Тендер - Поставка моющих и чистящих средств на 1 квартал 2025 года №288973832

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть32 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Кемеровская область - Кузбасс, г. Киселевск, ул. Инженерная, 5
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 14.01.2025 по 22.01.2025Место предоставления документации:АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ» (https://lot-online.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Обоснование_НМЦД_(Приложение_5) - Посмотреть таблицу с даннымиТехническое_задание_(Приложение_3) - Посмотреть таблицу с данными

1.2.

- место поставки товара

Кемеровская область – Кузбасс, г.Киселевск, ул.Инженерная, 5. Поставка Товара осуществляется 1 (один) раз с момента заключения договора Поставщиком по заявке Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика. С 8:00-15:00 в рабочие дни.

1.3.

- требования к качеству поставляемого товара

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ, указанным в настоящем Техническом задании. Товар должен быть новым, не бывшим в использовании, упакованным, без следов повреждения. Поставщик гарантирует качество и надёжность товара до его передачи Заказчику.

1.4

- требование к безопасности поставляемого товара

Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

1.5.

- требования к упаковке поставляемого товара

Товар поставляется в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки.

1.6.

- показатели соответствия поставляемого товара и отгрузки товара потребностям Заказчика

1. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика до места, указанного в пункте 1.2. технического задания, с предоставлением действующих документов на русском языке, для подтверждения соответствия поставляемого товара характеристикам.

2.Наименование товара и производитель поставляемых товаров, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах (накладной и счет - фактуре).

3.Заказчик обязан проверить соответствие поставленного товара требованиям пункта 1.1.технического задания.

4. Поставка товара должна осуществляться транспортом Поставщика.

5. В случае обнаружения Заказчиком дефектов поставленного товара Поставщик должен заменить дефектный товар в течение 1 дня со дня получения извещения о выявлении таких дефектов.

1.7.

- остаточный срок годности на момент поставки

Не менее 12 месяцев

2.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

2.1

- к объему предоставления гарантий качества

Должны быть представлены гарантии на весь объем поставляемых товаров.

2.2

- к сроку предоставления гарантий качества

Срок, в течение которого «Поставщик» принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания товарной накладной в объеме, согласно пункту 1.1.технического задания должен быть не более 1 дня, установленного производителем данного товара.

2.3

- к сроку устранения дефектов

Срок устранения дефектов с момента получения извещения об обнаружении дефектов должен составлять не более 1 дня.

Форма_котировочной_заявки_(Приложение_2)

Часть 2 (Форма котировочной заявки)

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

от «____» ___________20___ г. №______________

(дата и номер присваивается официальным сайтом)

«______»_____________ 20___г.

Исх. № ________

Изучив извещение и документацию о запросе котировок в электронной форме №___________ «_________________________________________________», включая проект договора, который

(наименование закупки)

будет заключен с победителем запроса котировок, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные правовые акты,

_____________________________________________________________________________,

(наименование участника закупки)

зарегистрированное (ный, ная) в ________________________________________________________ (наименование регистрирующего органа) за основным государственным регистрационным номером _________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) №___________ от ____________),в лице__________________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. Ф.И.О. указываются полностью)

действующего на основании _____________________________________________________________,

(устав, доверенность, свидетельство с указанием его реквизитов и т.п.)

сообщает о согласии исполнить условия данного договора и направляет настоящую заявку на участие в запросе котировок в электронной форме.

Настоящей заявкой подтверждаем, что ____________________________________

(наименование участника закупки) соответствует следующим требованиям:

1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющиеся объектом закупки.

2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

3. Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.

4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.

5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

6. Отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

7. Участник закупки не является офшорной компанией.

8. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

9. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Мы обязуемся поставить товары (Таблица №1) с соблюдением требований и срока исполнения обязательств по договору.

Таблица 1. Сведения о поставляемом товаре, выполняемых работах, оказываемых услугах:

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость товара, работ, услуг: ______________ (___________________) руб., в том числе НДС …% ___________ (_______________________) руб.

