Тендер - Поставка средств дезинфекционных №269123911

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть11 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, МоскваМесто поставки (адрес):125047, Российская Федерация, г. Москва, 4-ая Тверская-Ямская, дом 16
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Запрос_котировок_ИМН

Утверждаю

Заместитель директора

по научной работе

ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. ак.

Н.Н. Бурденко» Минздрава России

______________________Н.А. Коновалов

«21» марта 2024 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

запрос котировок в электронной форме

на поставку средств дезинфекционных

№_______________

Номер в плане закупок:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Москва

2024

Введение

Настоящая документация для проведения запроса котировок в электронной форме (далее - Документация) разработана в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко» Минздрава России» (далее – Положение о закупке), и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с закупками.

Заказчик: Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко» Минздрава России).

Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. 4-ая Тверская - Ямская, д. 16.

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. 4-ая Тверская - Ямская, д. 16.

Контактное лицо: Морозова Наталья Ивановна

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Номер контактного телефона: + 7 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Комиссия по осуществлению закупок: единая комиссия по закупкам для нужд ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко» Минздрава России (далее – Комиссия), созданная для осуществления функций по осуществлению закупок конкурентными способами определения поставщика.

Настоящий запрос котировок в электронной форме проводится в соответствии с Регламентом процесса размещения заказов и предложений с использованием специализированной электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (далее – Регламент).

В настоящей документации о закупке применены термины и определения в соответствии с Положением о закупке, размещенным в единой информационной системе по адресу: www.zakupki.gov.ru, а также в соответствии с Регламентом оператора электронной торговой площадки (далее – электронная торговая площадка / ЭТП) по адресу: https://223.rts-tender.ru.

Если положения настоящей Документации противоречит Положению о закупке, применяется Положение о закупке.

Вопросы, не урегулированные настоящей Документацией, решаются в соответствии с Положением о закупке и действующим законодательством.

Проведение запроса котировок в электронной форме обеспечивается на электронной торговой площадке ее оператором в соответствии с Регламентом.

Победителем становится Участник закупки, предложивший наиболее низкую цену Договора, при условии соответствия его заявки требованиям настоящей Документации.

Глава 1. Информационная карта

В главе 1 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» содержится информация о запросе котировок в электронной форме - (далее – закупка).

- Посмотреть таблицу с данными

Глава 2. Образцы форм и документов для заполнения участниками закупки

ФОРМА

ЗаявкИ на участие в ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

На бланке участника закупки

(при наличии такого бланка)

Дата, исх. номер

ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии

им. ак. Н.Н. Бурденко» Минздрава России

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на поставку товара (выполнение работы, оказание услуги) ___________________ (далее – извещение), реестровый номер закупки ______________ (указывается номер закупки, присвоенный единой информационной системой по адресу: www.zakupki.gov.ru, опубликованные на официальном сайте по адресу: http://223.rts-tender.ru, (www.zakupki.gov.ru),

мы/я, __________________________________________________________________________,

(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы либо Ф.И.О. участника закупки – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

ИНН ___________________,

(ИНН участника закупки)

зарегистрированное(-ый) по адресу: _______________________________________________,

(юридический адрес/адрес регистрации участника закупки)

направляя настоящую заявку на участие в закупке путем проведения запроса котировок в электронной форме на поставку товара (выполнение работы, оказание услуги) _________ (далее – закупка), выражаем(-ю) свое согласие участвовать в закупке на условиях, установленных в извещении и документации о закупке.

Мы/Я согласны/согласен(-а) поставить товар (выполнить работы, оказать услуги) _________ (предмет закупки) в соответствии с требованиями извещения и документации о закупке и на условиях, предложенных нами/мной в приложениях к настоящей заявке:

1. _________________________

2. _________________________

…_________________________

(указать приложения к заявке)

Мы/Я согласны/согласен(-а) исполнить условия договора, предусмотренные главой 3 «Проект гражданско-правового договора» и главой 4 «Техническая часть документации о закупке» настоящей документации о закупке.

Настоящим подтверждаем(-ю), что _______________________________________ (наименование участника закупки):

• обладает правоспособностью/дееспособностью, необходимыми для заключения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• обладает необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешениями (лицензиями, допусками, свидетельствами, аттестатами, правами и т.п.) для выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом заключаемого Договора;
• обладает необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации сертификатами на Товары, поставка которых является предметом заключаемого Договора;
• не находится в процессе ликвидации (для юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), не является лицом, в отношении которого открыто конкурсное производство;
• не является лицом, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
• не числится в реестрах недобросовестных поставщиков, которые ведутся в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;
• соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
• соответствует иным требованиям, установленным документацией о закупке.

