Тендер - Поставка средств для очистки офисной техники (в сфере ИКТ) №317750797

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_№_2._Обоснование_НМЦК_чистящие_средства_2025_исп.xx

Приложение № 2 к извещению о проведении электронного запроса котировок № 44 ЭЗК-25

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Поставка средств для очистки офисной техники (в сфере ИКТ)

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Данные для расчета являются однородными.

Итоговые результаты в таблице округлены с точностью до сотых.

Документация_1xx

Приложение № 3 к извещению о проведении электронного запроса котировок № 44 ЭЗК-25

Требования к содержанию, составу заявки и инструкция по ее заполнению

1. Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке (далее — заявка) установлены статьями 43 и 50 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон N 44-ФЗ).

Заявка должна содержать:

- решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

- документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ, документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона N 44-ФЗ, если иное не предусмотрено названным федеральным законом;

- декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3–5, 7–11 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ;

- реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

- о товаре (в том числе поставляемом заказчику при выполнении работ, оказании услуг):

характеристики товара (соответствующие показателям, установленным в извещении), товарный знак (при наличии). Укажите в заявке сведения, позволяющие идентифицировать наличие или отсутствие товарного знака. Приведите номер регистрационного номера свидетельства на товарный знак при его наличии. Если товарного знака нет, отразите это в заявке. Для этого можно, например, заполнить соответствующие графы, указав "нет" или "отсутствует". Не указывайте несколько товарных знаков для одной позиции товара, иначе заявка будет отклонена на основании п. 1 ч. 12 ст. 48 Закона N 44-ФЗ. Характеристики товара можно не приводить, если в извещении указан конкретный товарный знак и предлагается поставить (использовать) товар с данным товарным знаком;

наименование страны происхождения товара. В заявке оно указывается по ОКСМ. Указать в заявке несколько наименований нельзя. Кроме того, требование указать конкретную страну происхождения товара не обязывает иметь такой товар на момент подачи заявки. Вам необходимо только получить достоверные сведения о товаре, который собираетесь поставить .

- предложение участника закупки о цене контракта.

2. Участник закупки вправе подать только одну заявку в любое время с момента размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении закупки до окончания установленного срока подачи заявок на участие в закупке.

Подача заявки означает согласие участника закупки, подавшего заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой.

Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе в сфере закупок и аккредитованный на электронной площадке, участник закупки путем направления такой заявки оператору электронной площадки.

3. До подачи заявки участнику закупки рекомендуется изучить Закона N 44-ФЗ, извещение об осуществлении закупки с приложениями.

Подача участником закупки заявки обеспечивается на электронной площадке оператором электронной площадки. Участник закупки подает заявку в соответствии с порядком, определенным оператором электронной площадки.

Заявка должна быть заполнена на русском языке.

Информация и документы в заявке должны соответствовать требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, быть достоверными, не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование, не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «типа», «от», «до», «не более», «не менее». В заявке должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик и т. п.) в соответствии с обозначениями, установленными в извещении об осуществлении закупки.

При описании технических характеристик использованы следующие знаки и обозначения:

- символ " " слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 17.11.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000042

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, обл Липецкая, г.о. город Липецк, г Липецк, пл Петра Великого, д. 7,

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 18516.70 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде независимой (в том числе банковской) гарантии или внесения денежных средств на указанный в извещении (и в проекте контракта) счет. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии участником закупки, с которым заключается контракт, определяется самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц. Независимая гарантия должна отвечать требованиям ст. ст. 45, 96 Федерального закона № 44-ФЗ, а также Дополнительным требованиям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005. Она должна быть получена в организации, которая соответствует установленным требованиям ст.45 Федерального закона № 44-ФЗ и включена гарантом в реестр независимых гарантий (ч.8 ст.45 Федерального закона № 44-ФЗ). В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на 25% и более по отношению к НМЦК, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ. Документы, подтверждающие обеспечение исполнение контракта, участнику закупки необходимо представить одновременно с подписанным им проектом контракта (ч.3 ст.51 Федерального закона № 44-ФЗ). Участник, который не предоставил обеспечение исполнения контракта в установленный срок, считается уклонившимся от заключения контракта. Участник закупки, с которым заключается контракт в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта в случае предоставления таким участником закупки информации в соответствии с ч.8.1 ст.96 Федерального закона № 44-ФЗ.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта: УФК по Липецкой области (Арбитражный суд Липецкой области) л/с 05461А90610 ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть БИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Единый казначейский счет) Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОКЦ № 14 ГУ Банка России по ЦФО//УФК ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ г Липецк КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть В платежном поручении ОБЯЗАТЕЛЬНО указание кода нормативно-правового акта в поле 22 «Код» (НПА): 0002

