Тендер - Поставка средств дезинфекции для отдела профилактической дезинфекции №288973956

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ОНМЦК.xlsx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть56 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Саха /Якутия/ Респ Место поставки (адрес):согласно документации
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 14.01.2025 по 30.01.2025Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:14.01.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):30.01.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:677005, РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), г.о. ГОРОД ЯКУТСК, Г ЯКУТСК, УЛ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВА, Д. 60/2Дата подведения итогов:31.01.2025Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_средства_дезинфекции_для_ОПД_-_1

«Утверждаю»

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены

и эпидемиологии

в Республике Саха (Якутия)»

________________О.А. Ушкарева

«_____»_____________ 2025 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Об аукционе в электронной форме,

проводимом в порядке, установленном Положением о закупке товаров, работ, услуг

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» года

на сайте электронной торговой площадки ООО «РТС-Тендер»www.223.rts-tender.ru

Напоставку средств дезинфекции для нужд отдела профилактической дезинфекции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)"

Заказчик:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Республике Саха (Якутия)»

Председатель Комиссии

_____________ В.М. Тяптиргянова

г. Якутск

2025 год

Содержание

- Посмотреть таблицу с данными

АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Приглашение к участию в аукционе

Настоящим приглашаются к участию в аукционе в электронной форме (далее аукцион), полная информация о котором указана вИнформационной карте, любые юридические лица или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке.

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об аукционе в электронной форме по адресам:

оператор электронной торговой площадкикоммерческие закупки ООО РТС-Тендерwww.223.rts-tender.ru

официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок:www.zakupki.gov.ru.

Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об аукционе в электронной форме.

2. Законодательное регулирование

Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии требованиямиПоложения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)», Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 10.01.2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 года №755-р «Об определении операторов электронных площадок для проведения аукционов в электронной форме».

3. Предмет договора

Поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) для нужд заказчика указана вИнформационной карте.

4. Участники закупки

В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке, получившие аккредитацию на электронной площадке, а так же при наличии на счете участника закупки, для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии действующим законодательством, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.

5. Требования к Участникам закупки

5.1. соответствие участников процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

5.2. непроведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

5.3. неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки, предложения на участие в закупке;

5.4.отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год;

5.5. правомочность участника закупки заключать договор;

5.6. отсутствие сведений об участниках процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2004 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.7. обладание участником процедуры закупки исключительными правами на объект интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

6. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

6.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки, с предусмотренными пунктами 6.3. настоящей документации документами. Указанные электронные документы подаются одновременно.

6.2. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником закупки, а также все запросы о разъяснении положений документации, должны быть написаны на русском языке.

6.3. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:

6.3.1.При размещении закупки на поставку товара:

6.3.1.1. Согласие участника закупки на поставку товара и конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара.

6.3.2. При размещении закупки на выполнение работ, оказание услуг:

6.3.2.1. Согласие участника закупки на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме.

6.3.3.При размещении закупки на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

6.3.3.1. Согласие, предусмотренное пунктом 6.3.2., а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара.

6.3.4. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

6.3.5. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, информацию о контактном лице (ФИО, номер телефона), ИНН, КПП, ОГРН, ОГРНИП;

6.3.6. полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 60 дней до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона;

6.3.7. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки в соответствии с требованиями, установленными в документации об аукционе;

6.3.8. копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц);

6.3.9. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора, обеспечение гарантийных обязательств являются крупной сделкой. В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечение исполнения договора, обеспечение гарантийных обязательств не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

6.3.10. сведения о подлежащих к поставке товарах, которые являются предметом договора, сведения о подлежащих выполнению работах, оказанию услуг, которые являются предметом договора, и иные сведения об условиях исполнения договора согласно требованиям к содержанию и составу заявки на участие в аукционе, установленным в документации об аукционе;

6.3.11. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в документации об аукционе;

6.3.12. документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в документации об аукционе;

6.4.При рассмотрении заявок на участие в закупке участник закупки не допускается Комиссией к участию в закупке в случае:

6.4.1. непредоставления документов, определенных в настоящей документации о закупке либо наличия в документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах, о работах, об услугах, на поставку, выполнение, оказание которых осуществляется закупка.