Мы/я уведомлены/уведомлен(-а) о праве Заказчика проверять соответствие законодательству (действительность) представленных нами/мной сведений/документов, включая направление запросов в государственные органы или лицам, указанным в настоящей заявке.

Настоящим я, как участник закупки/представитель участника закупки, выражаю согласие на обработку, передачу третьим лицам или раскрытие компетентным органам любых предоставленных Заказчику в связи с требованиями извещения и документации о закупке сведений, информации, данных (включая согласие на обработку моих персональных данных), а также подтверждаю получение всех требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешений/согласий любых заинтересованных или причастных к предоставляемым в соответствии с требованиями извещения и документации о закупке сведениям (информации, данным) на их передачу или обработку Заказчиком, на раскрытие Заказчиком сведений (информации, данных) полностью или частично компетентным органам и последующую обработку указанных сведений (информации, данных) такими органами.

Мы/я уведомлены/уведомлен(-а) и согласны/согласен(-а) с условием, что в случае предоставления нами/мной недостоверных сведений мы/я можем/могу быть отстранены/отстранен(-а) от участия в закупке, а в случае, если недостоверность предоставленных нами/мной сведений будет выявлена после заключения с нами/мной Договора, такой Договор может быть расторгнут.

Мы/я уведомлены/уведомлен(-а), что единственным официальным источником информации о ходе и результатах закупки является официальный сайт по адресу: http://223.rts-tender.ru, (www.zakupki.gov.ru), и что мы/я самостоятельно должны/должен(-а) отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения документации о закупке, информацию о принятых в ходе проведения процедуры закупки решениях закупочной комиссии, организатора закупки и Заказчика.

В случае признания нас/меня победителем закупки, мы/я берем/беру на себя обязательства подписать со своей стороны Договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашей/моей заявки на участие в закупке, в сроки, указанные в извещении и документации о закупке.

Мы/я,____________________________________________________________________,

(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы либо Ф.И.О. участника закупки – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

согласны/согласен(-а) с условием, что сведения о нас/обо мне будут внесены в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков в следующих случаях:

если мы/я:

• • • • будучи признанными/признанным победителем закупки, уклонимся/уклонюсь от заключения договора;
      • будучи единственным участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке, либо участником закупки, признанным единственным участником закупки, уклонимся/уклонюсь от заключения договора;
      • будучи участником закупки, с которым заключается договор, откажемся/откажусь от предоставления обеспечения исполнения договора, гарантийных обязательств, если такое требование установлено в документации о закупке;

если договор, заключенный с нами/со мной по результатам проведения настоящей закупки, будет расторгнут по решению суда в силу существенного нарушения нами/мной условий договора.

Дополнительно сообщаем(-ю) следующие сведения:

- Посмотреть таблицу с данными

участник закупки/

уполномоченный представитель _________________

(должность, Фамилия И.О. основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в закупке)

М.П. (при наличии)

Приложение № 1

к заявке на участие в закупке

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА*

- Посмотреть таблицу с данными

*указанная цена учитывает установленный документацией порядок формирования цены договора;

ИТОГО цена договора составляет: _____ (указать значение цифрами и прописью) рублей, в том числе НДС- ___%, что составляет _____ (указать значение цифрами и прописью) рублей.

участник закупки/

уполномоченный представитель _________________

(должность, Фамилия И.О. основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в закупке)

М.П. (при наличии)

* Примечание: Данное приложение к заявке на участие в запросе котировок в электронной форме является обязательным. Непредоставление указанного приложения либо оформление приложения с отступлением от настоящей формы может быть расценено Комиссией как несоответствие требованиям документации о закупке и принятия решения об отказе в допуске к участию в закупке.

Приложение № 2

к заявке на участие в закупке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

К ЗАПРОСУ КОТИРОВОК *

- Посмотреть таблицу с данными

участник закупки/

уполномоченный представитель _________________

М.П. (если предусмотрено) (должность, Фамилия И.О. основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в закупке)

* Примечание: Данное приложение к заявке на участие в запросе котировок в электронной форме является обязательным. Не предоставление указанного приложения либо оформление приложения с отступлением от настоящей формы может быть расценено Комиссией как несоответствие требованиям документации о закупке и принятия решения об отказе в допуске к участию в закупке.

