Тендер - Поставка средств дезинфицирующих №300315812

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

проект_договора

Договор №

г. Приозерск « » мая 2025г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Приозерская межрайонная больница» (ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Тарасова Виктора Сергеевича, действующего на основании Устава, и ________________________________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», в порядке, предусмотренном пунктом 4 части 1статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), заключили настоящий контракт (далее - Договор) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку дезинфицирующих средств в соответствии со Спецификацией (приложение N 1 к Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение N 1 к Договору).

1.3. Поставка Товара осуществляется по адресу: Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 35, склад заказчика.

2. Цена Товара

2.1.Общая стоимость Товара, указанного в п.п. 1.1. настоящего Договора составляет ___________ (_________________________________) рублей 00 копеек, НДС

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и иные расходы, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.4 Договора.

2.4. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения, предусмотренного Договором количества Товара и иных условий Договора.

3. Обязанности Сторон

3.1.Заказчик обязан:

3.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Договора.

3.1.2.Осуществить в установленные настоящим Договором сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству. В случае соответствия Товара параметрам количества, ассортимента и качества – подписать сопроводительные документы (в т.ч. товарную накладную).

3.2. Поставщик обязан:

Передать Покупателю Товар на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

Поставить Товар пригодный для целей Покупателя и соответствующий требованиям нормативно-технической документации в количестве и ассортименте, согласованными Сторонами.

Обеспечить Покупателя документами, указанными в п. 4.2. настоящего Договора.

Принять от Покупателя Товар ненадлежащего качества, недостатки которого были выявлены в течение сроков предъявления требований, связанных с недостатками товара, определенных законодательством РФ для товаров данного вида.
4. Качество Товара
4.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с договором, является новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по договору, не имеет дефектов, связанных с материалами или функционированием при штатном использовании Товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к договору). Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
Качество товара, его технические и функциональные характеристики (потребительские свойства), установленные на него гарантийные сроки и сроки годности должны подтверждаться соответствующими документами, в том числе от производителей, оформление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации для данного вида товара (сертификаты и/или декларации о соответствии (для товаров, подлежащих обязательной сертификации), паспорта на изделия, санитарно-эпидемиологические заключения, инструкции и/или руководства о товаре и т.д.).
Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю.
Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям, а также обеспечивающей сохранность Товара при его перевозке и при последующем хранении Покупателем. Внешняя упаковка должна быть заводской, которая бы обеспечивала сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при перевозке различными видами транспорта (при необходимости иметь светонепроницаемую защиту и упакованы в тару, которая предохраняет от различного рода повреждений, попадания света, проникновения в неё избыточной влажности и т.д., и т.п.). Упаковка поставляемого Товара не должна иметь внешних дефектов и следов вскрытия.
В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества или его недостатков, которые не могли быть обнаружены в процессе приемки, Поставщик обязуется заменить некачественный Товар на качественный в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления Покупателем о замене Товара. О невозможности устранения недостатков Товара, поставки недостающего Товара, замены некачественного Товара или Товара ненадлежащего ассортимента, Поставщик сообщает Покупателю в письменном виде (в том числе путем направления уведомления по факсу).
В случае обнаружения неустранимых недостатков, а также при невозможности Поставщиком осуществить устранение недостатков, допоставить Товар, осуществить замену некачественного или Товара ненадлежащего ассортимента, Поставщик осуществляет возврат уплаченных Покупателем денежных средств за этот Товар в течение 5 (пяти) банковских дней с момента поступления требования Покупателя об их возврате. Требование о возврате денежных средств оформляется Покупателем в форме Претензии и направляется в адрес Поставщика после получения уведомления Поставщика о невозможности осуществить устранение недостатков и несоответствий.

Порядок доставки и приемки Товара

Поставка товара осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения договора. Поставка товара должна быть осуществлена силами и средствами Поставщика. Точная дата и время доставки товара согласовываются Поставщиком с Заказчиком не менее чем за 1 рабочий день. Поставка Товара осуществляется с 9.00 до 15.00 (обед с 13.00 до 14.00) в рабочие дни Заказчика.