6.4.2. несоответствия требованиям, установленным в настоящей документации, и (или) требованиям, установленным Положением о закупке Заказчика к участникам процедуры закупки, либо не подтверждения таких требований, установленных в настоящей документации надлежащими документами, либо предоставление недостоверной информации в отношении своего соответствия указанным требованиям;

6.4.3. несоответствия заявки на участие в закупке требованиям настоящей документации;

6.4.4. наличие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2004 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.5. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о соответствии участника процедуры закупки требованиям, установленным в документации о закупке.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником процедуры закупки, установления факта несоответствия требованиям, указанным в документации о закупке, Заказчик, Комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в закупке на любом этапе ее проведения, в том числе в любой момент до заключения договора.

6.6.Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе:

6.6.1. Заполнение заявки осуществляется в соответствии с порядком, определенным регламентом функционирования электронной площадки ООО «РТС-Тендер» в сети «Интернет» по адресу:www.223.rts-tender.ru

6.6.2. Предложение участника в отношении объекта закупкидолжно содержать конкретные значения показателей.

Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений, предлагаемых к поставке товаров.

6.6.3. При подаче предложения в отношении описания объекта закупки, в частности – требуемых характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, участниками должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, количество), соответствующие установленным заказчиком.

6.6.4. Предложение участника в отношении поставляемых товаровне должно сопровождаться словом «эквивалент», «не более», «не менее», «типа» и т.п.

6.6.5. Предложение участника в отношении объекта закупки должно полностью соответствовать требованиям к такому объекту, установленным заказчиком в техническом задании.

7. Национальный режим в отношении товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках.

7.1. В соответствии с постановлением Правительства от 16.09.2016 № 925, с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурентных закупок (конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса котировок) Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее – приоритет).

7.2. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о конкурентной закупке следующих сведений, определенных настоящим Положением:

7.2.1. требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в конкурентной закупке (в соответствующей части заявки на участие в конкурентной закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;

7.2.2. положение об ответственности участников конкурентной закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в конкурентной закупке;

7.2.3. сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом конкурентной закупки;

7.2.4. условие о том, что отсутствие в заявке на участие в конкурентной закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в конкурентной закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

7.2.5. условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренныхподпунктами «г» и«д» пункта 6 постановления Правительства от 16.09.2016 № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о конкурентной закупке в соответствии сподпунктом 11.3.3. настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения конкурентной закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

7.2.6. условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника конкурентной закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

7.2.7. указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в конкурентной закупке, представленной участником конкурентной закупки, с которым заключается договор;

7.2.8. положение о заключении договора с участником конкурентной закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем конкурентной закупки, который признан уклонившемся от заключения договора;

7.2.9. условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником конкурентной закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства от 16.09.2016 № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

7.3. Приоритет не предоставляется в случаях, если:

7.3.1. закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником конкурентной закупки;

7.3.2. в заявке на участие в конкурентной закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

7.3.3. в заявке на участие в конкурентной закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

7.3.4. в заявке на участие в конкурентной закупке, представленной участником конкурса или иного способа конкурентной закупки, при котором победитель конкурентной закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о конкурентной закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;

7.3.5. в заявке на участие в конкурентной закупке, представленной участником аукциона или иного способа конкурентной закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о конкурентной закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

8. Начальная (максимальная) цена договора.

Начальная (максимальная) цена договора указана в Информационной карте.

9. Порядок формирования цены договора

Цена договора включает стоимость товара (работ, услуг) и все расходы, связанные с выполнением договора, в том числе: транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, уплата предусмотренных законодательством Российской Федерации налогов, сборов, платежей, а также другие дополнительные расходы, связанные с выполнением договора.