Приложение № 3

к заявке на участие в закупке

ДЕКЛАРАЦИЯ О СТРАНЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к документации

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи Отметки банка

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к документации

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ №______

- Посмотреть таблицу с данными

1. Настоящая независимая гарантия обеспечивает исполнение принципалом его обязательств, предусмотренных договором, заключенным (заключаемым) с бенефициаром, включающих в том числе обязательства принципала по уплате неустоек (штрафов, пеней).

2. Настоящая независимая гарантия не может быть отозвана гарантом.

3. Бенефициар в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом обязательств, обеспеченных настоящей независимой гарантией, вправе до окончания ее срока действия предъявить требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (далее - требование) в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных принципалом обязательств, предусмотренных договором, в отношении которых бенефициаром осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора и сумму независимой гарантии.

4. Бенефициар вправе направить гаранту требование в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.

5. Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено (в случае если бенефициар направляет требование гаранту в письменной форме на бумажном носителе) по адресу: ________ .

6. Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае если бенефициар направляет требование гаранту в форме электронного документа) ________ .

7. В случае направления требования бенефициар обязан одновременно с таким требованием направить гаранту:

а) расчет суммы, включаемой в требование по настоящей независимой гарантии;

б) документ, содержащий указание на нарушения принципалом обязательств, предусмотренных договором;

в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по настоящей независимой гарантии от имени бенефициара (доверенность) (в случае если требование по настоящей независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

8. В случае направления требования бенефициаром на бумажном носителе представляются оригиналы предусмотренных пунктом 7 настоящей независимой гарантии документов или заверенные бенефициаром их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара, также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени бенефициара. В случае направления требования в форме электронного документа предусмотренные пунктом 7 настоящей независимой гарантии документы представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.

9. Гарант обязан рассмотреть требование не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения указанного требования и документов, предусмотренных пунктом 7 настоящей независимой гарантии.

10. Гарант обязан уплатить бенефициару денежную сумму по настоящей независимой гарантии в размере, указанном в требовании, не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

11. Обязательство гаранта перед бенефициаром считается исполненным надлежащим образом со дня поступления денежных сумм по настоящей независимой гарантии на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими бенефициару, указанный бенефициаром в требовании.

12. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по настоящей независимой гарантии, требование по которой соответствует условиям настоящей независимой гарантии и предъявлено бенефициаром до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки (начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящей независимой гарантией срока оплаты требования, по день исполнения гарантом требования включительно) уплатить бенефициару неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по настоящей независимой гарантии.

13. Все расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по настоящей независимой гарантии бенефициару, несет гарант.

14. Исключение банка (если настоящая независимая гарантия выдана банком) из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", фонда содействия кредитованию (гарантийного фонда, фонда поручительств), являющегося участником национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренного Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (если независимая гарантия выдана таким фондом), из перечня, предусмотренного частью 1.7 указанной статьи, не прекращает действия настоящей независимой гарантии и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящей независимой гарантии.

15. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящей независимой гарантии, подлежат рассмотрению в арбитражном суде ________ .

16. Настоящая независимая гарантия выдана в пользу бенефициара, и права требования по ней не могут быть переданы третьему лицу без согласия гаранта, за исключением случая перемены заказчика при осуществлении закупки, при котором право требования по независимой гарантии может быть передано новому заказчику с предварительным извещением об этом гаранта.

17. Дополнительные условия , .

- Посмотреть таблицу с данными

"__" _________ 20__ г.

Лист N

Всего листов

Указывается при наличии.

В случае отсутствия у иностранного лица идентификационного номера налогоплательщика, присвоенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, указывается аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством иностранного государства.

Указывается, если принципал является юридическим лицом, аккредитованным филиалом или представительством иностранного юридического лица.

Указывается в соответствии с извещением об осуществлении конкурентной закупки.

Указывается срок, определяемый календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Такой срок может определяться также указанием на событие. Указываемый срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения основного обязательства, которое должно быть обеспечено такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения.

Указывается почтовый адрес.

Указываются адрес электронной почты и (или) наименование информационной системы.

Указывается наименование арбитражного суда.