В указанную цену включены*: ________________________________________________

(*указать затраты участника, связанные с исполнением договора)

Место поставки товара:_____________________________________________________

Срок поставки товара:______________________________________________________

В случае, если мы будем признаны победителем запроса котировок в электронной форме, мы берем на себя обязательство подписать договор с Государственным автономным учреждением здравоохранения «Киселевский дом сестринского ухода» в соответствии с требованиями документации о запросе котировок в электронной форме и условиями наших предложений.

Мы уведомлены о том, что в случае принятия заказчиком решения о заключении с ____________________________________________ договора, и нашего уклонения от заключения

(наименование участника закупки)

договора, сведения о нашей организации будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:

____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты работника участника закупки)

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

Наши наименование, юридический адрес и банковские реквизиты:

- Посмотреть таблицу с данными

Подпись руководителя (уполномоченного лица):

_________________________(_______________________) «___»______ 20___ г. (наименование должности, подпись, Ф.И.О)

М.П. (при наличии)

Приложение №1

к форме котировочной заявки

Форма согласия участника закупки – физического лица (индивидуального предпринимателя) на обработку персональных данных

Согласие участника закупки на обработку персональных данных

Настоящим, _________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество участника закупки)

Основной документ, удостоверяющий личность___________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

Адрес регистрации:_________________________________

Дата рождения:____________________________________

ИНН _____________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных данных в целях прохождения процедур, необходимых для участия закупочных процедурах в соответствии с Положением о закупке.

Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых мною в адрес ГАУЗ КДСУ документах, в том числе (если применимо): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение ГАУЗ КДСУ письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне понятны.

«___»______________ 20____ г. ____________________ (__________________)

(подпись)

Приложение №2

к форме котировочной заявки

Запрос на разъяснение извещения

Кому __________________________

№_____________

«___»______20__ г.

Запрос на разъяснение извещения

Прошу Вас разъяснить следующие положения извещения №___________ от «__________»_______20____ на _____________________________________________ (далее извещения):

- Посмотреть таблицу с данными

Ответ на запрос прошу направить________________________________

_________________________ __________________________________

должность (при наличии) подпись МП (для юридических лиц)

Проект_договора_(Приложение_4)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № _______

На поставку моющих и чистящих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Киселевский дом сестринского ухода» (ГАУЗ КДСУ), в лице главного врача Федоровой Анны Юрьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________, в лице ___________________________________, действующего на основании ______________, именуемый в дальнейшем «Поставщик» с другой стороны, именуемые также «Стороны», с соблюдением требования Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - ФЗ № 223-ФЗ) и Положения «О закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ КДСУ», на основании результатов определения поставщика путем проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства №________________________, Протокола __________________ от «__» _____________ 2025 г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка моющих и чистящих средств (далее – товар), в количестве и в ассортименте, указанном в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена Договора, порядок и сроки оплаты.

2.1. Цена Договора составляет___________________ (_____________) руб., в том числе НДС (___%) - ______ рублей (если НДС не предусмотрен указать основание). Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.2. Цены за единицу поставляемых товаров не должны превышать цены, указанные в Приложении №1 «Спецификация» к настоящему Договору.

2.3. Цена Договора определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев предусмотренных настоящим Договором.

2.4. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость товара, все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ, подъем и занос, и иные расходы, связанные с поставкой товара.

2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Договором количества товара, качества товара и иных условий Договора.

2.6. Право собственности на поставляемый товар переходит к Заказчику:

- при доставке товара транспортом Поставщика - в момент передачи товара Поставщиком Заказчику.

2.7. Заказчик оплачивает фактически поставленные Поставщиком товары, в соответствии с Договором, путем перечисления соответствующей суммы на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в разделе 14 Договора.

2.8. Оплата за поставленный товар производится Заказчиком в безналичном порядке в срок не более

7 (семи) рабочих дней путем перечисления денежных средств на счет Поставщика со дня поставки товары и подписания Заказчиком счета и (или) счета-фактуры, товарной накладной. Ссылка на номер и дату Договора в указанных документах обязательна.

Заказчик оплачивает фактически поставленные товары, незаказанные и непоставленные товары не оплачиваются.

2.9. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания

денежных средств со счета Заказчика.

2.10. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика.

2.11. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

2.12. Источник финансирования договора: средства субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

2.13. В случае изменения расчетного счета Поставщика, он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3. Порядок поставки товаров.