Прием поставленного Товара по количеству и качеству производится Заказчиком на основании счета, счета-фактуры (при наличии), товарной накладной, документов, подтверждающих качество Товара, в том числе сертификаты и другие удостоверения.

При приеме Товара Заказчик проверяет его соответствие качеству, требованиям и сведениям, обусловленным в настоящем Договоре, в транспортных и сопроводительных документах.

Датой поставки партии Товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной на поставляемый Товар.

В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете Товара в процессе его приема-передачи будет обнаружено несоответствие количества, ассортимента или брак Товара, Заказчик в присутствии представителя Поставщика делает соответствующие отметки в накладной, а также Сторонами подписывается акт о браке/недостаче.

Заказчик имеет право не принимать некачественный Товар.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит Покупателю в момент подписания товарной накладной.

Порядок расчетов
6.1. Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях РФ, путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания товарной накладной, акта приема-передачи товара.
6.2. Основанием для оплаты Товара является счет, счет-фактура (при наличии) и подписанная товарная накладная.
6.3. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после списания банком денежных средств с расчетного счета Покупателя.
6.4. Авансирование не предусмотрено.

Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании письменного требования Сторон.

7.3. Ответственность Поставщика:

7.3.1. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.3.2. За ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, поставщик (исполнитель, подрядчик) выплачивает покупателю штраф в размере установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года № 1042.

7.4. Ответственность Покупателя:

7.4.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4.2. В случае ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе взыскать с покупателя штраф в размере установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года № 1042.

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.7. Выплата неустойки не освобождает Стороны от обязанностей, предусмотренных Договором.

7.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

7.10. К обстоятельствам, указанным в п. 7.9. Договора относятся: война и военные действия, восстания, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и иные события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности.

7.11. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. В случае, когда Сторона не сообщит о наступлении соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться на него.

7.12. Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения требований п.7.11. настоящего Договора, продлевает срок исполнения Договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.

7.13. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 30 календарных дней, Стороны определяют дальнейшую юридическую судьбу Договора.

Порядок разрешения споров

Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются путем переговоров.

В случае не урегулирования Сторонами споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Санкт – Петербурга и Ленинградской области.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2025г.

9.2 Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, или по взаимному соглашению Сторон.

10. Заключительные положения

10.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде подписанных Сторонами дополнительных соглашений и вместе с приложениями являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

10.4. Вся документация, связанная с настоящим Договором, может передаваться Сторонами по техническим средствам связи (факс, телекс, электронная почта и т.п.) с обязательным представлением оригинала документа. Датой получения документа считается следующий рабочий день после дня отправки этого документа по техническим средствам связи.

10.5. Приложения к данному Договору:

. Спецификация;

. Акт приема-передачи товара (рекомендуемая форма).

Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору №

от « » 2025г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору №

от « » 2025г

АКТ

приема-передачи товара

______________________, в лице __________________________________, действующего на основании______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Приозерская межрайонная больница» (ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ") , в лице главного врача Тарасова Виктора Сергеевича, действующего на основании Устава с другой стороны (в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона»), составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с п. 1.1 Договора № _____от «__»_________2025года Поставщик передает, а Заказчик принимает Товар следующего ассортимента и количества:

- Посмотреть таблицу с данными

Стоимость Товара поставленного в соответствии с условиями Договора составляет __________________ (________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС ( ____%) (___________) рублей ____ копеек (если НДС не подлежит уплате, то указать: «НДС не облагается в соответствии со ст.___ НК РФ»).

2. Принятый Заказчиком товар обладает качеством и ассортиментом, соответствующим требованиям Договора. Товар поставлен в установленные в Договоре сроки. Заказчик не имеет никаких претензий к принятому товару.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора между Сторонами.