Не должны противоречить положениям извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке и Положения о закупке бенефициара, а также требованиям к условиям независимой гарантий, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2022 г. N 1397 "О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

Глава 3. «Проект гражданско-правового договора»

РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР______________________________

СРОК ДЕЙСТВИЯ 31.12.2024 г.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР

№___________________

на поставку средств дезинфекционных

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко» Минздрава России), далее именуемое «Заказчик», в лице заместителя директора по научной работе Коновалова Николая Александровича, действующего на основании доверенности от 24.10.2023г. №143/1-23, с одной стороны и ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего на основании ______, с другой стороны в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили по итогам проведения запроса котировок в электронной форме (протокол _______ от «__» ____ 20__ г. №_____) настоящий Гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар, указанный в Приложении №1 («Спецификация товара») к Договору (далее – Товар) в обусловленный Договором срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар, в порядке и сроки, установленные Договором.

2. Цена и порядок оплаты

2.1. Цена Договора составляет _____________ (___________) рублей __ копеек, включая НДС __% - _______ рублей __ копеек. (если НДС не облагается, указать основание.)

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Цена за единицу Товара указана в Приложении №1 «Спецификация товара».

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, вывоз и утилизацию упаковочного материала, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

2.4. Заказчик обязуется оплачивать Товар или партию Товара в течении 7 (семи) рабочих дней с даты приемки Товара или партии Товара Заказчиком, на основании выставленного счета.

2.5. Расчет по Договору осуществляется в безналичной форме платежными поручениями.

2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.7. Последний счет выставляется не позднее 21.12.2024 г.

По вопросам, связанным с оплатой обращаться:

Главный бухгалтер Каракаптан Людмила Викторовна,

тел.:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-3152, адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3. Документы на товар

3.1. Поставщик обязан одновременно с Товаром передать Заказчику документы, относящиеся к Товару, в том числе:

- сертификат о происхождения товаров формы СТ-1 (копию, заверенную печатью Поставщика) на поставляемый товар (при наличии);

- инструкцию по эксплуатации и (или) применению на русском языке для каждой единицы товара от производителя или официального дистрибьютера или апостилированный перевод;

- декларацию(сертификат) о соответствии (копию, заверенную печатью Поставщика) на каждую партию поставляемого товара или иного документа качества, выданного в соответствии с действующим законодательством (при наличии);

- санитарно-эпидемиологическое заключение (копию, заверенную печатью Поставщика) на каждую поставляемую партию товара;

- свидетельство о государственной регистрации;

- счета на оплату;

- счет-фактуру в одном экземпляре (счет-фактура может не выставляться в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

- товарную накладную или единый платежный документ в трех экземплярах на каждую партию товара (один экземпляр возвращается Поставщику после подписания.

Номенклатура товарной накладной в части описи поставляемого Товара должна соответствовать Приложению №1 («Спецификация товара»).

3.2. В счете на оплату, счете-фактуре, товарной накладной обязательно должны быть указаны наименования Заказчика, Поставщика, дата и номер настоящего Договора, в товарной накладной так же должно быть указано - номер и серия партии Товара.

4. Гарантия качества и безопасность товара

4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида Товара, в том числе техническим регламентам.

4.2. Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

4.3. Товар должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу потребителя.

4.4. Остаточный срок годности/стерильности Товара на момент поставки должен составлять не менее _____ месяцев.

4.5. Все расходы, связанные с заменой Товара (в том числе оплата доставки Товара и погрузочно-разгрузочные работы), несет Поставщик.

4.6. Если Поставщику в пределах гарантийного срока предъявлено требование об устранении недостатков товара или замене некачественного товара на товар надлежащего качества, такое требование должно быть выполнено с момента его получения в течение 10 рабочих дней.

5. Срок и условия поставки

5.1. Поставка товара должна осуществляться в соответствии с Графиком поставки и после подачи заявки, в течение 3 (трех) рабочих дней.

5.2. Поставка Товара осуществляется путем его доставки Заказчику по адресу:

г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 16, отдел снабжения (тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8571).

5.3. Доставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. При доставке Товара, требующего специализированной упаковки и (или) транспортировки, Поставщик обеспечивает специальные условия доставки за свой счет.

5.4. Выгрузка товара с транспорта Поставщика осуществляется силами и за счет Поставщика.

5.5. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента приемки Товара.

5.6. Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Заказчику с момента передачи ему Товара.