3.1. Поставка товара производится силами Поставщика, в упаковке и при температуре, которые обеспечивали бы его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении. Для перевозки продукции должны использоваться специально предназначенные или специально оборудованные для таких целей транспортные средства.

3.2. При поставке товара качество, маркировка, упаковка поставляемого товара должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, техническим условиям производителя, санитарным правилам и нормам, иным нормативным документам по техническому регулированию и иным законодательным актам. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

3.3. При поставке товара в обязательном порядке предоставляются документы, подтверждающие качество и безопасность товара, документы подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с действующим законодательством РФ - личная медицинская книжка установленного образца, выданная лицу, сопровождающему товар. В случае непредставления документов в соответствии с настоящим пунктом, условие Договора о сроке поставки, считается нарушенным Поставщиком.

3.4. Место поставки товаров: Кемеровская область - Кузбасс, город Киселевск, ул. Инженерная, 5 (кабинет сестры – хозяйки).

3.5. Срок поставки товаров: с момента заключения договора по 31.03.2025 года (включительно).

3.6. Условия поставки: Поставка Товара осуществляется в период с 8-00 часов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (по местному времени Заказчика) 1 (один) раз с момента заключения Поставщиком по заявке Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к договору).

Заявка может быть направлена Поставщику путем использования электронных или факсимильных средств связи.

3.7. В случае установления факта поставки товаров ненадлежащего качества, Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров своими силами, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с Законом № 223-ФЗ. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком Договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях, расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.

3.8. При установлении факта ненадлежащего исполнения Договора, Заказчик направляет Поставщику соответствующее Извещение не позднее 3 (трех) рабочих дней, с момента установления данного факта. Заказчик составляет Акт ненадлежащего исполнения Договора, который является основанием для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных Договором.

3.9. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности товара.

4. Качество товара.

4.1. Товар передается Заказчику по транспортной накладной, в которой указывается наименование, ассортимент, количество мест, товарных единиц, стоимость. При обнаружении несоответствия по количеству, ассортименту или качеству товара, Поставщик обязан незамедлительно до поставить товар соответствующего количества, заменить товар на качественный. Датой поставки товара считается дата, указанная на штемпеле в транспортной накладной Поставщика (грузоотправителя) в пункте отгрузки.

4.2. Поставщик поставляет Заказчику товар в упаковке (таре), обеспечивающей сохранность груза от всякого рода повреждений при перевозке различными видами транспорта. Поставщик отвечает за убытки Заказчика, вызванные несоответствующей упаковкой и маркировкой товара.

4.3. Условия хранения, транспортировки товара по температурному режиму, влажности должны отвечать соответствующему ГОСТу, ТУ и СанПиНу.

4.4. Остаточный срок годности на момент поставки:

Не менее 12 месяцев.

4.5. Содержание и обоснование претензии по качеству товара должно быть подтверждено Актом экспертизы, подписанного обеими сторонами.

4.6. При обнаружении факта несоответствия качества товара Заказчик вправе требовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующего качества.

5. Порядок сдачи и приемки товара

5.1. Поставщик в срок, указанный в п.3.6 настоящего Договора, при поставке товара должен передать Заказчику следующие документы на русском языке:

- копии всех необходимых сертификатов (деклараций), подтверждающих качество товара

- товарные накладные в 2 экз.,

- счет и счет-фактуру в 2 экз, (и или универсальный придаточный документ).

5.2. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Договором. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором, может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

5.3. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договором, осуществляется в следующем порядке:

5.3.1. В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии (в случае создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар, а также проверка целостности и маркировки упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.

5.3.2. После внешнего осмотра товара осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в заявке, отправленной Заказчиком Поставщику. Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в заявке, с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара, и со сведениями, содержащимися в сопроводительных документах на товар.

5.3.3. В случае выявления несоответствия товара условиям Договор Заказчик вправе отказаться от приемки товара полностью или частично.

Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в заявке и Спецификации (Приложение №1), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора), в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат или нецелесообразна, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение №1), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 5.3.7 Договора. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

5.3.4. При приемке товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара), качество которого не соответствует требованиям Договора, результаты такой проверки распространяются на всю партию товара, поставляемого по отгрузочной разнарядке.