10. Источник финансирования, форма, сроки и порядок оплаты товара

Источник финансирования, форма, сроки и порядок оплаты за поставку товара, определяются в проекте договора, прилагаемом к документации об аукционе, и указаны вИнформационной карте.

11. Сведения о валюте, используемой для формирования договора а и расчетов с поставщиками

Валютой, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками является российский рубль.

12. Место, условия, количество и сроки поставки товара

Место, условия, количество и сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) указаны в Информационной карте.

13. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме указан вИнформационной карте.

14. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления

Размер обеспечения исполнения договора, а также срок и порядок его представления указаны вИнформационной карте.

15. Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара

15.1. Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара указаны в Информационной карте

15.2. Победивший Участник аукциона должен будет поставить товары (выполнить работы, оказать услуги), являющиеся предметом аукциона, указанным вИнформационной карте, в соответствии с качественными, техническими и количественными характеристиками, указанными втехническом задании настоящей документации.

16. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, указаны в Информационной карте и техническом задании.

17. Дата и время окончания срока подачи заявок

Дата и время окончания срока подачи заявок указаны в Информационной карте.

18. Дата окончания срока рассмотрения заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок указаны вИнформационной карте.

19. Дата проведения аукциона в электронной форме

Дата проведения аукциона в электронной форме указана в Информационной карте.

20. Заключение договора по результатам аукциона в электронной форме

20.1. По результатам аукциона договор заключается с победителем аукциона, или в случае уклонения победителя аукциона, с иным участником аукциона, заявка на участие в аукционе которого признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

20.2.Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола проведения аукциона в электронной форме (подведения итогов аукциона в электронной форме).

20.3. Договор подписывается Заказчиком и участником аукциона, с которым заключается договор, электронными цифровыми подписями лиц, имеющих право подписывать договор.

20.4. Договор считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику аукциона договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

20.5. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения договора с иным участником аукциона по цене, предложенной таким участником аукциона.

20.6.Заказчик обязан отказаться от заключения договора, в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников торгов, участников процедуры закупки – юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников торгов, участников процедуры закупки – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренномКодексом РФ об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах и сведениях, предусмотренных заявками, предложениями участников процедуры закупки;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25 % балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

В случае отказа от заключения договора с лицом, указанном в п. 19.6, Заказчиком не позднее трех рабочих дней, следующего после дня установления фактов, предусмотренных в п.19.6 и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляет протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе с учетом функционала единой информационной системы в течение трех дней после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор.

20.6.1. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации локальным актом Заказчика либо в связи с особенностью заключаемого договора для его заключения дополнительно необходимо одобрение (согласование), договор заключается только после такого одобрения (согласования). В указанных случаях сроки, установленные документацией для заключения договора, начинают течь с момента получения Заказчиком соответствующего документа, подтверждающего одобрение (согласования) договора.

20.6.2. Если срок подписания договора изменен по основанию п. 19.7, сроки исполнения обязательств по договору соразмерно продлеваются.

20.7.Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о закупке и договором, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, Поставщика) договором:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договора количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

3) в случаях, предусмотренныхпунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения договораобеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных договором.

20.8. При заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора, если это право заказчика предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении конкурса или аукциона.

20.9. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, Поставщика), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, Поставщик) является правопреемником поставщика (подрядчика, Поставщика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

20.10. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

20.11. При исполнении договора по согласованию с Заказчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

20.12.Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

20.13. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (Поставщиком, подрядчиком) своих обязательств по такому договору, Заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается договор при уклонении победителя от заключения договора, с согласия такого участника процедуры закупки.

20.14. Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, Поставщик) частично исполнил обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому договору. При этом цена заключаемого договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

20.15. Сведения об участниках процедуры закупки, уклонившихся от заключения договоров, в том числе не предоставивших Заказчику в срок, предусмотренный документацией о закупке, подписанный договор или не предоставивших обеспечение исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора до его заключения, а также о поставщиках (Поставщиках, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, подлежат направлению в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков.