5.7. Товар (все партии товара) должен быть поставлен Заказчику в соответствии с условиями Договора.

5.8. До начала поставки Товара Заказчик имеет право запросить у Поставщика, а Поставщик обязан поставить пробную партию Товара (образцы) для определения соответствия характеристик и качества. Запрос может содержать выборочную информацию по позициям или полный список спецификации по наименованиям. Запрашиваемый Товар поставляется по адресу, указанному в пункте 5.2. Договора с сопроводительным документом в виде Акта передачи пробной партии товара (Приложение №3). Товар передается в течение 3 (трех) дней после запроса. Заявка подается посредством электронной почты и (или) факсовым отправлением, и номеру телефона. Поставленная пробная партия (образцы) Товара, соответствующая требованиям Заказчика, учитывается в счет объема поставки, предусмотренного договором.

5.9. В случае если по заявке заказчика в соответствии с п. 5.8. Договора была поставлена пробная партия Товара (образцы) для определения соответствия характеристик и качества, оставшийся для поставки Товар должен соответствовать пробной партии (образцам).

6. Тара(упаковка)

6.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

6.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Заказчика.

6.3. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит, если иное не оговорено Сторонами в данном пункте.

6.4. Стоимость тары (упаковки) Товара входит в его цену и отдельно не оплачивается.

6.5. Если Товар передается в ненадлежащей таре (упаковке) либо без нее, Заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить (упаковать) Товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку) или предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи Товара ненадлежащего качества.

7. Права третьих лиц

7.1. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога и т.п.

7.2. Неисполнение Поставщиком обязанности передать Товар свободный от любых прав третьих лиц дает Заказчику право требовать уменьшения цены Товара либо расторжения Договора, если не будет доказано, что Заказчик знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот Товар.

7.3. При изъятии Товара у Заказчика третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения Договора, Поставщик обязан возместить Заказчику понесенные им убытки, если не докажет, что Заказчик знал или должен был знать о наличии этих оснований.

7.4. Если третье лицо по основанию, возникшему до исполнения Договора, предъявит к Заказчику иск об изъятии Товара, Заказчик обязан привлечь Поставщика к участию в деле, а Поставщик обязан вступить в это дело на стороне Заказчика.

Не привлечение Заказчиком Поставщика к участию в деле освобождает последнего от ответственности перед Заказчиком, если Поставщик докажет, что, приняв участие в деле, он мог бы предотвратить изъятие проданного Товара.

Поставщик, привлеченный Заказчиком к участию в деле, но не принявший в нем участия, лишается права доказывать неправильность ведения дела Заказчиком.

7.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8. Приемка товара

8.1. Приемка поставленного Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и включает в себя в том числе:

а) проверку по товарной накладной поставленного Товара на соответствие Приложению №1 («Спецификация товара»);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта документов, предусмотренных Договором;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки Товара.

8.2. По решению Заказчика приемка поставленного Товара может проводиться комиссией Заказчика, которая по результатам приемки составляет акт приема-передачи товара (Приложением № 2 к Договору).

8.3. При обнаружении недостатков в Товаре комиссия Заказчика (в случае если приемка осуществляется комиссией Заказчика), составляется акт об установленном расхождении (Приложение №5 к Договору).

8.4. Для проверки поставленного Товара, в части его соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

В случае проведения экспертизы, решение о приемке товара принимается Заказчиком по ее результатам.

8.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке Товара в случае выявления несоответствия этого товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

8.6. Заказчик вправе отказаться принять Товар (партию Товара) в случаях:

- нарушения Поставщиком срока поставки;

- отсутствия необходимых документов, указанных в Договоре;

- несоответствие товара Спецификации на Товар, включая несоответствия Товара по стоимости, указанной в Спецификации на товар;

- несоответствия Товара по количеству(ассортименту), указанному в товарной накладной и/или в заявке Заказчика;

- несоответствия упаковки и маркировки Товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации;

- несоответствия Товара по качеству в части наличия видимых повреждений тары (упаковки);

- несоответствия Товара по качеству, в том числе, в части остаточного срока годности/стерильности;

- несоответствия части поставленного Товара условиям Договора и/или направленной заявки на поставку Товара;

- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

8.7. Поставщик отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они возникли после передачи Заказчику Товара вследствие нарушения правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы.