5.3.5. В случае обнаружения недостатков в качестве поставляемого товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 5.3.7 Договора.

5.3.6. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и в письменной форме согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

5.3.7. Обо всех нарушениях условий Договора по наименованиям, количеству, ассортименту, комплектности, качеству товара, его таре и (или) маркировке и упаковке Заказчик извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.

5.3.8. Поставщик в установленный в извещении (п. 5.3.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

5.3.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Договора, стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966;

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965.

5.3.10. В случае наступления у Заказчика обстоятельств, приводящих к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по договору, о чем Заказчик уведомляет Поставщика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия, в том числе по цене и (или) количеству товаров.

5.4. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки товара.

5.5. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного товара Заказчик в течение 5 (пяти дней) с момента доставки товара Поставщиком подписывает товарную накладную, счет-фактуру. После этого товар считается переданным Заказчику.

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки Заказчиком (до подписания товарной накладной) несет Поставщик.

5.7. Поставщик обеспечивает хранение товара до момента его сдачи – приемки.

6. Права и обязанности Сторон.

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.2. Получать информацию о соответствии товаров ГОСТам, ТУ, а также иные сведения, касающиеся условий Договора.

6.1.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае, если:

6.1.3.1. Поставщик поставляет Товар ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.1.3.2. Поставщик неоднократно (от двух и более раз) нарушил сроки поставки Товара, предусмотренные настоящим Договором.

6.1.4. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Производить оплату полученных товаров в соответствии с условиями Договора.

6.2.2. В случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

6.2.3. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

6.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

6.3. Поставщик вправе:

6.3.1. Требовать своевременной оплаты поставленных товаров в соответствии с
Договором.

6.3.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств.

6.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ «Киселевский дом сестринского ухода».

6.4. Поставщик обязан:

6.4.1. Поставить товары, качество которых соответствует требованиям, установленным в п. 3.2. настоящего Договора, и подтвердить его соответствующими документами, действительными на территории Российской Федерации;

6.4.2. Предоставлять Заказчику оформленные в соответствии с законодательством первичные бухгалтерские документы (счета, счета-фактуры и т.п.).

6.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

6.4.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

6.4.5. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товаров по настоящему Договору считается факт передачи всего объема товаров, предусмотренного настоящим Договором, Заказчику.

7. Ответственность Сторон.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.1. Ответственность Заказчика:

7.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.1.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.1.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.1.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

7.1.5. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.2. Ответственность Поставщика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2.2.В случае нарушения сроков поставки или замены товара (партии товара) и (или) нарушения сроков представления документации, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.2.3. В случае несоответствия товара (партии товара) объему (количеству), в случае поставки товара ненадлежащего качества, в случае не поставки товара по заявке Заказчика, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа. Размер штрафа составляет 10 процентов цены от цены обязательства, исполненного ненадлежащим образом. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств.

7.2.4. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.2.5. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.2.6. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) от поставщика (подрядчика, исполнителя) об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств) и находящихся на счете заказчика;

- из банковской гарантии;

- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

7.2.7.Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае непредоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

7.2.8 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, для Заказчика или Поставщика, не может превышать цену Договора.

7.3. Условия освобождения Сторон от ответственности:

7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор). Для целей настоящего Договора «Форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить Форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

7.3.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или субисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.

7.3.4. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Договором.

7.3.5. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.3.6. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна, как можно скорее, уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее, чем через три (3) дня после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и так же, как можно скорее, сообщить о восстановлении нормальных условий.

7.3.7. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события Форс-мажора.

8. Обеспечение исполнения обязательств

Не предусмотрено.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Кемеровской области, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

10. Порядок разрешения споров

10.1 Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Договора.

10.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Кемеровской области-Кузбассе.

11. Расторжение Договора

11.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон полностью или частично, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора.

11.3. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Договора.

11.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае, если:

11.4.1. Поставщик поставляет Товар ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

11.4.2. Поставщик существенно нарушил срок поставки Товара, предусмотренный настоящим Договором.

11.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в разделе 14 Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в разделе 14 Договора.