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение № 2. Обоснование НМЦК чистящие средства 2025 исп.

Проект контракта

1 Приложение № 4. Проект контракта чистящие средства 2025

Описание объекта закупки

1 Приложение № 1. Описание объекта закупки чистящие средства 2025 исп.

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение № 3. Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке ЗК чистящие средства 2025

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Приложение_№_4._Проект_контракта_чистящие_средства_2025xx

Приложение № 4 к извещению о проведении электронного запроса котировок № 44 ЭЗК-25

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №______

Поставка средств для очистки офисной техники (в сфере ИКТ)

г. Липецк «__» ____ 20__ г.

Арбитражный суд Липецкой области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________, действующего на основании Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», от имени Российской Федерации, с одной стороны, и ________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – ФЗ № 44-ФЗ), на основании проведения электронного запроса котировок (ИКЗ _______________________________), результаты которого отражены в протоколе № _________ от ___________ заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить средства для очистки офисной техники (далее – товар) в количестве, ассортименте, комплектности, по ценам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Контракту, и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, а Заказчик обязуется принять товар и оплатить в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Место доставки: г. Липецк, пл. Петра Великого, д.7.

1.3. Поставляемый товар должен быть свободен от любых прав третьих лиц.

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта составляет _____________________ рублей, (в том числе прописать включая НДС ______________ рублей/НДС не облагается).

2.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных ФЗ № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

2.4. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.5. В случае, если настоящий Контракт будет заключен с юридическом лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате такому лицу, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ Заказчиком.

3. Сроки выполнения Контракта

3.1. Указанный в разделе 1 Контракта товар должен быть поставлен в срок с момента заключения Контракта до 15 декабря 2025 г.

4. Условия платежа

4.1. Платежи за товар, поставляемый по настоящему Контракту, будут производиться в рублях в следующем порядке: по безналичному расчету, из средств федерального бюджета РФ, по факту поставки товара и принятия его Заказчиком, в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

4.2. Поставщик оформляет документ о приемке с использованием Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС), подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает его в ЕИС. Этот документ должен содержать:

• идентификационный код закупки, наименование и место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, единицу измерения поставленного товара, указанные в Контракте;
• информацию о Поставщике. Если контракт заключается с юридическим лицом, приводятся полное и сокращенное (при наличии) наименование, ИНН (аналог ИНН в установленных случаях), КПП, адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона. Если контракт заключается с физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве ИП, указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН (аналог ИНН в установленных случаях), место жительства, адрес электронной почты, номер контактного телефона;
• наименование и количество поставленного товара, а также указание страны происхождения поставленного товара;
• стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара;
• иную информацию с учетом требований, установленных действующим законодательством РФ.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. Если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации в документе о приемке, приоритет имеет информация в документе о приемке.

4.3. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

4.4. Оплата по Контракту осуществляется из средств федерального бюджета РФ в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на 2025 год.

5. Обязанности сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. согласовать с Заказчиком дату и время доставки товара;

5.1.2. осуществить поставку (доставка, погрузочно-разгрузочные работы и др.) и размещение товара на складе (территории) Заказчика;

5.1.3. поставить товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте, комплектности, сроки и по цене, которые предусмотрены настоящим Контрактом;

5.1.4. обеспечить соответствие поставляемого товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством РФ и Контрактом;

5.1.5. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

5.1.6. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

5.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком товара.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;

5.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

5.4.3. отказаться от приемки и оплаты товара, не соответствующего условиям Контракта.