8.8. Если Поставщику предъявлено требование о безвозмездном устранении недостатков Товара согласно п. 1 ст. 518, п. 1 ст. 475 ГК РФ, оно должно быть исполнено в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения.

8.9. О недостатках в Товаре, обнаруженных в том числе после его приемки, Заказчик уведомляет Поставщика посредством электронной почты и (или) факсовым отправлением.

8.10. Если после приемки Товара, в процессе его использования, при возникновении сомнений в соответствии Товара условиям Договора, Заказчик имеет право провести экспертизу поставленного Товара.

8.11. Если по результатам экспертизы Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Договора, несоответствующий условиям Договора Товар забраковывается в объеме всей поставленной партии. При этом объем поставки, и сумма Договора остаются неизменными.

Расходы по проведению экспертизы Товара в случае, если по результатам проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Договора, несет Поставщик.

9. Срок действия Договора

9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2024 г.

Истечение срока действия Договора влечет прекращение обязательств сторон по Договору, за исключением обязательств по оплате поставленного и принятого Товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков, выплате неустойки, которые действуют до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Стороны после истечения срока действия Договора не вправе требовать исполнения Договора в части поставки и приемки товара.

10. Обеспечение исполнения Договора

10.1. Исполнение Договора обеспечивается путем
________________________________________________________________________________

(предоставления независимой гарантии или внесением денежных средств на счет Заказчика).

Обеспечение предоставляется в размере _________________ на срок до 31.01.2025г.

Обеспечивается надлежащее исполнение всех обязательств Поставщика в том числе: по возврату авансового платежа (при условии предоставления аванса), по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Договором, а также убытков (при их наличии, в том числе в случае расторжения Договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Договору).

10.2. В случае предоставления Исполнителем независимой гарантии в качестве способа обеспечения исполнения Договора, она должна соответствовать требованиям установленным пунктом 14.1. статьи 3.4. федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и разделу XV положения о закупке Заказчика.

10.3. Поставщик обязан заменить обеспечение исполнения обязательств по Договору в случае отзыва лицензии, банкротства или ликвидации гаранта, выдавшего независимую гарантию. Поставщик предоставляет новое обеспечение исполнения обязательств по договору Заказчику в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента отзыва лицензии, банкротства или ликвидации гаранта, выдавшего независимую гарантию.

10.4. Если в качестве способа обеспечения исполнения обязательств Поставщиком выбрано внесение денежных средств, Заказчик возвращает Поставщику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора (гарантийного обязательства), после исполнения Поставщиком в полном объеме своих обязательств, возникших из договора, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после получения Заказчиком уведомления от Поставщика о возврате такого обеспечения. Уведомление осуществляется в письменном виде, и может быть направлено в том числе на адрес электронной почты Заказчика, указанной в Договоре.

10.5. В ходе исполнения Договора Поставщик по соглашению с Заказчиком вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора, а в случае частичного исполнения предусмотренных Договором обязательств по соглашению с Заказчиком предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств.

10.6. Если участником закупки, с которым заключается Договор, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положение Договора об обеспечении его исполнения не применяются.

10.7. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно.

10.8. В случае, если обеспечение исполнения Договора предоставлено внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, при осуществлении возврата суммы обеспечения исполнения Договора Заказчик вправе удержать из указанной суммы неустойку (штраф, пени) и/или убытки во внесудебном порядке.

10.9. В случае, если в качестве обеспечения исполнения Договора предоставлена независимая гарантия, Заказчик вправе удержать неустойку (штраф, пени) и/или убытки, из суммы независимой гарантии во внесудебном порядке.

11. Ответственность сторон

11.1. Взыскание неустойки с Поставщика.

11.1.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.1.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, и устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

11.1.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения Поставщика, являющегося субъектом малого или среднего предпринимательства, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 20 млн. рублей (включительно) и выше.

Штраф устанавливается в размере ___ % от цены Договора, что составляет _______ (_______________________) рублей ____ копеек.

11.1.4. Поставщик должен уплатить Заказчику неустойку (штраф, пени) в течение 10 календарных дней с момента получения уведомления о взыскании неустойки.

11.1.5. Общая сумма начисленной неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

11.2. Взыскание неустойки с Заказчика.

11.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, и устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Заказчиком.

11.2.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора не превышает 3 миллиона рублей (включительно);

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 3 до 50 миллионов рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 до 100 миллионов рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 миллионов рублей.