21.Обеспечение исполнения договора

21.1. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения процедуры закупки, размер которого может быть в пределах от 5 до 30 % цены начальной (максимальной) цены договора.

Обеспечение исполнение договора может быть оформлено в виде безотзывной независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям пункта 22 настоящего Раздела, или внесением денежных средств на указанный в Информационной карте счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником, с которым заключается договор, самостоятельно.

Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на 1 (один) месяц.

21.2. В случае если Заказчиком было установлено требование об обеспечении исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, указанного в документации об аукционе.

21.3. В случае если в документации о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок, установленный документацией о закупке, победитель процедуры закупки или иной участник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора, и Заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки, предложившим лучшие условия после победителя.

21.4. Размер обеспечения исполнения договора установлен в Информационной карте.

В случае, если предложенная в заявке участника аукциона в электронной форме цена снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, участник аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, предоставляет обеспечение исполнения договора с учетом положений пункта 22.6.

21.5.В случае если участником закупки, с которым заключается договор, является государственное или муниципальное казенное учреждение, требования Положения о закупке об обеспечении исполнения договора и исполнения гарантийных обязательств к такому участнику не применяются

22. Условия независимой гарантии

22.1. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, должна соответствовать следующим требованиям:

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

4) независимая гарантия должна содержать:

а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с подпунктом 4 пункта 19.2.32 Положения;

в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

22.2. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным настоящей статьей, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

22.3. Основанием для отказа в принятии независимой гарантии заказчиком является:

1) несоответствие независимой гарантии условиям, указанным в подпункте 23.1. настоящего Раздела;

2) несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в извещении, документации об аукционе в электронной форме.

22.4. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

22.5. В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, применяются положения пунктов 1 - 3, подпунктов "а" и "б" пункта 19.2.13 , 19.2.14 и 19.2.15 Положения. При этом такая независимая гарантия:

1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

2) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

22.6. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения договора независимую гарантию в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления.

22.7. В случае отказа в принятии независимой гарантии заказчик в срок, установленный подпунктом 22.4. настоящего раздела, информирует в письменной форме или форме электронного документа об этом лицо, предоставившее независимую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

23. Антидемпинговые меры при проведении аукциона в электронной форме

23.1. Если при проведении аукциона в электронной форме участником аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в Информационной карте.

23.2. Обеспечение, указанное вподпункте 21.1. настоящего Раздела, предоставляется участником аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, до его заключения. Участник аукциона в электронной форме, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения договора.

23.3. В случае признания победителя аукциона в электронной форме уклонившимся от заключения договора на участника аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, распространяются требования пункта 9.6. настоящего раздела в полном объеме.

23.4.В случае если участником закупки, с которым заключается договор, является государственное или муниципальное казенное учреждение, требования Положения о закупке об обеспечении исполнения договора и исполнения гарантийных обязательств к такому участнику не применяются

23.4.1. В случае возникновения технических и иных неполадок при работе официального сайта, блокирующих доступ к официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на официальном сайте размещается на сайтах с последующим размещением такой информации на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке.

23.4.2. Заказчик, вправе отказаться от проведения аукциона до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, если иной срок не установлен в извещении о проведении аукциона.

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается Заказчиком в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

23.4.3. Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об аукционе в электронной форме.

В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик, размещает разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику,не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

Разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

23.4.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об аукционе в электронной формевправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за восемь дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. Изменение предмета аукциона в электронной форме не допускается.В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об аукционе, размещаются заказчиком на официальном сайте (в единой информационной системе).

В случае если изменения в извещение о проведении аукциона внесены Заказчиком позднее чем за 8 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней.

23.4.5. Настоящая документация и иная информация об аукционе размещается на официальном сайте Единой информационной системы Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услугwww.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт), на сайте электронной торговой площадки ООО «РТС-Тендер»www.223.rts-tender.ru (далее – сайты). За получение документации плата не взимается.