6. Сдача-приемка товара

6.1. Поставщик перед отгрузкой товара уведомляет Заказчика о готовности отгрузить товар не позднее, чем за 2 дня с указанием: даты и времени отгрузки, номера Контракта, наименования товара, отгруженного количества, номера транспортного средства.

6.2. Заказчик должен подтвердить Поставщику о готовности принять груз. Без наличия этого подтверждения отгрузка товара не производится.

6.3. Товар должен отгружаться в стандартной упаковке с учетом необходимых маркировок, тара и упаковка входят в цену поставляемого товара.

6.4. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара и предохранять его от повреждения при транспортировке.

6.5. Приемка поставляемого товара производится уполномоченным представителем Заказчика по количеству, качеству и ассортименту в присутствии представителя Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты доставки товара с учетом сопроводительных документов, удостоверяющих качество и комплектность поставляемых товаров.

6.6. После принятия положительного решения о соответствии всех товаров требованиям технического задания Заказчик подписывает документ о приемке усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС.

6.7. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6.8. Со стороны Заказчика ответственным исполнителем назначен:

- Посмотреть таблицу с данными

6.9. Со стороны Поставщика ответственным исполнителем назначен:

- Посмотреть таблицу с данными

6.10. При обнаружении несоответствия условиям Контракта и требованиям технического задания хотя бы одной единицы поставляемых товаров по одной из позиций, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта, уведомив Поставщика о своем отказе принять весь поставленный товар.

6.11. Заказчик формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

6.12. Поставщик вправе устранить причины, указанные в мотивированном отказе, и повторно направить Заказчику документ о приемке.

6.13. В случае не устранения причин Поставщик должен не позднее 3 (трех) дней от даты размещения в ЕИС мотивированного отказа от подписания документа о приемке вывезти товар. Все необходимые расходы, понесенные в связи с принятием и возвратом товара, подлежат возмещению Поставщиком.

7. Гарантии качества

7.1. Поставляемый товар должен быть надлежащего качества и соответствовать заявленным характеристикам (Приложение № 1), действующим отраслевым стандартам, техническим условиям, регламентам, санитарно-эпидемиологическим требованиям, иным нормам, установленным действующим законодательством РФ, обычно предъявляемым к товарам данного вида, а также стандартам и нормам предприятия-производителя, что в случаях, установленных действующим законодательством, подтверждается соответствующими сертификатами соответствия, удостоверениями качества и иными документами, необходимыми для подтверждения качества товара (на русском языке), которые Поставщик предоставляет вместе с товаром.

7.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым, ранее не использованным, не имеет дефектов, соответствует характеристикам, указанным в Приложении № 1.

7.3. Если после поставки товара Заказчиком будут выявлены дефекты или характеристики товара не будут соответствовать требованиям Контракта, Поставщик обязан за свой счет заменить дефектную партию товаром, качество которого соответствует условиям Контракта, в срок не более 10 рабочих дней со дня размещения в ЕИС Заказчиком мотивированного отказа от подписания документа о приемке.

7.4. Гарантийный срок составляет ____________ от даты поставки товара.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате настоящего Контракта Поставщик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы.

8.3. В случае неисполнения Заказчиком иных обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа в размере 1000 рублей за каждый факт неисполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (п.9 Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042).

8.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.5. В случае просрочки Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает штраф в размере 1 % цены Контракта, но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей и не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей (п.4 Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042).

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей (п.6 Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042).

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.9. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.10. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Контракту.

8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.12. Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств удержать суммы неустойки (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате по Контракту.

9. Разрешение споров между Сторонами

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 15 (пятнадцать) календарных дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

9.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Московской области.

9.5. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется действующее законодательство РФ.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 1 (одного) дня с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

11. Порядок расторжения Контракта

11.1. Расторжение настоящего Контракта осуществляется по соглашению сторон или по решению суда, а также в случае одностороннего отказа от исполнения Контракта стороной Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и в соответствии с положениями ст.95 ФЗ № 44-ФЗ, в том числе:

- поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товара (п. 2 ст. 523 ГК РФ).

11.3. При расторжении Контракта по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Контракта.