11.2.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

11.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло в следствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

12. Расторжение и изменение Договора

12.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, при одностороннем отказе стороны договора от исполнения договора, если это не противоречит законодательству Российской Федерации.

12.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

12.3 Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора Поставщиком, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

12.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в Единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в договоре или телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в Единой информационной системе.

12.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

12.6. Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 12.3.

Правило, изложенное в абзаце первом настоящего пункта, не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий договора.

12.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случаях:

1) если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар (выполняемые работы, оказываемые услуги) не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару (выполняемым работам, оказываемым услугам);

2) если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

12.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора (полностью или частично) в случаях:

1) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) ненадлежащего качества (не соответствующего требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке);

2) нарушения указанных в договоре сроков (в том числе однократного нарушения) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг);

3) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности передать товар и (или) документы, относящиеся к товару, которые должны быть переданы Заказчику в соответствии с договором;

4) при поставке товара в ассортименте, не соответствующем требованиям документации о закупке (требованиям о поставке товаров в определенном соотношении по видам, моделям, размерам или иным признакам);

5) передачи Заказчику некомплектного товара (если договором предусмотрена обязанность Поставщика передать Заказчику определенный набор товаров в комплекте);

6) выполнения работ (оказания услуг) с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы (услуги), или с иными недостатками, которые делают результат работы (услуги) не пригодным для использования.

7) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору.

12.9. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.10. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в договоре или телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления либо дата получения Поставщиком информации об отсутствии Заказчика по его адресу, указанному в договоре.

12.11. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

12.12. Поставщик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

12.13. Изменение условий договора при его исполнении допускается в следующих случаях:

1) уменьшение цены договора и (или) цены единицы товара, без изменения предусмотренного количества товара, и иных условий договора;

2) если изменения ведут к улучшению условий договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки;

3) если предложен товар с аналогичными техническими, качественными и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) по сравнению с предложенным в ходе заключения договора, без изменения цены договора;

4) если предложен товар с улучшенными техническими, качественными и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) по сравнению с предложенным в ходе заключения договора, без изменения цены договора;

5) в ходе исполнения договора Заказчик по обоюдному согласию сторон вправе увеличить не более чем на 20% (с условием, что цена за единицу измерения не превышает цену, установленную за единицу измерения, указанную в заключенном договоре) и уменьшить не более чем на 70% цену договора, при изменении потребности в товарах, на поставку, которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, не предусмотренных договором, но связанных с такими товарами, предусмотренными договором;

6) если необходимость изменения договора обусловлена изменениями действующего законодательства, предписаниями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;

7) при изменении в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и (или) тарифов на товар, используемый в ходе исполнения договора;

8) при изменении размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, в случае уменьшения получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

12.14. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается изменение срока исполнения договора в случае, если потребность таких изменений возникла вследствие независящих от Поставщика и Заказчика причин после заключения договора.

13. Разрешение споров

13.1. Претензионный порядок разрешения споров.

13.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее – заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

13.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

13.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10 дней с момента получения претензии.

13.1.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

13.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, расторжения, или признания недействительным, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера.

14.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар и другие стихийные бедствия, аварии на транспорте, гражданские беспорядки, война и военные действия, принятие органами законодательной власти нормативных актов запрещающего характера). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему Договору. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.

14.3. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их возникновения или прекращения. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, прекратившая исполнение обязательств по Договору, незамедлительно возобновляет их исполнение.

14.4. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом государственной власти или органом местного самоуправления.

14.5. Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в случае отсутствия уведомления от соответствующей Стороны может быть подтвержден документально уполномоченным органом государственной или муниципальной власти.

14.6. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в настоящем разделе, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельств непреодолимой силы, в обоснование неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий договора, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий Договора.

14.7. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 15 (пятнадцати) дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение Договора.

15. Антикоррупционная оговорка

15.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

15.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

15.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся:

- в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп;

- в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

15.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздержаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленном Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении Договора.

15.5. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

16. Заключительные положения

16.1. Все дополнительные соглашения, существовавшие между Сторонами до момента заключения данного Договора, являются недействительными.

Любые изменения и дополнения по Договору вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

16.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, наименования, банковских реквизитов и иных сведений она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

16.3. Все юридически значимые сообщения должны направляться по юридическому или почтовому адресу, либо по электронной почте, либо факсу, указанным в разделе Договора «Реквизиты сторон». Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим.