11.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы поставленного товара. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

11.8. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

11.9. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 14 Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

11.10. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.11. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.12. В иных случаях, предусмотренных договором и (или) гражданским законодательством.

11.13. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчик вправе предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к поставщику (подрядчику, исполнителю) с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.

11.14. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон договора по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения договора.

12. Срок действия Договора

12.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента заключения договора и действует до 31.03.2025 года (включительно). Прекращение (окончание) срока действия договора не освобождает Стороны от выполнения обязательств, неисполненных до дня истечения срока действия договора.

13. Прочие условия

13.1. Договор составлен в форме электронного документа. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

13.2. Все приложения к Договору являются его неотъемной частью.

13.3.К Договору прилагается:

- Спецификация (Приложение №1),

- Техническое задание (Приложение №2)

13.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения.

13.5. Заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при исполнении договора вправе изменить существенные условия договора: (с учетом пункта 5 раздела 3 главы 5 Положения о закупках):

13.5.1. Увеличение либо уменьшение количества поставляемого по договору товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, с соответствующим изменением цены договора в пределах 20 (двадцати) процентов от первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара, работы, услуги.

13.5.2. Снижение цены договора, цены единицы (суммы цен единиц) товара, работы, услуги в случае, если закупка осуществляется в соответствии с разделом 22 главы 1 Положения о закупках ТРУ ГАУЗ КДСУ, без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора.

13.5.3. Изменение в ходе исполнения договора тарифов на товары, работы, услуги, установленных органами, уполномоченными в области государственного регулирования тарифов.

13.5.4. Изменение условий договора, обусловленных изменениями действующего законодательства РФ или предписанием контрольного и/или надзорного органа.

13.5.5. Увеличение срока исполнения обязательств по договору в силу обстоятельств, не зависящих от сторон. При этом изменение осуществляется однократно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения договора более чем на 30 (тридцать) процентов от первоначальных условий договора.

13.5.6. Поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

13.5.6.1. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с пунктом 9 раздела 7 главы 1 Положения не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

13.5.7. При невозможности по не зависящим от воли сторон договора обстоятельствам (в том числе при введении новых технических требований к продукции и/или процессам ее производства) исполнить договор в соответствии с указанными в нем условиями.

13.6. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.7. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.8. В случае если поставка осуществляется по отгрузочным разнарядкам, то приемке и оплате подлежат только товары, которые получены Заказчиком по соответствующим заявкам в период действия Договора. Не заказанный Заказчиком товар, не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Договора Заказчиком не заказан и соответственно не принят, и не оплачен весь товар, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором указываются сведения о прекращении действия Договора; сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору; сумма, подлежащая оплате за фактически поставленный и принятый товар.

13.9. Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13.10. Любые уведомления, сообщения и документы, направляемые в рамках настоящего Договора, могут быть направлены на указанные в разделе 14 Договора адреса либо на адрес регистрации Стороны, указанный в реквизитах Сторон в графе подписи. Документы, переданные по факсимильной связи, либо электронные документы, также являются действительными для обеих Сторон и могут быть использованы Сторонами в качестве доказательства для защиты своих интересов.

Надлежащим порядком направления претензии признается любой из следующих способов: телеграммой, по телеграфу, по факсу, электронной почте, через почтовую или курьерскую службу, либо доставка в приемную (ресепшн) Стороны по адресам, указанным в Договоре или ЕГРЮЛ.

Претензия считается доставленной, если претензия направлена способом, указанным в настоящем Договоре. Претензия считается доставленной при недобросовестном воспрепятствовании или уклонении от получения отправления, письма, телеграммы, а также блокировки получения электронных сообщений от направляющей Стороны.

14. Адреса и реквизиты Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № _____

от « ___ » ________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Всего к оплате:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № _____

от « ___ » ________ 2025 г.

- Посмотреть таблицу с данными

1.2.

- место поставки товара

Кемеровская область – Кузбасс, г.Киселевск, ул.Инженерная, 5. Поставка Товара осуществляется 1 (один) раз с момента заключения договора Поставщиком по заявке Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика. С 8:00-15:00 в рабочие дни.

1.3.