12. Обеспечение исполнения Контракта

12.1. Исполнение Поставщиком обязательств по Контракту обеспечивается независимой гарантией или внесением денежных средств.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

Обеспечение предоставляется в размере 10 % от цены Контракта.

12.2. В случае предоставления Поставщиком независимой гарантии в качестве способа обеспечения исполнения Контракта она должна быть безотзывной и соответствовать требованиям, установленным ст. ст. 45, 96 ФЗ № 44-ФЗ.

12.3. Поставщик в ходе исполнения Контракта вправе изменить способ обеспечения его исполнения и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного новое обеспечение. Его размер может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных ч. 7.2 и 7.3 ст. 96 ФЗ № 44-ФЗ.

12.4. Внесение денежных средств в обеспечение исполнения Контракта осуществляется с использованием следующих реквизитов:

УФК по Липецкой области (Арбитражный суд Липецкой области) л/с 05461А90610

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Единый казначейский счет)

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКЦ № 14 ГУ Банка России по ЦФО//УФК ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ г Липецк

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В платежном поручении ОБЯЗАТЕЛЬНО указание кода нормативно-правового акта в поле 22 «Код» (НПА): 0002

Назначение платежа: "Обеспечение исполнения контракта на поставку средств для очистки, заключаемого по итогам электронного запроса котировок № ________________________".

12.5. Если в качестве способа обеспечения исполнения Контракта Поставщик выбрал внесение денежных средств, Заказчик обязуется:

12.5.1. Возвратить Поставщику эти средства в полном объеме не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента подписания последнего (итогового) документа о приемке.

12.5.2. Возвратить часть этих средств не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты подписания промежуточного документа о приемке товара. При этом должны быть соблюдены условия, предусмотренные ч. 7.2 ст. 96 ФЗ № 44-ФЗ (при уменьшении размера обеспечения исполнения обязательств по Контракту в соответствии с п. 12.3 Контракта).

12.5.3. Возвратить денежные средства не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Поставщиком независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта (в случае изменения способа обеспечения его исполнения в соответствии с п. 12.3 Контракта).

12.6. Если у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, отозвана лицензия на осуществление банковских операций, Поставщик должен предоставить новое обеспечение. Срок его предоставления - 1 (один) месяц со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить новое обеспечение. За каждый день просрочки начисляются пени в порядке, предусмотренном п. 8.5 Контракта. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в соответствии с п. 12.3 Контракта.

12.7. Участник закупки, с которым заключается Контракт по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 ФЗ № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 ФЗ № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных ФЗ № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по __ ________ 20__ г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

13.2. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

13.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских или других реквизитов каждая из Сторон обязана в течение одного дня письменно известить об этом другую Сторону.

13.4. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Контракту, оформленные в письменном виде и подписанные обеими Сторонами, являются его неотъемлемой частью.

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. Приложения

14.1. Приложение № 1.Описание объекта закупки (Техническое задание)

15. Юридические адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

16. Подписи Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Государственному контракту № ___

Описание объекта закупки (Техническое задание)

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_1._Описание_объекта_закупки_чистящие_средства_2025_исп.

Приложение № 1 к извещению о проведении электронного запроса котировок № 44 ЭЗК-25

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Поставка средств для очистки офисной техники (в сфере ИКТ)

Наименование объекта закупки: средства для очистки офисной техники

Место поставки товара: г. Липецк, пл. Петра Великого, д.7

Наименование, количество

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам товара:

- поставляемые товары должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;

- поставляемые товары должны являться новыми, заводского производства и быть ранее не использованными (в том числе для целей тестирования);

- поставляемые товары не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению;

- поставляемые товары должны быть свободны от любых прав третьих лиц;

- корпуса товаров не должны иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара:

Поставщик обязуется осуществлять гарантийные обязательства в отношении поставляемого товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Под исполнением гарантийных обязательств подразумевается замена поставленного товара при обнаружении брака, выявленного в ходе эксплуатации товара.

Срок поставки товара: Поставщик осуществляет поставку товара одной партией целиком в срок с момента заключения Контракта до 15 декабря 2025 г.