 40 (сорока) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направляет в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

7.21. Обстоятельствами непреодолимой силы считаются те обстоятельства, изменение действия которых находится вне воли и возможности сторон, подвергшихся действию этих сил. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

7.22. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение трех календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их.

8. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ.

8.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.

8.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

8.3. Любое извещение или уведомление, направленное, электронным сообщением или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения или телефакса.

8.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

9.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения государственного контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения.

9.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде.

10. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по контракту.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

10.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

10.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

11.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Контракта, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

11.2. Если какое-либо из положений настоящего Контракта становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

11.3.Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

11.4. К настоящему контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация.

12 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА

И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

- Посмотреть таблицу с данными

13. ПЕЧАТИ И ПОДПИСИ СТОРОН.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к контракту № _________

_____2025 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Всего к оплате: ____________________

- Посмотреть таблицу с данными