Информационная карта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к аукционной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Напоставку средств дезинфекции для нужд

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)"

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к аукционной документации

Примерный образец согласия

на участие в аукционе в электронной форме

Изучив Документацию об аукционе в электронной форме на поставку____________________, а также применимые к данному аукциону в электронной форме законодательство, сообщаем о согласии участвовать в аукционе в электронной форме на условиях, установленных в извещении и документации, и направляем настоящую заявку на участие в электронном аукционе.

Сообщаем о согласии заключить договор на поставку_________ на условиях, установленных документацией об аукционе в электронной форме, проектом договора, прилагаемым к документации об аукционе, положениями настоящей заявки на участие в аукционе, по цене договора, предложенной нами на аукционе, либо по начальной (максимальной) цене договора, в случае, если аукцион будет признан несостоявшимся.

Гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

В случае признания победителем аукциона в электронной форме, мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком в соответствии с требованиями документации и проекта договора, и предложенными нами в заявке на участие в аукционе характеристиками товара, не позднее двадцати дней со дня подписания итогового протокола.

В случае признания нас единственным участником закупки, с которым Заказчик будет заключать договор, мы берем на себя обязательства подписать договор на условиях, указанных в документации об аукционе, и предложенными нами условиями, не позднее двадцати дней со дня подписания итогового протокола.

Мы несем ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в открытом аукционе.

Конкретные показатели товаров и материалов, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме, прилагаются.

Образец для указания конкретных показателей используемого товара в заявке:

- Посмотреть таблицу с данными

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор.

Приложение №3

к аукционной документации

Примерный образец сведений об участнике закупки - юридическом лице

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание: Место нахождения участника закупки, указанное в п.4 настоящей формы, должно соответствовать адресу (месту нахождения), указанному в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц.

Примерный образец сведений об участнике закупки – индивидуальном предпринимателе, физическом лице

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание: Место жительства участника закупки, указанное в п.4 настоящей формы, должно соответствовать адресу (месту нахождения), указанному в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Приложение №4

к аукционной документации

Проект

Договор №__________

напоставку средств дезинфекции для нужд отдела профилактической дезинфекции

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»

г. Якутск«___» ___________ 2025 г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)», именуемое в дальнейшем«Заказчик», в лице главного врача Ушкаревой Ольги Антоновны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

_____________, именуемое в дальнейшем«Поставщик», в лице ______________, действующего на основании ________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», по результатам проведенного аукциона в электронной форме (протокол от ______ №_________),

заключили настоящий договор в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)», Федеральным законом от18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предметом Договора является поставка Поставщиком, а также прием и оплата Заказчиком запоставку средств дезинфекции для нужд отдела профилактической дезинфекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»в ассортименте, с характеристиками, в количестве, указанных в Приложениях №1, № 2 к настоящему Договору (далее – «Товар»).

1.2. Место поставки товара:

- Согласно Приложению №1. Доставка осуществляется в помещение заказчика.

1.3. Срок поставки:в течение 15 календарных дней с момента подписания договора с возможностью досрочной поставки.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

не менее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты поставки уведомить об этом Заказчика;

2.1.2. осуществить поставку Товарапо объему/количеству и ассортименту/спецификации, качествусогласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору)до мест, указанных в п.1.2. в сроки, указанные в п. 1.3 Договора;

2.1.3. обеспечить гарантийную замену, после приемки в течение 12 месяцев.

2.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

2.2.1. Произвести оплату стоимости Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ

3.1. Поставщик осуществить поставку Товара до места поставки и в срок, указанные в Договоре, разгрузку товара. Качество и безопасность товара должны соответствовать государственным стандартам, установленным действующим законодательством РФ для Товара.

Приемка Товара осуществляется по фактупоставки путем подписания Сторонами соответствующего Акта приема-передачи Товара.