- Посмотреть таблицу с даннымипроект_договора

Договор №

г. Приозерск « » мая 2025г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Приозерская межрайонная больница» (ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Тарасова Виктора Сергеевича, действующего на основании Устава, и ________________________________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», в порядке, предусмотренном пунктом 4 части 1статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе), заключили настоящий контракт (далее - Договор) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку дезинфицирующих средств в соответствии со Спецификацией (приложение N 1 к Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение N 1 к Договору).

1.3. Поставка Товара осуществляется на условиях самовывоза со склада Поставщика по адресу:

____________________

2. Цена Товара

2.1.Общая стоимость Товара, указанного в п.п. 1.1. настоящего Договора составляет ___________ (_________________________________) рублей 00 копеек, НДС

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и иные расходы, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.4 Договора.

2.4. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения, предусмотренного Договором количества Товара и иных условий Договора.

3. Обязанности Сторон

3.1.Заказчик обязан:

3.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Договора.

3.1.2.Осуществить в установленные настоящим Договором сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству. В случае соответствия Товара параметрам количества, ассортимента и качества – подписать сопроводительные документы (в т.ч. товарную накладную).

3.2. Поставщик обязан:

Передать Покупателю Товар на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

Поставить Товар пригодный для целей Покупателя и соответствующий требованиям нормативно-технической документации в количестве и ассортименте, согласованными Сторонами.

Обеспечить Покупателя документами, указанными в п. 4.2. настоящего Договора.

Принять от Покупателя Товар ненадлежащего качества, недостатки которого были выявлены в течение сроков предъявления требований, связанных с недостатками товара, определенных законодательством РФ для товаров данного вида.
4. Качество Товара
4.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с договором, является новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по договору, не имеет дефектов, связанных с материалами или функционированием при штатном использовании Товара в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к договору). Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
Качество товара, его технические и функциональные характеристики (потребительские свойства), установленные на него гарантийные сроки и сроки годности должны подтверждаться соответствующими документами, в том числе от производителей, оформление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации для данного вида товара (сертификаты и/или декларации о соответствии (для товаров, подлежащих обязательной сертификации), паспорта на изделия, санитарно-эпидемиологические заключения, инструкции и/или руководства о товаре и т.д.).
Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю.
Товар предоставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям, а также обеспечивающей сохранность Товара при его перевозке и при последующем хранении Покупателем. Внешняя упаковка должна быть заводской, которая бы обеспечивала сохранность от внешних воздействий и любого вида повреждений при перевозке различными видами транспорта (при необходимости иметь светонепроницаемую защиту и упакованы в тару, которая предохраняет от различного рода повреждений, попадания света, проникновения в неё избыточной влажности и т.д., и т.п.). Упаковка поставляемого Товара не должна иметь внешних дефектов и следов вскрытия.
В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества или его недостатков, которые не могли быть обнаружены в процессе приемки, Поставщик обязуется заменить некачественный Товар на качественный в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления Покупателем о замене Товара. О невозможности устранения недостатков Товара, поставки недостающего Товара, замены некачественного Товара или Товара ненадлежащего ассортимента, Поставщик сообщает Покупателю в письменном виде (в том числе путем направления уведомления по факсу).
В случае обнаружения неустранимых недостатков, а также при невозможности Поставщиком осуществить устранение недостатков, допоставить Товар, осуществить замену некачественного или Товара ненадлежащего ассортимента, Поставщик осуществляет возврат уплаченных Покупателем денежных средств за этот Товар в течение 5 (пяти) банковских дней с момента поступления требования Покупателя об их возврате. Требование о возврате денежных средств оформляется Покупателем в форме Претензии и направляется в адрес Поставщика после получения уведомления Поставщика о невозможности осуществить устранение недостатков и несоответствий.

Порядок доставки и приемки Товара

Поставка товара должна быть осуществлена силами и средствами Заказчика. Точная дата и время доставки товара согласовываются Поставщиком с Заказчиком не менее чем за 1 рабочий день.