- требования к качеству поставляемого товара

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ, указанным в настоящем Техническом задании. Товар должен быть новым, не бывшим в использовании, упакованным, без следов повреждения. Поставщик гарантирует качество и надёжность товара до его передачи Заказчику.

1.4

- требование к безопасности поставляемого товара

Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

1.5.

- требования к упаковке поставляемого товара

Товар поставляется в упаковке без нарушения целостности транспортной и фабричной упаковки.

1.6.

- показатели соответствия поставляемого товара и отгрузки товара потребностям Заказчика

1. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика до места, указанного в пункте 1.2. технического задания, с предоставлением действующих документов на русском языке, для подтверждения соответствия поставляемого товара характеристикам.

2.Наименование товара и производитель поставляемых товаров, должны соответствовать наименованию товара и его производителю, указанным в представляемых при поставке товара документах (накладной и счет - фактуре).

3.Заказчик обязан проверить соответствие поставленного товара требованиям пункта 1.1.технического задания.

4. Поставка товара должна осуществляться транспортом Поставщика.

5. В случае обнаружения Заказчиком дефектов поставленного товара Поставщик должен заменить дефектный товар в течение 1 дня со дня получения извещения о выявлении таких дефектов.

1.7.

- остаточный срок годности на момент поставки

Не менее 12 месяцев

2.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

2.1

- к объему предоставления гарантий качества

Должны быть представлены гарантии на весь объем поставляемых товаров.

2.2

- к сроку предоставления гарантий качества

Срок, в течение которого «Поставщик» принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания товарной накладной в объеме, согласно пункту 1.1.технического задания должен быть не более 1 дня, установленного производителем данного товара.

2.3

- к сроку устранения дефектов

Срок устранения дефектов с момента получения извещения об обнаружении дефектов должен составлять не более 1 дня.

Извещение_(Приложение_1)

Информационная карта

Закупка проводится способом запроса котировок в электронной форме (далее – закупка), при которой победителем, признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным Извещением о закупке, и который предложил наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении закупки, а в случае, если в извещении указана цена единицы товара, работы, услуги и максимальная цена договора, то участник закупки, предложивший наиболее низкую цену единицы (сумму единичных расценок) товаров, работ, услуг. Ценовое предложение участника закупки не может быть больше начальной максимальной (предельной) цены договора, меньшей или равной нулю.

Запрос котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства проводится на электронной площадке по правилам и в порядке, установленным оператором электронной площадки, с учетом требований Положения о закупках товаров, работ, услуг. В случае, если регламентом электронной площадки установлены иные по сравнению с установленными Положением правила проведения закупки в электронной форме процедурного (технического) характера, приоритет будут иметь правила, содержащиеся в регламенте электронной площадки, при условии, что указанный регламент размещен в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и доступен неограниченному кругу лиц.

Запрос котировок в электронной форме (далее – Запрос котировок в электронной форме) - это форма торгов, проведение которой обеспечивается оператором электронной площадки; информация о закупке сообщается Заказчиком путем размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о закупке и проекта договора; описание предмета закупки осуществляется с соблюдением требований ч. 6.1 ст. 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ)1.

Извещение о конкурентной закупке утверждается лицом уполномоченным на осуществление соответствующих обязанностей. Лицо, утвердившее извещение о конкурентной закупке, несет ответственность за сведения, содержащиеся в ней, за их соответствие Положению, Федеральному закону от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ).

Извещение о закупке должно содержать указание на применение иных правил проведения закупки в электронной форме процедурного (технического) характера, предусмотренных регламентом электронной площадки, а также обоснование их применения. При этом в любом случае не допускается осуществление закупки по правилам, противоречащим требованиям Закона № 223-ФЗ.

Участник закупки несет все расходы и риски, связанные с участием в закупочных процедурах Заказчика. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов закупочных процедур, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

- Посмотреть таблицу с данными

При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее по тексту настоящего раздела Положения – иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее по тексту настоящего раздела Положения – иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее по тексту настоящего раздела Положения – российское лицо), за исключением случаев принятия Правительства РФ мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 ФЗ-223. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством РФ в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 ФЗ-223, положения статьи 3.1-4 ФЗ-223, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.