3.2. Поставщик в соответствии с условиями Договора передает Товар Заказчику в срок, указанный в Договоре, а также следующие документы в срок не позднее 5 дней с момента поставки Товара, при частичной поставке не позднее 5 числа месяца следующего за месяцем, в котором была осуществлена поставка:

- два экземпляра товарных накладных;

- комплект сопроводительных документов, подтверждающих соответствие товара требованиям,установленным действующим законодательством Российской Федерации (при необходимости указать сертификат соответствия);

- два экземпляра подписанного Акта приема-передачи Товара, поставленного в полном объеме.

- два экземпляра счета и/или счета-фактуры.

Все документы подписываются Поставщиком и направляются/передаются с сопроводительным письмом по адресу:677005, РС(Я), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 60/2, канцелярия.

3.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Товара от Поставщика и документов, предусмотренных п. 3.2. Договора, Заказчик проверяет соответствие Товара по объему/количеству и ассортименту/спецификации, качествупоступившего Товара, на соответствие тары/упаковки требованиям стандартов, технических условий или данным, указанным в маркировке, определенных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и представленных документов, предусмотренных п. 3.2. Договора, требованиям Договора, полноту и сроки действия комплекта сопроводительных документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, которые передаются вместе с Товаром в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.4. В срок, установленный п. 3.3 Договора, Заказчик подписывает со своей Стороны соответствующий Акт приема-передачи Товара, и направляет 1 (один) его экземпляр Поставщику либо направляет Поставщику письменный мотивированный отказ от подписания такого акта с обоснованием причин и требованием об устранении обнаруженных недостатков.

3.5. С момента направления письменного мотивированного отказа Заказчика от подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара, Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого отказа устраняет указанные Заказчиком недостатки.

В случае не устранения Поставщиком в данный срок указанных Заказчиком недостатков, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков Услуг.

При обнаружении несоответствияпо объему/количеству и ассортименту/спецификации, качествупоступившего Товара, тары/упаковки требованиям стандартов, техническим условиям или данным, указанным в маркировке, определенных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и документов, удостоверяющих качество Товара, Заказчик осуществляет хранение забракованного (некачественного) товара для предъявления их представителю Поставщика. Поставщик обязан вывезти указанный Товар, принятое Заказчиком на ответственное хранение, или распорядиться им в разумный срок. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием некачественного Товара на ответственное хранение, хранением, возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком. В случае несоответствия поставленного Товара требованиям стандартов, технических условий, Договору (включая спецификацию) или данным, указанным в маркировке и документах, удостоверяющих качество Товара, Поставщик обязан произвести замену ненадлежащего Товара, Товаром, соответствующим условиям настоящего Договора.

В случае несогласия с доводами Заказчика о некачественном Товаре, Поставщик самостоятельно подтверждает качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения передает Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех иных расходов, связанных с проведением такой экспертизы, осуществляется Поставщиком.

3.6. После устранения недостатков, указанных Заказчиком, Исполнитель повторно направляет для рассмотрения Заказчику документы, предусмотренные п. 3.2. Договора.

3.7. Заказчик, обнаруживший после приемки Товара отступления в них от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Поставщиком, уведомляет об этом Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их обнаружения.

3.8. С момента уведомления Заказчиком о скрытых недостатках поставленного Товара Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого уведомления устраняет указанные Заказчиком недостатки.

В случае неустранения Поставщиком в данный срок указанных Заказчиком недостатков, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков Товара.

В случае несогласия с доводами Заказчика о некачественном Товаре, Поставщик самостоятельно подтверждает качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения передает Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех иных расходов, связанных с проведением такой экспертизы, осуществляется Поставщиком.

3.9. Контроль исполнения Договора со стороны Заказчика осуществляет:

ФИО Ядрихинская Надежда Анатольевна – Врио заведующей радиологической лаборатории, тел.: 8(4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

3.10Датой поставки Товара считается дата подписания Акта приема-передачи Товара.

3.11. С момента подписания Акта приема-передачи Товара к Заказчику переходит риск случайной гибели или порчи Товара.