Прием поставленного Товара по количеству и качеству производится Заказчиком на основании счета, счета-фактуры (при наличии), товарной накладной, документов, подтверждающих качество Товара, в том числе сертификаты и другие удостоверения.

При приеме Товара Заказчик проверяет его соответствие качеству, требованиям и сведениям, обусловленным в настоящем Договоре, в транспортных и сопроводительных документах.

Датой поставки партии Товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной на поставляемый Товар.

В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете Товара в процессе его приема-передачи будет обнаружено несоответствие количества, ассортимента или брак Товара, Заказчик в присутствии представителя Поставщика делает соответствующие отметки в накладной, а также Сторонами подписывается акт о браке/недостаче.

Заказчик имеет право не принимать некачественный Товар.

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит Покупателю в момент подписания товарной накладной.

Порядок расчетов
6.1. Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях РФ, путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания товарной накладной, акта приема-передачи товара.
6.2. Основанием для оплаты Товара является счет, счет-фактура (при наличии) и подписанная товарная накладная.
6.3. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после списания банком денежных средств с расчетного счета Покупателя.
6.4. Авансирование не предусмотрено.

Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании письменного требования Сторон.

7.3. Ответственность Поставщика:

7.3.1. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.3.2. За ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, поставщик (исполнитель, подрядчик) выплачивает покупателю штраф в размере установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года № 1042.

7.4. Ответственность Покупателя:

7.4.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4.2. В случае ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе взыскать с покупателя штраф в размере установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года № 1042.

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.7. Выплата неустойки не освобождает Стороны от обязанностей, предусмотренных Договором.

7.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

7.10. К обстоятельствам, указанным в п. 7.9. Договора относятся: война и военные действия, восстания, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и иные события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности.

7.11. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. В случае, когда Сторона не сообщит о наступлении соответствующего обстоятельства, она лишается права ссылаться на него.

7.12. Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения требований п.7.11. настоящего Договора, продлевает срок исполнения Договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.

7.13. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 30 календарных дней, Стороны определяют дальнейшую юридическую судьбу Договора.

Порядок разрешения споров

Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются путем переговоров.

В случае не урегулирования Сторонами споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Санкт – Петербурга и Ленинградской области.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2025г.

9.2 Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, или по взаимному соглашению Сторон.

10. Заключительные положения

10.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде подписанных Сторонами дополнительных соглашений и вместе с приложениями являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

10.4. Вся документация, связанная с настоящим Договором, может передаваться Сторонами по техническим средствам связи (факс, телекс, электронная почта и т.п.) с обязательным представлением оригинала документа. Датой получения документа считается следующий рабочий день после дня отправки этого документа по техническим средствам связи.

10.5. Приложения к данному Договору:

. Спецификация;

. Акт приема-передачи товара (рекомендуемая форма).

Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору №

от « » 2025г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору №

от « » 2025г

АКТ

приема-передачи товара

______________________, в лице __________________________________, действующего на основании______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Приозерская межрайонная больница» (ГБУЗ ЛО "Приозерская МБ") , в лице главного врача Тарасова Виктора Сергеевича, действующего на основании Устава с другой стороны (в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона»), составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с п. 1.1 Договора № _____от «__»_________2025года Поставщик передает, а Заказчик принимает Товар следующего ассортимента и количества:

- Посмотреть таблицу с данными

Стоимость Товара поставленного в соответствии с условиями Договора составляет __________________ (________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС ( ____%) (___________) рублей ____ копеек (если НДС не подлежит уплате, то указать: «НДС не облагается в соответствии со ст.___ НК РФ»).

2. Принятый Заказчиком товар обладает качеством и ассортиментом, соответствующим требованиям Договора. Товар поставлен в установленные в Договоре сроки. Заказчик не имеет никаких претензий к принятому товару.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора между Сторонами.

- Посмотреть таблицу с данными