16.4. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Ответственный исполнитель по Договору от Заказчика ________________________, телефон ___________________, адрес электронной почты ______________________.

Ответственный исполнитель по Договору от Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) ________________________, телефон ___________________, адрес электронной почты ______________________.

Приложения к Договору:

Приложение №1 Спецификация товара;

Приложение №2 Акт приема-передачи товара;

Приложение №3 Акт передачи пробной партии товара;

Приложение №4 График поставки Товара;

Приложение №5 Акт об установленном расхождении;

Приложение №6 Техническое описание.

17. Реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

18. Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к гражданско-правовому договору

№ ___________ от «___» ____________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

На поставку средств дезинфекционных

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость (Цена) ______________(__________________________) рублей _______ копеек, в том числе НДС – % ___________(_________________________) рублей _______ копеек.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к гражданско-правовому договору

№ ___________ от «___» ____________ 20__ г.

Акт

приема-передачи товара

к гражданско-правовому договору №________

от «___» _______________ 20__ года

г. Москва «__»____________ 20__ г.

ФГАУ “НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко” Минздрава России, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________, действующего на основании _______________________________, с одной стороны и ___________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________, с другой стороны, (в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона»), составили настоящий Акт приема-передачи товара о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора №___________ от «____» ____________ 20__ г., заключенного между Сторонами, Поставщик по накладной №____ от «____» ____________ 20__ г. передал, а Заказчик принял «___»______________20__ г. по адресу: 4-ая Тверская-Ямская, д.16 следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Принятый Заказчиком товар______________________________________________.

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора.

От Заказчика:

Комиссия по приемке в составе:

Председатель комиссии: __________________(_____________)

(подпись)

Члены комиссии: __________________(_____________)

__________________(_____________)

__________________(_____________)

От профильного отделения

____________________(_____________)

(подпись)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к гражданско-правовому договору

№ ___________ от «___» ____________ 20__ г.

Акт

передачи пробной партии товара

В рамках гражданско-правового договора № ____________

от «___»______________ 20___ г.

г. Москва «____»___________ 20___г.

________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании_______________________ в соответствии с условиями Договора, передает ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Товар предоставляется для подтверждения качественных и функциональных характеристик предлагаемого для поставки товара.

Вместе с товаром представлены следующие документы:

1. ______________________

2. ______________________

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №4

к гражданско-правовому договору

№ ___________ от «___» ____________ 20__ г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5

к гражданско-правовому договору

№ ___________ от «___» ____________ 20__ г.

Акт

об установленном расхождении

к гражданско-правовому договору № ____________

от «____»______________ 20___ г.

г. Москва «____»______________ 20___г.

Место доставки товара: г. Москва __________________________________

Настоящий Акт составлен комиссией по приемке товара, которая установила: «____»___________ 20___г. по сопроводительным документам_______________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ доставлен товар.

Проверка товара на соответствие условиям Договора производилась_____________________ _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Выявлены следующие недостатки: _________________________________________________

_

Заключение комиссии ____________________________________________________________

_

Члены комиссии предупреждены об ответственности за подписание Акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №6

к гражданско-правовому договору

№ ___________ от «___» ______________ 20__ г.

Техническое ОПИСАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Глава 4. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Настоящее техническое задание определяет обязательные требования к поставляемым товарам в рамках данного запроса котировок и к условиям поставки закупаемых товаров.

Заказчик, в части требований к маркировке изделия медицинского назначения, руководствуется требованиями Решения Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 года №299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе», которым должен соответствовать предлагаемый участниками закупки товар.

- Посмотреть таблицу с данными

Глава 5. Обоснование начальной (максимальной) цены Договора

1. Расчет начальной (максимальной) цены Договора производится в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013г. №567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)".

2. Обоснование начальной (максимальной) цены осуществляется посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

3. В целях получения ценовой информации в отношении товара для определения НМЦК использованы исследования рынка, проведенные по инициативе Заказчика. Также, в соответствии с пунктом 3.7 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора (приказ № 567 от 02.10.2013г.),

4. Порядок формирования цены Договора: цена Договора (стоимость товара) должна включать в себя все расходы по транспортировке и доставке товара до места поставки, разгрузку товара, а также перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

На основании полученных данных Заказчиком принято решение установить начальную (максимальную) цену закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть рублей 00 копеек.