3.12. Тара и упаковка Товара возврату не подлежат.

3.13. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты подписания сторонами Акта приема-передачи Товара. При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов поставленного Товара Заказчик составляет рекламационный акт. Рекламации по качеству товара могут быть предъявлены Поставщику в течение гарантийного срока, но не позднее 20 дней после его истечения, при условии обнаружения дефекта в пределах срока гарантии.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Договора составляет______ (___________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС __%___рублей ___копеек/НДС не предусмотрен.

4.2. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой товара на условиях документации об аукционе и настоящего договора, в том числе НДС, иных налогов и сборов,упаковки, маркировки, страхования, а также сборов, платежей, транспортных расходов до места поставки, погрузочно-разгрузочных работ, в период гарантийных обязательств и других затрат необходимых для выполнения договора, то есть является конечной.

4.3. Исполнение денежных обязательств Заказчика по Договору осуществляется за счетвнебюджетных средств (предпринимательская деятельность).

4.4.Оплата осуществляется Заказчиком вбезналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковский счет Поставщика по факту поставки по итогам приемки согласно разделу 3 Договора в срок не позднее 7 рабочих дней после подписания акта приема-передачи согласно выставленным счетам, счетам-фактур.

4.5. Расчеты по Договору производятся в рублях РФ.

4.6. Датой оплаты для целей настоящего Договора признается день списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.7. Подписание Заказчиком накладной/акта приема-передачи части поставленного товара не является основанием для его оплаты, а только подтверждает факт частичной поставки товара Поставщиком.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Способом обеспечения исполнения Договора является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

5.2. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, как залог денежных средств:

УФК по Республике Саха (Якутия) (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»

Счет №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Отделение – НБ Республика Саха (Якутия) г.Якутск// УФК по Республике Саха (Якутия).

Кор.счет №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель: УФК по Республике Саха (Якутия) (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» л/с 20166U65530).

ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0687

(в назначении платежа указать «Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора №___ (извещение о проведении электронного аукциона № ______).

5.3. Обеспечение исполнения Договора предоставляется Заказчику до заключения Договора. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5% начальной (максимальной) цены договора, что составляет:99941 (девяносто девять тысяч девятьсот сорок один) рублей 33 коп.

5.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Договору в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

5.5. Если Поставщиком при заключении настоящего Договора на расчетный счет Заказчика были внесены денежные средства в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора, указанные денежные средства возвращаются Заказчиком Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней, со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика после полного исполнения обязательств по настоящему Договору. Денежные средства возвращаются по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании, с которых ранее было произведено перечисление денежных средств.

5.6. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения на счет Заказчика Поставщику возвращаются за вычетом суммы неустойки, начисленной за ненадлежащее исполнение договора.

- если Поставщиком был выбран способ обеспечения исполнения договора в виде независимой гарантии, то Заказчик обращается в банк-гарант за выплатой денежных средств в размере обеспечения исполнения договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с условиями Договора и законодательством Российской Федерации.

6.2. . Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.3. За просрочку поставки товара Поставщик по требованию Заказчика уплачивает пеню в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на момент просрочки поставки, от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки поставки до фактического исполнения обязательств по поставке товара.

Если просрочка поставки товара превышает 30 (тридцать) дней, Поставщик уплачивает Заказчику единовременный штраф в размере 10 (десяти) процентов от стоимости не поставленного в срок товара, сверх начисленной пени.

Заказчик вправе осуществить взыскание суммы пени и единовременного штрафа в бесспорном порядке путем удержания суммы пени и единовременного штрафа при окончательном расчете с Поставщиком.

6.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества (некомплектного товара) Поставщик уплачивает Заказчику единовременный штраф в размере 20 (двадцати) процентов от стоимости товара ненадлежащего качества (некомплектного товара). Штраф не взыскивается, если Поставщик в установленный настоящим договором или соглашением сторон срок заменил поставленный некачественный (некомплектный) товар качественным товаром (комплектным) или устранил дефекты в поставленном товаре (доукомплектовал его).

6.5. За поставку вопреки требованиям нормативных документов или условиям настоящего договора товара без тары или упаковки либо в ненадлежащей таре или упаковке Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 (пяти) процентов от стоимости такого товара.

6.6. В случае просрочки поставки товара более чем на 30 (тридцать) дней Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора (полностью или частично). В случае если Заказчиком была произведена предварительная оплата товара (аванс), Поставщик должен возвратить Заказчику сумму уплаченных за товар денежных средств в течение 3 (трех) рабочих дней после даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора Заказчиком.

6.7. Заказчик вправе потребовать возмещения Поставщиком убытков, причиненных Заказчику вследствие нарушения сроков поставки товара по Договору, поставки некачественного товара, в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).

6.8.Уплата неустойки, штрафа и возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору не освобождает Поставщика от исполнения его обязательств по настоящему Договору.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему договору и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

7.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия).

7.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до момента полного выполнения сторонами обязательств по настоящему договору, кроме случаев его досрочного расторжения, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ, а в отношении расчетов до полного их погашения. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий.

8.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами. Под письменной формой подразумеваются также сообщения, направленные с использованием факсимильной связи. Стороны взаимно обязуются признавать юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной связи при условии представления в дальнейшем оригиналов таких документов.

8.3.Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о закупке и договором:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора.

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора.

При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

2) в случаях, предусмотренныхпунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения договораобеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных договором.

При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, Поставщика), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, Поставщик) является правопреемником поставщика (подрядчика, Поставщика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

При исполнении договора по согласованию с Заказчиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

8.4.Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

8.5.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в договоре.

При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 10 дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым с даты уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

8.6. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения договора обязательствам, вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда, а в случае одностороннего расторжения договора – с момента получения уведомления стороной об отказе от договора.

8.7. Расторжение Договора не освобождает стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора.

8.8. Все изменения и дополнения к договору оформляются соглашением, составленным в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и являющихся неотъемлемой частью Договора.

8.9. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.10. Недействительность какого-либо из условий Договора не влечет за собой недействительность других условий или всего Договора в целом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

9.2. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Приложение №1 «Спецификация».

Приложение №2 «Соответствие техническим требованиям».

Приложение №3 «Акт приема-передачи», образец.

11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору №_____________________ от «____»_________ 2025 года.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого цена договора составляет:

________________(___________________) рублей __копеек, в том числе НДС ___%______рублей ___копеек / НДС не предусмотрен.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к договору № от «____»_____ 2025 года.

Соответствие техническим требованиям

- Посмотреть таблицу с данными

Доставка товара.

Наличие инструкции по использованию на русском языке

Гарантийный срок 12 месяцев с даты акта приема-передачи, за исключением случаев, когда производителем предоставляется более длительный срок гарантии.

- Посмотреть таблицу с данными

Образец акта приема – передачи

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

г.___________ «___»_________20___г.

_________________________, именуемое в дальнейшем«Поставщик», в лице ___________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и

_________________________, именуемое в дальнейшем«Заказчик», в лице ____________, действующего на основании __________, с другой стороны,

составили настоящий акт приема – передачи о нижеследующем:

Основание для передачи: ________________№ ___________от «___» __________20____г.

Стоимость передаваемого товара _____________(_____________) рублей.

Поставщик передает, а Заказчик принимает следующее оборудование:

1.___________________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________

Вместе с оборудованием передается:

- Посмотреть таблицу с данными

Передаваемое оборудование осмотрено.

____________________________________________________________________

ФИО, должность, подпись должностного лица Заказчика

Результат осмотра:

Претензий по внешнему виду, комплектации, передаваемым документам нет.

Подпись: __________________

Имеются замечания:

_

_________________________________________________________________________________

Подпись Заказчика ________________

Подпись Поставщика ________________

- Посмотреть таблицу с данными

РАСЧЕТ ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

ПРИКРЕПЛЕНО ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